RÁMCOVÁ SMLOUVA O OCEŇOVÁNÍ NEMOVITÉHO MAJETKU ÚZSVM č. /2016

Transkript

1 Příloha č. 1 k ýzvě k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Část 3. ÚZSM, ÚP Ostrava - oceňování nemovitého majetku v územní působnosti ÚP Ostrava RÁMCOÁ SMLOUA O OCEŇOÁNÍ NEMOITÉHO MAJETKU ÚZSM č. /2016 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), na veřejnou zakázku s názvem Oceňování nemovitého majetku pro ÚZSM, Územní pracoviště v hlavním městě Praze, Územní pracoviště Střední Čechy a Územní pracoviště Ostrava Smluvní strany: Objednatel: Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb. se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 zastoupen: JUDr. ladimírem Kremlíkem, náměstkem pro Právní služby a hospodaření s majetkem IČ: CZ není plátce DPH ČNB Praha 1, Na Příkopě 2690, číslo účtu: /0710 (dále jen jako ÚZSM nebo objednatel ) a Zhotovitel č. 1: (kontaktní údaje zhotovitele č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 u rámcové smlouvy, která bude součástí nabídky, se nevyplňují) Zhotovitel č. 2: Příloha č. 1 k ýzvě Závazný vzor návrhu smlouvy 1

2 Zhotovitel č. 3: Zhotovitel č. 4: Zhotovitel č. 5: Zhotovitel č. 6: Zhotovitel č. 7: Příloha č. 1 k ýzvě Závazný vzor návrhu smlouvy 2

3 Zhotovitel č. 8: Zhotovitel č. 9: Zhotovitel č. 10: (zhotovitelé č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9 a č. 10 dále společně jen jako zhotovitelé ) (ÚZSM a zhotovitelé společně jen jako smluvní strany ) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto rámcovou smlouvu o oceňování nemovitého majetku v následujícím znění (dále jen rámcová smlouva ): Příloha č. 1 k ýzvě Závazný vzor návrhu smlouvy 3

4 Článek I. Preambule 1.1. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této rámcové smlouvě stanovené a je oprávněn tuto rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené Objednatel prohlašuje, že je organizační složkou státu zřízenou zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, s příslušností hospodařit s majetkem státu nebo namísto organizačních složek státu, které jsou příslušné hospodařit s předmětným majetkem státu, podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a je oprávněn tuto rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené Objednatel zadal, jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných zakázkách ) veřejnou zakázku malého rozsahu č.j.: s názvem Oceňování nemovitého majetku pro ÚZSM, Územní pracoviště v hlavním městě Praze, Územní pracoviště Střední Čechy a Územní pracoviště Ostrava (dále také jako eřejná zakázka ). Nabídky zhotovitelů, které splnily požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a podmínky zákona o veřejných zakázkách, byly vyhodnoceny jako nejvhodnější ve eřejné zakázce, a to pro část 3. - ÚP Ostrava - oceňování nemovitého majetku v územní působnosti Územního pracoviště Ostrava Smluvní strany také prohlašují, že pokud tato rámcová smlouva nestanoví jinak, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Článek II. Předmět rámcové smlouvy 2.1. Tato rámcová smlouva upravuje podmínky zadávání jednotlivých dílčích zakázek na oceňování nemovitého majetku po dobu platnosti této rámcové smlouvy s tím, že ÚZSM bude zadávat jednotlivé dílčí zakázky na základě písemných objednávek (dále jen objednávka nebo objednávky ) zaslaných zhotoviteli určenému dle této rámcové smlouvy, kdy jejich přijetím tímto zhotovitelem dojde mezi ÚZSM a zhotovitelem k uzavření smlouvy o dílo dle 2587 a násl. občanského zákoníku (dále jen smlouva o dílo ). Ten ze zhotovitelů, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo dle této rámcové smlouvy, bude dále označován jako vybraný zhotovitel Zhotovitelé se podpisem rámcové smlouvy zavazují zpracovávat znalecké posudky, jejichž předmětem bude oceňování nemovitého majetku pro potřeby ÚZSM, Územní pracoviště Ostrava, kdy podmínky plnění jsou vymezeny v odst této rámcové smlouvy, a ÚZSM se zavazuje platit zhotovitelům za zpracovávání znaleckých posudků cenu v souladu s čl. I. této rámcové smlouvy Smluvní strany se dohodly na těchto podmínkách plnění rámcové smlouvy: a) ÚZSM se zavazuje zaslat objednávku vždy tomu ze zhotovitelů, který se při uzavření rámcové smlouvy umístil jako první v pořadí (v souladu s čl. I. této rámcové smlouvy); takto oslovený zhotovitel se zavazuje prostřednictvím ové zprávy přijmout nebo odmítnout objednávku ÚZSM nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne doručení objednávky; nevyjádří-li se Příloha č. 1 k ýzvě Závazný vzor návrhu smlouvy 4

5 oslovený zhotovitel ve lhůtě dvou pracovních dnů ode dne doručení objednávky, má se za to, že objednávku odmítl; v případě odmítnutí objednávky je ÚZSM oprávněn zaslat objednávku tomu ze zhotovitelů, který se při uzavírání rámcové smlouvy umístil jako druhý v pořadí (v souladu s čl. I. této rámcové smlouvy); obdobným způsobem je ÚZSM oprávněn postupovat až do doby přijetí objednávky některým ze zhotovitelů v pořadí nebo do doby kdy ji odmítne zhotovitel, který se při uzavírání rámcové smlouvy umístil poslední v pořadí. ÚZSM není povinen zaslat objednávku zhotoviteli v pořadí dle předchozí věty, pokud by bylo zřejmé, že zhotovitel není z objektivních důvodů schopen plnění objednávky ÚZSM poskytnout. b) ÚZSM zasílá zhotoviteli č. 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 objednávky poštou na adresu nebo em na adresu. c) Součástí každé objednávky musí být minimálně: - identifikace nemovitého majetku, včetně přiložené kopie L - lhůta pro zpracování znaleckého posudku určená dle čl. III., odst této rámcové smlouvy - nejvýše přípustná cena zakázky stanovená v souladu s čl. I. této rámcové smlouvy, - popř. kontakt na zástupce ÚZSM, který umožní prohlídku místa plnění (ÚZSM neposkytