Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT EVROPSKÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT EVROPSKÁ"

Transkript

1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT EVROPSKÁ Identifikační údaje zadavatele: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Sídlo: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ IČO: DIČ: CZ , plátce DPH Bankovní spojení: /0800 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847 jednající: Ing. Milanem Křístkem, předsedou představenstva Bc. Magdalenou Češkovou, místopředsedkyní představenstva Osoba zastupující zadavatele při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením dle 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ): BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář Sídlo: Praha - Vinohrady, Balbínova 223/5, PSČ IČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Preambule Tato veřejná zakázka na stavební práce je zadávána v otevřeném řízení jako nadlimitní podle 27 a násl. Zákona. Oznámení o zakázce bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne a uveřejněno dne DD. MM. RRRR pod evidenčním číslem formuláře [BUDE DOPLNĚNO] a evidenčním číslem zakázky [BUDE DOPLNĚNO]. Část A Informace pro uchazeče o veřejnou zakázku Část B Kvalifikační dokumentace Část C Osnova pro zpracování nabídky Část D Krycí list nabídky Část E Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů Část F Návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky smlouva o dílo Část G Specifikace předmětu plnění projektová dokumentace pro provádění stavby Část H Čestné prohlášení o zajištění materiálu Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT EVROPSKÁ 1/23

2 Část A Informace pro uchazeče 1. Účel veřejné zakázky: Účelem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu a kvalitě definované touto zadávací dokumentací, tj. rekonstrukce tramvajové trati v ulici Evropská. Stávající tramvajová trať již vykazuje značné prvky opotřebení. Stávající konstrukce neumožňuje dosáhnout maximální rychlost pro některé tramvajové soupravy z vozového parku zadavatele. Účelem veřejné zakázky je, kromě celkové rekonstrukce, zlepšení geometrických parametrů koleje umožňující zlepšení komfortu jízdy a zlepšení parametrů, bezpečnosti a komfortu pro cestující na tramvajových zastávkách doplněných bezbariérovými přístupy, prvky pro slabozraké a nevidomé, zábradlím s přístřešky a především zvýšením nástupní hrany. 2. Předmět veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce tramvajové trati v ulici Evropská. Podrobnosti a specifikace předmětu této veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci pro provádění stavby, která tvoří část G této zadávací dokumentace. Předmět plnění zakázky je zařazen do kategorie CPV Stavební práce, Výstavba tramvajových drah, Výstavba tramvajových tratí, Výstavba nástupišť tramvají a Pokládka kolejí městské dráhy. Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. V případě, že tato zadávací dokumentace či její přílohy obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která naplní zadavatelem požadovanou funkcionalitu (byť jiným způsobem). 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky ,- Kč bez DPH 4. Místo plnění: Místem plnění této veřejné zakázky je ulice Evropská v městské části Praha 6. Rozsah rekonstrukce je rozdělen na tři úseky a to: 1. úsek: do tohoto úseku je zahrnuta výměna kolejového rozvětvení na Vítězném náměstí ve směru od Evropské. Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT EVROPSKÁ 2/23

3 2. úsek: tento úsek sahá od tramvajové zastávky Sídliště Červený Vrch až před čerpací stanici Agip včetně tramvajové smyčky Červený Vrch. 3. úsek: tento úsek sahá od čerpací stanice OMV až ke křižovatce Za vokovickou vozovnou, včetně vjezdu do vozovny Vokovice. Podrobnosti o jednotlivých úsecích rekonstrukce jsou uvedeny v části G této zadávací dokumentace. 5. Doba trvání veřejné zakázky: Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky: 1. a 2. etapa: zahájení plnění , ukončení plnění etapa (smyčka Červený vrch): zahájení plnění , ukončení plnění Termíny realizace díla musí respektovat plánovanou výluku tramvajové trati a zahájení trvalého provozu tramvajové trati: výluka tramvajové dopravy Evropská ulice: výluka od do a zahájení trvalého provozu od výluka tramvajové dopravy smyčka Červený vrch: výluka od do a zahájení trvalého provozu od Podrobnosti o jednotlivých etapách rekonstrukce a plánovaných výlukách tramvajové dopravy jsou uvedeny v části G této zadávací dokumentace, a to s následující výhradou: část G této zadávací dokumentace (tj. projektová dokumentace) byla připravena za předpokladu, že 1. a 2. etapa realizace díla budou zahájeny dne Oproti původnímu předpokladu však k zahájení 1. a 2. etapy realizace díla dojde teprve dne , a realizace těchto etap tedy bude jako celek posunuta v čase o 78 kalendářních dní. Avšak vzhledem k tomu, že v ostatních ohledech zůstává projektová dokumentace nezměněna, nebyla projektová dokumentace upravována a jsou v ní uvedeny původní termíny realizace díla. Zadavatel proto stanoví, že všechna data a termíny stanovené v části G této zadávací dokumentace (tj. v projektové dokumentaci) ve vztahu k 1. a 2. etapě realizace díla se posouvají o 78 kalendářních dní, protože tyto etapy budou namísto dne zahájeny dne Uchazeči jsou při přípravě svých nabídek povinni vycházet z takto posunutých termínů realizace díla. Data a termíny stanovené v části G této zadávací dokumentace (tj. v projektové dokumentaci) ve vztahu k 3. etapě realizace díla zůstávají nezměněny. Zadavatel si vyhrazuje právo termín zahájení i ukončení plnění veřejné zakázky posunout, a to v závislosti na průběhu zadávacího řízení. 6. Kvalifikace dodavatele: Požadavky na rozsah a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů dodavatelem jsou uvedeny v části B této zadávací dokumentace. 7. Požadavky na formu a obsah nabídky: Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě. Nabídka bude podána v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, nebo statutárního orgánu uchazeče (nebo jiné oprávněné osoby), je-li uchazeč právnickou osobou, a označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy Neotevírat, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné dle 71 odst. 6 Zákona vyrozumět uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty. Nabídku v listinné podobě předloží uchazeč ve dvou výtiscích, z nichž jeden Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT EVROPSKÁ 3/23

4 bude označen na krycím listě názvem Originál a jeden Kopie, přičemž jak originál, tak i kopie musí být v jedné obálce. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že výtisk s označením Kopie bude obsahovat prosté kopie dokumentů, obsažených ve výtisku s označením Originál. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Součásti nabídky uchazeč ve své nabídce zřetelně oddělí barevnými předělovými listy. Krycí list musí obsahovat, vedle čísla výtisku a označení, zda jde o originál či kopii, též údaje dle 17 písm. d) Zákona. Vzor krycího listu je uveden v části D této zadávací dokumentace. Uchazeč předloží nabídku v listinné formě spolu s CD, na kterém bude nabídka uložena v elektronické podobě; tato povinnost se netýká dokladů prokazujících splnění kvalifikace uchazeče. Informace na CD mají pouze informativní povahu. Uchazeč je povinen předložit návrh smlouvy o dílo v elektronické podobě ve formátu Word. Uchazeč je povinen předložit oceněný výkaz výměr v elektronické podobě zpracovaný pomocí shodného software (EXCEL, v případě možnosti i ASPE), v němž je vypracován výkaz výměr v zadávací dokumentaci. Uchazeč je povinen učinit součástí své nabídky dále: seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele; má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek; prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Uchazeč je dále povinen učinit součástí své nabídky i čestné prohlášení o zajištění materiálu zpracované dle vzoru obsaženého v části H této zadávací dokumentace. Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje) a podepsána (na krycím listu) oprávněnou osobou. Nabídka musí obsahovat v souladu s 68 Zákona návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě, že návrh smlouvy o dílo nebo jiná součást nabídky bude podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče na základě plné moci, musí být v nabídce doložen originál nebo úředně ověřená kopie plné moci pro takovou osobu. Zadávací lhůta činí 150 dnů a začíná běžet v souladu s 43 Zákona okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Ustanovením 43 Zákona se rovněž řídí stavění zadávací lhůty. 8. Obchodní podmínky vč. platebních podmínek, objektivní podmínky, za kterých je možno překročit výši Obchodní a platební podmínky obsahuje návrh smlouvy o dílo, který je obsažen v části F této zadávací dokumentace. Návrh smlouvy o dílo představuje závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky a uchazeči nejsou oprávněni činit úpravy smlouvy s výjimkou údajů, které jsou v návrhu smlouvy výslovně označeny k doplnění (uvozeny formulací DOPLNÍ UCHAZEČ). Jako přílohy návrhu smlouvy o dílo uchazeč předloží: - seznam subdodavatelů obsahující údaje o subdodavatelích dle části A Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT EVROPSKÁ 4/23

5 nabídkové ceny: bod 9. a části D této zadávací dokumentace; - harmonogram výstavby, který bude v souladu s harmonogramem obsaženým v části G této zadávací dokumentace, s přihlédnutím k posunutí termínů realizace 1. a 2. etapy díla v čase o 78 kalendářních dní, jak je blíže popsáno v části A bod 5. této zadávací dokumentace; harmonogram výstavby bude umožňovat řádné plánování, provádění a kontrolu průběhu/ postupu všech dodávek a prací na díle; - oceněný výkaz výměr zpracovaný dle části A bod 10. této zadávací dokumentace 9. Požadavek na identifikaci subdodavatelů Zadavatel v souladu s 44 odst. 6 Zákona požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele dle 17 písm. d) Zákona (viz krycí list uvedený v části D této dokumentace). Zadavatel upozorňuje, že podle obchodních podmínek této veřejné zakázky bude změna subdodavatele uvedeného v nabídce možná pouze se souhlasem zadavatele, a to i tehdy, pokud uchazeč pomocí tohoto subdodavatele neprokazoval splnění kvalifikace. Zadavatel se ve smlouvě o dílo zaváže odmítnout změnu subdodavatele pouze z vážných důvodů. Uchazeč nebude oprávněn zadat realizaci částí této veřejné zakázky jinému subdodavateli než takovému, který byl uveden v nabídce, případně, který bude schválen zadavatelem. 10. Způsob zpracování nabídkové ceny: Nabídková cena bude zpracována jako souhrnná částka bez DPH, která vznikne oceněním jednotlivých položek uvedených ve výkazu výměr, který je součástí části G této zadávací dokumentace. V souladu s 44 odst. 4 písm. b) Zákona obsahuje část G této zadávací dokumentace výkaz výměr požadovaných stavebních prací rovněž v elektronické podobě. Nabídková cena i ocenění jednotlivých položek výkazu výměr budou uvedeny v českých korunách. Uchazeč je povinen ocenit výkaz výměr tak, jak mu byl předložen zadavatelem. Jakékoliv zásahy uchazeče do výkazu výměr obsaženého v zadávací dokumentaci jsou nepřípustné. Není dovoleno například změnit zadaný název stavby, přejmenovávat nebo přečíslovávat jednotlivé objekty a měnit text zadaných položek nebo je doplňovat, či vypouštět. V případě, že uchazeč zjistí ve výkazu výměr chyby, požádá zástupce zadavatele v souladu s 49 ZVZ o dodatečnou informaci. Zadavatel výslovně upozorňuje uchazeče, že všechny jednotlivé položky výkazu výměr je povinen nacenit tak, aby beze zbytku naplňovaly standardy a veškeré požadavky zadavatele uvedené v projektové dokumentaci obsažené v části G této zadávací dokumentace. Uchazeč není oprávněn měnit hodnoty parametrů požadovaných zadavatelem v projektové dokumentaci ani tyto hodnoty podmiňovat další podmínkou. Změna, podmínění, případně uvedení několika rozdílných hodnot na různých místech v nabídce může být důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče. Oceněný výkaz výměr podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče bude nedílnou součástí nabídky. Uchazeč je povinen odevzdat oceněný výkaz výměr rovněž v elektronické podobě, zpracovaný pomocí shodného software (EXCEL, v případě možnosti i ASPE), v němž je vypracován výkaz výměr v zadávací dokumentaci. Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT EVROPSKÁ 5/23

6 Nabídková cena bude uchazečem stanovena jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a aktuální pro realizaci zakázky v daném místě a čase. Zadavatel připouští překročení výše nabídkové ceny pouze v případě změny právních předpisů upravujících daň z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty bude vypočtena dle příslušných právních předpisů ČR platných k datu podání nabídky. V případě novelizace právních předpisů o DPH v době po podání nabídky bude DPH k ceně za část díla nerealizovanou k datu účinnosti případné novely přepočtena dle nově platných právních předpisů. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré uchazečem poskytované slevy, náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu veřejné zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena bude rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci veřejné zakázky. Veškeré náklady spojené s plněním podmínek dle smlouvy o dílo (včetně těch, které nejsou explicitně vyjádřeny ve výkazu výměr a uchazeč by je měl vzhledem ke své odbornosti a zkušenostem znát, např. finanční náklady dodavatele, pojištění, ostraha staveniště a další příslušné činnosti) budou uchazečem zakalkulovány v ceně díla, a to v rámci jednotkových cen dílčích plnění dle položkového výkazu výměr uvedeného v části G této zadávací dokumentace. Uchazeč předložením nabídky výslovně souhlasí s tím, že předmět díla je plněním možným, že se plně seznámil s celou zadávací dokumentací, a že v nabízené ceně plně zohlednil všechna rizika obvyklá u stavby obdobného druhu a rozsahu. V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů nechť uchazeč postupuje v souladu s ustanovením Zákona. 11. Jistota: Zadavatel v souladu s 67 Zákona požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši ,- Kč. Jistotu poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na účet zadavatele nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky. Jistota poskytnutá formou složení peněžní částky V případě poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky platí níže uvedené údaje: bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: /0800 variabilní symbol: IČO uchazeče jako zprávu pro příjemce uchazeč uvede název veřejné zakázky Jistota poskytnutá formou peněžní částky musí být na účet zadavatele připsána nejpozději v pracovní den předcházející dni, ve kterém uplyne lhůta pro podání nabídek. Uchazeč poskytne spolu s nabídkou doklad o odepsání příslušné peněžní částky z jeho účtu ve prospěch účtu zadavatele a v nabídce uvede číslo účtu, na který mu má být jistota v Zákonem stanovených případech vrácena. Jistota poskytnutá formou bankovní záruky V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky předloží uchazeč zadavateli společně s nabídkou výhradně originál příslušné záruční listiny. Z obsahu záruční listiny musí být nepochybné, že banka poskytne zadavateli plnění až do výše zaručené částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy zadavatele v souladu s ustanovením 67 Zákona, a to na základě sdělení zadavatele, že uchazeč: Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT EVROPSKÁ 6/23

7 v rozporu se zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku; nebo odmítl uzavřít se zadavatelem smlouvu na plnění veřejné zakázky podle 82 odst. 2 a 4 Zákona; nebo neposkytl zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy podle 82 odst. 4 Zákona. Platnost bankovní záruky musí začínat nejpozději posledním dnem lhůty pro podání nabídky a trvat po celou dobu zadávací lhůty. Originál bankovní záruky bude vložen do nabídky tak, aby jej zadavatel mohl oddělit od ostatních dokumentů a vrátit uchazeči. Současně s originálem bankovní záruky uchazeč vloží do nabídky rovněž i jeho kopii, která bude pevně spojena s nabídkou. Jistota poskytnutá formou pojištění záruky V případě poskytnutí jistoty formou pojištění záruky musí být pojistná smlouva uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v 67 odst. 6 ZVZ pojistné plnění. Uchazeč předloží jako součást nabídky písemné prohlášení vydané pojistitelem obsahující závazek vyplatit zadavateli pojistné plnění v případech uvedených v 67 odst. 7 ZVZ. 12. Prohlídka místa plnění: S ohledem na předmět této veřejné zakázky neprovádí zadavatel prohlídku místa plnění. Místo plnění této veřejné zakázky je veřejně přístupné a dodavatelé ho mohou kdykoliv navštívit. 13. Místo a lhůta pro podání nabídky, otevírání obálek: 14. Podání variantních nabídek: 15. Hodnocení nabídek: Nabídku v listinné podobě lze podat osobně na adresu osoby zastupující zadavatele, a to BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, Římská 12, Praha 2. Nabídku lze na uvedené adrese podávat osobně v pracovních dnech od do Nabídku v listinné podobě lze rovněž zaslat doporučeně poštou na uvedenou adresu a to tak, aby byla do konce lhůty pro podání nabídek doručena. Lhůta pro podání nabídek končí dne v hodin. Otevírání obálek se uskuteční dne v hodin na adrese sídla zadavatele Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, Praha 9, PSČ: , zasedací místnost 605, 6. patro. Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni uchazeči (maximálně jedna osoba za uchazeče, která se prokáže plnou mocí, nejde-li o statutární orgán uchazeče nebo jeho člena), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek Zadavatel nepřipouští variantní řešení předmětu veřejné zakázky. Hodnocení nabídek bude prováděno dle 78 a 79 Zákona podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena. Nabídková cena bude hodnocena jako celková cena za celý předmět plnění v Kč bez DPH. 16. Komunikace: Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazeči bude probíhat v českém Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT EVROPSKÁ 7/23

8 jazyce. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazeči ve věci předmětné veřejné zakázky bude probíhat prostřednictvím osoby zastupující zadavatele při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením dle 151 Zákona prostřednictvím následujících kontaktů: Adresa: Kontaktní osoba: Elektronická adresa: BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, Římská 12, Praha 2 JUDr. Jan Brodec, LL.M., Ph.D zakazky@akbrodec.cz 17. Dodatečné informace: Písemné žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být doručeny osobě zastupující zadavatele prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše v bodu 16. Zadavatel doporučuje zájemcům předložit písemnou žádost o dodatečné informace osobě zastupující zadavatele v dostatečném časovém předstihu před koncem lhůty pro podání žádostí o účast v jednacím řízení s uveřejněním. Zadavatel si vyhrazuje právo poskytnout dodatečné informace k této veřejné zakázce i z vlastní iniciativy. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou průběžně uveřejňovány na internetové adrese (profilu zadavatele). Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy zaslané mu ve smyslu 49 odst. 1 Zákona pouze písemnou formou. 18. Práva zadavatele: Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky postupuje jako sektorový zadavatel. Zadavatel zruší nebo může zrušit zadávací řízení za podmínek stanovených v 84 Zákona. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v jeho průběhu v souladu s 84 odst. 5 Zákona, a to i bez udání důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky této veřejné zakázky. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem, popřípadě s dodavatelem, se kterým má být uzavřena smlouva, je příslušný dodavatel povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci dodavatele, je třeba postupovat dle 58 Zákona. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídkách u třetích osob a uchazeči jsou povinni mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Zadavatel si vyhrazuje právo dále vymezený okruh informací, které budou uchazečem poskytnuty v průběhu zadávání veřejné zakázky a případně i v průběhu plnění z uzavřené smlouvy zveřejnit v rámci transparentnosti řízení na internetu, a to včetně informací označených jako důvěrné ve smyslu 152 Zákona. Těmito informacemi jsou: IČ dodavatele, nabídková cena uchazeče, termín dodání dle nabídky, číslo uzavřené smlouvy, název smlouvy, dále pak údaje z nabídky podstatné pro hodnocení dle stanovených hodnotících kritérií. Ukončením zadávacího řízení nezaniká právo na zveřejnění informací. Účastí v řízení o zadání veřejné zakázky bere uchazeč na vědomí, že zadavatel s výše uvedenými informacemi poskytnutými v průběhu zadávacího řízení bude nakládat výše uvedeným způsobem a vyjadřuje s jejich použitím souhlas. Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT EVROPSKÁ 8/23

9 Zadavatel upozorňuje, že vybraný dodavatel bude dle 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zadavatel nebude poskytovat uchazečům žádné úhrady nákladů vynaložených na vypracování nabídky na veřejnou zakázku či jiných nákladů souvisejících s účastí v zadávacím řízení. Zadavatel neuzavře smlouvu s uchazečem, pokud se na zpracování uchazečovy nabídky podílel zaměstnanec zadavatele či člen statutárního orgánu, statutární orgán, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení, resp. s uchazečem ve sdružení, který je zaměstnancem zadavatele či členem realizačního týmu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení, nebo jehož subdodavatelem je zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení, jemuž byl uložen zákaz plnění veřejných zakázek ve smyslu 120a odst. 2) zákona č. 137/2006 Sb. a je veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT EVROPSKÁ 9/23

10 Část B Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 1. Obecná ustanovení Přestože je zadavatel sektorovým zadavatelem, stanovil požadavky na prokázání kvalifikace přiměřeně požadavkům uvedeným v 50 Zákona. Tyto kvalifikační předpoklady stanovené zadavatelem je uchazeč povinen splnit. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který splní základní kvalifikační předpoklady podle 53 Zákona, profesní kvalifikační předpoklady podle 54 Zákona, předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti a splní technické kvalifikační předpoklady podle 56 Zákona. 2. Pravost a stáří dokladů Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel může od uchazeče, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 Zákona, požadovat, aby před uzavřením smlouvy předložil originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Uchazeč je v takovém případě povinen originály předložit. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů. 3. Prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud bude uchazeč prokazovat splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, doloží: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) Zákona subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění smlouvy o dílo dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění smlouvy o dílo, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Uchazeč není oprávněn prokázat prostřednictvím subdodavatele splnění kvalifikace dle 54 písm. a) Zákona. Smlouva uzavřená se subdodavatelem bude obsahovat přesné vymezení činností, které bude v souladu s podmínkami smlouvy o dílo subdodavatel plnit a rovněž přesné vymezení kvalifikačních předpokladů, které jsou prostřednictvím subdodavatele prokazovány. 4. Prokazování kvalifikace, pokud podává nabídku více dodavatelů společně Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, je každý z nich povinen v plném rozsahu prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) Zákona. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) Zákona musí prokázat všichni uchazeči společně. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů předložit smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT EVROPSKÁ 10/23

11 předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky 5. Prokazování kvalifikace zahraničního dodavatele Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném Zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 6. Základní kvalifikační předpoklady: Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu dle 53 Zákona. Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením: a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [ 53 odst. 1 písm. a) a b) Zákona], b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [ 53 odst. 1 písm. f) Zákona], c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [ 53 odst. 1 písm. h) Zákona], d) čestného prohlášení [ 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) až k) Zákona] zpracovaného dle vzoru obsaženého v části E této zadávací dokumentace. 7. Profesní kvalifikační předpoklady: Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 a), b) a d) Zákona. Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením: a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 kalendářních dnů; b) dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této zakázky, tj. zejména provádění staveb, jejich změny a odstraňování a montáž, oprava, revize a zkouška elektrických zařízení; d) dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů. Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží: Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT EVROPSKÁ 11/23

12 autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obory: Dopravní stavby. Dokladem o oprávnění ke svařování součástí kolejového svršku MHD dle předpisu T1/2 - Předpis pro svářečské práce na součástech kolejového svršku MHD schváleného Správní radou Sdružení Dopravních podniků ČR; Velkým průkazem způsobilosti na svařování ocelových konstrukcí dle řady norem ČSN EN Zadavatel též uzná rovnocenné doklady či průkazy vydané v členském státě Evropské unie. Pokud uchazeč předloží jiný doklad či průkaz, který prokazuje výše uvedené požadavky, uzná zadavatel tento doklad či průkaz jako náhradu shora požadovaného jen tehdy, doloží-li uchazeč společně s dokladem či průkazem takové doklady, které nade vší pochybnost prokáží výše požadované. 8. Ekonomická a finanční způsobilost Dodavatelé předloží jako součást nabídky čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku zpracované dle vzoru, který je obsažen v části E této zadávací dokumentace. 9. Technické kvalifikační předpoklady: K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele dle 56 odst. 3 Zákona pro plnění veřejné zakázky zadavatel požaduje: 1. Předložení seznamu stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací. Tato osvědčení musí zahrnovat název objednatele, název investiční akce a dále cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Zadavatel ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu požaduje, aby dodavatel prokázal poskytnutí minimálně: 2 dokončených rekonstrukcí nebo novostaveb tramvajových nebo železničních tratí vč. kolejových konstrukcí s investičními náklady každé min. 70 mil. Kč; 1 dokončenou rekonstrukci nebo novostavbu tramvajové nebo železniční trati s minimální délkou 1,5 km bezstykové koleje na pražcích (tj. 750 m obousměrné trati nebo 1500m jednosměrné trati). 2. Předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací. Zadavatel ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu požaduje, aby dodavatel doložil dále uvedeným způsobem, že osoby odpovědné za vedení realizace stavby, které jmenovitě uvede jako klíčové členy týmu management zakázky, splňují požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikaci takto: klíčový člen č. 1 hlavní stavbyvedoucí (ředitel stavby) - vysokoškolské vzdělání - znalost češtiny nebo slovenštiny na komunikativní úrovni Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT EVROPSKÁ 12/23

13 - ovládání výpočetní techniky min. MS Office, Internet - min. 7 let praxe v oblasti řízení staveb (VŠ), z toho min. 5 let řízení staveb nebo rekonstrukcí tramvajových nebo železničních tratí nebo jiných kolejových staveb - autorizace v oboru dopravní stavby klíčový člen č. 2 stavbyvedoucí č. 1 - vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání - znalost češtiny nebo slovenštiny na komunikativní úrovni - ovládání výpočetní techniky min. MS Office, Internet - min. 7 let praxe v oblasti řízení staveb (VŠ) nebo 10 let (SŠ), z toho min. 3 roky řízení staveb nebo rekonstrukcí tramvajových nebo železničních tratí nebo jiných kolejových staveb klíčový člen č. 3 stavbyvedoucí č. 2 - vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání - znalost češtiny nebo slovenštiny na komunikativní úrovni - ovládání výpočetní techniky min. MS Office, Internet - min. 7 let praxe v oblasti řízení staveb (VŠ) nebo 10 let (SŠ), z toho min. 3 roky řízení staveb nebo rekonstrukcí tramvajových nebo železničních tratí nebo jiných kolejových staveb klíčový člen č. 4 přípravář stavby - vysokoškolské vzdělání - znalost češtiny nebo slovenštiny na komunikativní úrovni - ovládání výpočetní techniky min. MS Office, Internet - min. 7 let praxe v oblasti přípravy staveb městských komunikací s tramvajovými tratěmi nebo staveb železničních tratí nebo jiných kolejových staveb. Splnění technického kvalifikačního předpokladu podle 56 odst. 3 písm. c) ZVZ prokáže dodavatel doložením profesního životopisu každého klíčového člena týmu, dokladem o jeho nejvyšším (resp. min. požadovaném) ukončeném vzdělání, dokladem o autorizaci ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb., v platném znění (pokud je požadován), popř. dalšími požadovanými osvědčeními. Z profesních životopisů předložených za klíčové členy týmu musí jednoznačně vyplývat splnění výše uvedených požadavků. Profesní životopisy musejí být zpracovány minimálně v níže uvedené struktuře: jméno a příjmení pracovníka, podrobný popis funkce pracovníka na plnění této veřejné zakázky, dosažené vzdělaní, celková délka praxe, přehled dosažené kvalifikace vztahující se k plnění této veřejné zakázky, přehled profesní praxe vztahující se k plnění této veřejné zakázky, nejdůležitější referenční zakázky realizované technikem v Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT EVROPSKÁ 13/23

14 minulosti, místo stálého pracoviště, prohlášení o znalosti češtiny alespoň na komunikativní úrovni, vlastnoruční podpis pracovníka. Nebude-li splnění některého z výše uvedených požadavků z některého z předložených profesních životopisů zcela jednoznačně vyplývat, posoudí zadavatel toto další kvalifikační kritérium jako nesplněné. Zadavatel stanoví, že znalost češtiny nebo slovenštiny na komunikativní úrovni lze nahradit smluvním závazkem na přítomnost výhradně osobního tlumočníka příslušného pracovníka (s odpovídající certifikovanou odbornou jazykovou znalostí), který bude po celou dobu plnění veřejné zakázky, a to v režimu 8 hodin denně/5 dnů v týdnu, tomuto pracovníkovi bezprostředně nablízku a kdykoliv k osobnímu využití. 3. Předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky. Dodavatel k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu předloží shora požadovaný přehled ve formě čestného prohlášení. Zadavatel přitom stanoví, že průměrný počet shora vymezených osob musí ve všech sledovaných letech činit alespoň 50 osob a průměrný počet shora vymezených osob s postavením vedoucího zaměstnance musí ve všech sledovaných letech činit alespoň 20 osob. 4. Předložení přehledu níže uvedených nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. Dodavatel k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu předloží čestné prohlášení, že má k dispozici pro plnění této zakázky automatickou kolejovou podbíječku s laserovým zaměřením. Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT EVROPSKÁ 14/23

15 Část C Osnova pro zpracování nabídky Pro jednotné zpracování nabídky zadavatel požaduje následující členění: 1. Krycí list (dle části D této zadávací dokumentace), 2. Obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh; 3. Smlouva o sdružení nebo jiná smlouva ve smyslu 51 odst. 6 Zákona (pokud podává nabídku více dodavatelů společně); 4. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů (dle 53, 54 písm. a), b) a e), 50 odst. 1 písm. c) Zákona) a) Výpis/y z evidence Rejstříku trestů ( 53 odst. 1 písm. a) a b) a 53 odst. 2 písm. b) Zákona), b) Potvrzení příslušného finančního úřadu ( 53 odst. 1 písm. f) Zákona), c) Potvrzení příslušného orgánu či instituce ( 53 odst. 1 písm. h) Zákona), d) Výpis z Obchodního rejstříku (pokud je uchazeč v rejstříku zapsán), e) Výpis z živnostenského rejstříku, f) Čestné prohlášení dle 53 odst. 3 písm. d) Zákona o splnění základních kvalifikačních předpokladů a dle 50 odst. 1 písm. c) Zákona o ekonomické a finanční způsobilosti (zpracované dle vzoru obsaženého v části E této zadávací dokumentace), Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů může nahradit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ( 127 odst. 1 Zákona). g) doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů, 5. Nabídková cena v požadovaném členění, nebude-li uvedena v návrhu smlouvy o dílo; 6. Doklad o složení jistoty; 7. Návrh smlouvy o dílo; 8. Další doklady při společné nabídce, při prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Požadavky na členění nabídky uvedené výše mají pouze doporučující charakter. Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT EVROPSKÁ 15/23

16 Část D Krycí list nabídky Krycí list nabídky pro veřejnou zakázku s názvem RTT EVROPSKÁ Zadavatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Sídlo: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ IČO: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847 Uchazeč je: právnickou osobou x fyzickou osobou x Identifikační údaje * (pokud je uchazeč právnickou osobou): Obchodní firma nebo název: Sídlo: Právní forma: Identifikační číslo (bylo-li přiděleno): Jména, příjmení a funkce statutárních orgánů nebo členů statutárního orgánu Identifikační údaje * (pokud je uchazeč fyzickou osobou): Obchodní firma nebo jméno a příjmení: Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu: Identifikační číslo (bylo-li přiděleno): Ostatní údaje: Bankovní spojení: Kontaktní osoba: x Nehodící se škrtněte * V případě že podává nabídku více uchazečů společně, uveďte identifikační údaje všech uchazečů Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT EVROPSKÁ 16/23

17 Telefonní spojení: Fax: ová adresa: Doplňující údaje: Jedná se o společnou nabídku ANO x NE x Je určitá část kvalifikace prokázána prostřednictvím subdodavatele ANO x NE x Bude zakázka plněna subdodavatelsky ANO x NE x Identifikační údaje subdodavatelů, kterým má uchazeč v úmyslu zadat části veřejné zakázky ( 44 odst. 6 Zákona): Subdodavatel právnická osoba x : Obchodní firma nebo název: Sídlo: Právní forma: Identifikační číslo (bylo-li přiděleno): Popis plnění: Procento plnění: Subdodavatel fyzická osoba x : Obchodní firma nebo jméno a příjmení: Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: Identifikační číslo (bylo-li přiděleno): Popis plnění: Procento plnění: Pozn. Tabulku proškrtněte, pokud uchazeč nemá v úmyslu zadat části veřejné zakázky subdodavatelům nebo rozšiřte, pokud má uchazeč v úmyslu použít subdodavatelů více. Podáváme nabídku na plnění shora uvedené veřejné zakázky a prohlašujeme, že akceptujeme podmínky zadávacího řízení. Prohlašujeme, že veškeré údaje uvedené v nabídce jsou pravdivé. x nehodící se škrtněte Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT EVROPSKÁ 17/23

18 V..... dne Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za dodavatele... Podpis Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT EVROPSKÁ 18/23

19 Část E Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů Čestné prohlášení V souvislosti s tím, že se jako dodavatel ucházíme o veřejnou zakázku s názvem RTT EVROPSKÁ, která je zadávána zadavatelem Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ , IČ: , činíme toto čestné prohlášení. A. Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ): Dodavatel prohlašuje, že: nenaplnil v posledních 3 letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu ( 53 odst. 1 písm. c) Zákona), vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů ( 53 odst. 1 písm. d) Zákona), není v likvidaci ( 53 odst. 1 písm. e) Zákona), nemá v evidenci daní zachyceny ve vztahu ke spotřební dani daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele ( 53 odst. 1 písm. f) Zákona), nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele ( 53 odst. 1 písm. g) Zákona), který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby ( 53 odst. 1 písm. i) Zákona), není veden v Rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek ( 53 odst. 1 písm. j) Zákona), nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu ( 53 odst. 1 písm. k) Zákona). B. Ekonomická a finanční způsobilost dle 50 odst. 1 písm. c) Zákona Dodavatel prohlašuje, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit výše uvedenou veřejnou zakázku. Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT EVROPSKÁ 19/23

20 V..... dne Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za dodavatele... Podpis Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT EVROPSKÁ 20/23

21 Část F Návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky smlouva o dílo Tvoří samostatnou přílohu. Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT EVROPSKÁ 21/23

22 Část G Specifikace předmětu plnění - projektová dokumentace pro provádění stavby Část G zadávací dokumentace není kompletně uveřejněna na profilu zadavatele a bude předána nebo odeslána dodavateli na základě jeho žádosti, kterou dodavatel doručí osobě zastupující zadavatele (viz část A, bod 16. této zadávací dokumentace). Část G zadávací dokumentace bude dodavateli předána nebo odeslána jedním z následujících způsobů, který si dodavatel zvolí ve své žádosti: a) bude dodavateli v předem dohodnutou dobu předána v elektronické podobě na CD na adrese osoby zastupující zadavatele: BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, Římská 12, Praha 2; b) bude dodavateli v předem dohodnutou dobu předána v listinné podobě na adrese zadavatele Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, Praha 9; c) bude dodavateli odeslána v listinné podobě, v elektronické podobě na CD nebo v obou těchto podobách (dle volby dodavatele) na adresu uvedenou v jeho žádosti. Zadavatel upozorňuje, že v souladu s ustanovením 48 odst. 7 Zákona bude dodavateli část G zadávací dokumentace v listinné podobě předána nebo odeslána po uhrazení nákladů na její reprodukci ve výši ,70 Kč bez DPH (34 033,30 Kč vč. DPH) a v případě jejího odeslání na adresu v České republice i nákladů na balné a poštovné ve výši 200,- Kč vč. DPH. V případě požadavku na odeslání na adresu mimo území České republiky bude výše nákladů na balné a poštovné dodavateli sdělena obratem. Náklady uvedené v tomto odstavci dodavatel uhradí na bankovní účet zadavatele č /0800, variabilní symbol: IČ dodavatele, jako zprávu pro příjemce uchazeč uvede slovo Projektová Dokumentace a název veřejné zakázky. Pokud bude dodavatel požadovat předání nebo odeslání části G zadávací dokumentace pouze v elektronické podobě na CD, nebude zadavatel úhradu souvisejících nákladů požadovat. Kontaktní osoba pro předání části G zadávací dokumentace v listinné podobě je paní Jana Želásková, tel.: , mail: zelaskova@dpp.cz. Předání dokumentace bude možné jen po dohodě s kontaktní osobou v pracovních dnech 8,00 14,00 hodin. Předání dokumentace bude možné jen na základě žádosti, jejíž součástí bude doklad o převedení výše uvedené částky na účet zadavatele (v případě zaslání poštou vč. poštovného). Platba hotově není možná. V žádosti o dokumentaci bude uveden název uchazeče dle obchodního rejstříku, adresa uchazeče, IČO uchazeče, DIČ uchazeče. Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT EVROPSKÁ 22/23

23 Část H Čestné prohlášení o zajištění materiálu Čestné prohlášení V souvislosti s tím, že se jako dodavatel ucházíme o veřejnou zakázku s názvem RTT EVROPSKÁ, která je zadávána zadavatelem Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ , IČ: (dále jen Veřejná zakázka ), činíme toto čestné prohlášení. Dodavatel prohlašuje, že má pro případ, že jeho nabídka bude vybrána k plnění Veřejné zakázky, zajištěny betonové pražce, kolejnice NT1 a S 49 a kolejové konstrukce v množství dle projektové dokumentace, která tvoří část G zadávací dokumentace Veřejné zakázky. Dodavatel uvedený materiál zajistí takovým způsobem, aby v případě, že jeho nabídka bude vybrána k plnění Veřejné zakázky, byl schopen Veřejnou zakázku splnit řádně a včas. V..... dne Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem/za dodavatele... Podpis Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT EVROPSKÁ 23/23

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název zakázky Rozvoj kapacity MŠ Pěnčín

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle ustanovení 8, 12 odstavec (2), 14, 21 odstavec (1) písmeno f) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Zvýšení protipovodňové ochrany města - ul. U Hrůbků. Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, Ostrava.

Zvýšení protipovodňové ochrany města - ul. U Hrůbků. Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, Ostrava. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na území Královéhradeckého Zadavatel: Královéhradecký kraj sídlem:

Více

PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK oblast Jihovýchod Zadavatel: sídlo: zástupce:

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem. RTT Plzeňská II

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem. RTT Plzeňská II Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Plzeňská II Identifikační údaje zadavatele: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Sídlo: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: evidenční číslo veřejné zakázky (dle IS VZ): druh zadávacího

Více

Zadávací dokumentace. - nejnižší nabídková cena bez DPH. magistrát. Název zadavatele: Statutární město Ostrava. IČO zadavatele:

Zadávací dokumentace. - nejnižší nabídková cena bez DPH. magistrát. Název zadavatele: Statutární město Ostrava. IČO zadavatele: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Název

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Rozšíření

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb., podlimitní veřejná zakázka Šternberk - Výstavba mateřské školy v lokalitě Světlov - zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem. RTT Vršovická

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem. RTT Vršovická Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem RTT Vršovická Identifikační údaje zadavatele: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Sídlo: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Osvětlení tělocvičny ZŠ Šlapanice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

Zadávací dokumentace. Magistrát. Digitální povodňový plán ORP Ostrava. Název zadavatele: Statutární město Ostrava

Zadávací dokumentace. Magistrát. Digitální povodňový plán ORP Ostrava. Název zadavatele: Statutární město Ostrava ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Název

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace vzory formulářů

Příloha č. 2 zadávací dokumentace vzory formulářů Příloha č. 2 zadávací dokumentace vzory formulářů 2.1. Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů Veřejná zakázka Ostraha parků Havlíčkovy sady, Folimanka, Karlovo náměstí a veřejných

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vzdělávání

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka VOŠ a SŠ technická Česká Třebová výstavba tělocvičny Zadávací dokumentace v rámci otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Supervize

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice Domov pod hradem Žampach, rekonstrukce a půdní vestavba objektu Na Výsluní

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice Domov pod hradem Žampach, rekonstrukce a půdní vestavba objektu Na Výsluní Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Domov pod hradem Žampach, rekonstrukce a půdní vestavba objektu Na Výsluní Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky,

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím

Více

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel Výzva více zájemcům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Název zakázky: Kostel sv. Floriána v Nemochovicích

Více

OBEC VŘESINA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

OBEC VŘESINA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBEC VŘESINA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ ÚČINNÉM KE DNI ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (dále jen zákon ) Zadávací dokumentace je

Více

Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, Ostrava.

Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, Ostrava. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Název

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Název projektu: Registrační číslo projektu:

Více

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu základní školy v obci Vysočany zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Modernizace silnice III/34026 Chrudim, žel. přejezd- napojení na I/37 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky,

Více

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově Kvalifikační dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Dodávky osobních automobilů (dále také jako Veřejná zakázka )

Dodávky osobních automobilů (dále také jako Veřejná zakázka ) VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (dále také jako Kvalifikační dokumentace ) pro jednací řízení s uveřejněním dle ust. 29 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová

Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová Statutární město Ostrava Městský obvod Hrabová Název VZ: Vyřizuje: Revitalizace ploch Šídlovec-Šrobárova-V. Huga, Ostrava Hrabová -komunikace a zpevněné plochy Králová Svatava Datum: 11. 8. 2016 Věc: zjednodušené

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZD - Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Zajištění odborných školení pro pracovníky projektové kanceláře MPSV Část 2 - Školení se zaměřením na IT zadávanou

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Rekonstrukce mostu v ul. 5. května ve Varnsdorfu

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Rekonstrukce mostu v ul. 5. května ve Varnsdorfu Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Rekonstrukce mostu v ul. 5. května ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Poštovní adresa:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce SOU Valašské Klobouky Rekonstrukce kotelen, rozvodů a topných

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k č.j.: HSOS-8911-3/2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání podlimitní veřejné zakázky v zadávacím řízení dle 21 odst. 1 písm. f) zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním. Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu. v.1.

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním. Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu. v.1. KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Jednací řízení s uveřejněním Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu v.1.7 Textová část kvalifikační dokumentace zadávací řízení dle zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel město Lovosice, vyzývá, v souladu se směrnicí rady města č. 1/2016, uchazeče k podání nabídky na stavební práce na akci s názvem: Lovosice, ul. Prokopa

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: ŘEŠENÍ DATOVÉHO SKLADU A APLIKACÍ BUSINESS INTELLIGENCE PRO POTŘEBY ČTÚ

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: ŘEŠENÍ DATOVÉHO SKLADU A APLIKACÍ BUSINESS INTELLIGENCE PRO POTŘEBY ČTÚ Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.1 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Základní údaje o zadavateli. Statutární město Frýdek-Místek. Mgr. Roman Šebesta, vedoucí OZVZ. Ivo Sztwiertnia

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Základní údaje o zadavateli. Statutární město Frýdek-Místek. Mgr. Roman Šebesta, vedoucí OZVZ. Ivo Sztwiertnia STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Odbor zadávání veřejných zakázek Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek *MMFMX00X86JM* VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: MMFM 91348/2017 SP. ZN. 91.1

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA FORMULÁŘ NABÍDKY Název veřejné zakázky: BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA Zadavatel: Město Břeclav Náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 81 Břeclav IČ: 00283061 ČERVEN 2013 06/2013 1

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Realizace veřejného sportoviště

Realizace veřejného sportoviště Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Realizace veřejného sportoviště Jíloviště Srpen 2016 Stránka 1 z 8 Obsah 1. Zadavatel... 3 1.1. Zadavatel veřejné zakázky... 3 1.2. Kontaktní osoba... 3 2. Předmět

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu"

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední název:

Více

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou Příloha č. 1 TITULNÍ (KRYCÍ) LIST NABÍDKY podaný v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: - Uchazeč: (název uchazeče) IČ: (u FO rovněž RČ: ) Sídlo uchazeče: (místo podnikání nebo bydliště)

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace Kvalifikační dokumentace Výběrové řízení na stavební práce s názvem: vyhlášené v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace Zadavatele: Holzindustrie Chanovice

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

OBNOVA SÍŤOVÝCH PRVKŮ. https://ezak-czso.cz/ 3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Na padesátém 81 100 82 Praha 10 Příloha č. 3 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce prostor Odboru živnostenského ÚMČ Praha 10 v rámci projektu OPPK Úřad přátelský podnikatelům

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce prostor Odboru živnostenského ÚMČ Praha 10 v rámci projektu OPPK Úřad přátelský podnikatelům Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu kulturního domu v obci Černá Voda včetně výměny zdroje vytápění zadávanou ve zjednodušeném

Více

Sekce vyzbrojování MO Odbor pořizování majetku a služeb V Praze dne 21. března Počet listů: 6

Sekce vyzbrojování MO Odbor pořizování majetku a služeb V Praze dne 21. března Počet listů: 6 Sekce vyzbrojování MO Odbor pořizování majetku a služeb Čj. 164-4/2012-5888 V Praze dne 21. března 2011 Výtisk jediný Počet listů: 6 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Česká republika Ministerstvo

Více

Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, Vizovice

Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, Vizovice Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, 763 12 Vizovice Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Malování soklů centrálních schodišť budovy ZŠ Vizovice, Školní 790

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ UCHAZEČE O ZAKÁZKU

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ UCHAZEČE O ZAKÁZKU ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ UCHAZEČE O ZAKÁZKU dle 53 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění Identifikace zakázky: Název veřejné zakázky: Úprava ploch u KD a k nádraží

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, s dodržením zásad transparentnosti, rovného zacházení a

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Gymnázium Litomyšl I. etapa opravy okenních výplní Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní podmínky,

Více

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Město Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně IČ 00297577 Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízení na stavební práce podle zákona č.

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Číměř Sídlo: Číměř 12, 378 32 Číměř Zastoupena: panem Petrem Šachlem starostou obce IČ: 00246450 Zadavatel Vás VYZÝVÁ k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: ANALÝZA BILATERÁLNÍCH VZTAHŮ MEZI SUBJEKTY Z ČESKÉ REPUBLIKY A SUBJEKTY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

Ing. Ivana Pešková, zást. řed. odboru informatiky Telefon, mobil: ,

Ing. Ivana Pešková, zást. řed. odboru informatiky Telefon, mobil: , Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.1 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

TISKOVÉ SLUŽBY PRO ČESKOU TELEVIZI. Zadavatel. Kavčí hory, Praha 4. Petr Dvořák,generální ředitel. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

TISKOVÉ SLUŽBY PRO ČESKOU TELEVIZI. Zadavatel. Kavčí hory, Praha 4. Petr Dvořák,generální ředitel. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: TISKOVÉ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Výpočetní technika 2015 zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona

Více

Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, Ostrava.

Statutární město Ostrava. Prokešovo náměstí 8, Ostrava. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k významné podlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Krycí list nabídky. Zateplení a výměna zdroje tepla MŠ Manětín. Údaje o uchazeči. na akci:

Krycí list nabídky. Zateplení a výměna zdroje tepla MŠ Manětín. Údaje o uchazeči. na akci: Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Údaje o uchazeči Zateplení a výměna zdroje tepla MŠ Manětín Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízením na stavební práce podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Oplocení sportovního areálu u č. p. 2984, na p.p.č. 2832/1,2 ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky Č. j./evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen zákon) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Bohumil Petrášek, starosta IČ: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Rekonstrukce domu kultury Kroměříž včetně interiéru I. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O ZADÁVACÍM

Více

REVITALIZACE INTERIÉRŮ KOLEJE JAROV II - Nábytek

REVITALIZACE INTERIÉRŮ KOLEJE JAROV II - Nábytek \SE REKTORÁT Vysoká škola ekonomická v Praze nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3 V Praze dne 8. června 2015 Zn.: 2043-1/2015/9202 Vysoká škola ekonomická v Praze, se sídlem nám. Winstona Churchilla

Více

Veřejná zakázka: Snížení energetické náročnosti MŠ na území m.č. Praha 10-4 objekty II.

Veřejná zakázka: Snížení energetické náročnosti MŠ na území m.č. Praha 10-4 objekty II. Kvalifikační dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Chodník podél silnice III/4726 ul. Šumbarská, Petřvald

Chodník podél silnice III/4726 ul. Šumbarská, Petřvald Příloha b) Zadávací dokumentace Chodník podél silnice III/4726 ul. Šumbarská, Petřvald Kvalifikační dokumentace je součástí zadávacích podmínek a obsahuje podrobnou specifikaci požadavků zadavatele na

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Energetický audit areálu VFU Brno zadávané v souladu s ustanovením 18

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění na stavební práce: Chodník Mošnov hřiště Zadavatel: Obec Mošnov,, 742 51 Mošnov

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

FN Brno Psychiatrická klinika projektová dokumentace

FN Brno Psychiatrická klinika projektová dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

OBNOVA ZÁMKU VE STRÁŽNICI ČÁST PURKRÁBKA II. ETAPA

OBNOVA ZÁMKU VE STRÁŽNICI ČÁST PURKRÁBKA II. ETAPA NÁRODNÍ ÚSTAV MINISTERSTVO KULTURY LIDOVÉ KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY OBNOVA ZÁMKU VE STRÁŽNICI ČÁST PURKRÁBKA II. ETAPA VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zpracoval: Jančálek s.r.o. 08/2006 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE

Více

B) PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

B) PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, Vizovice

Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, Vizovice Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, 763 12 Vizovice Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Modernizace jeviště v divadelní sále ZŠ Vizovice 1. Zadavatel zakázky:

Více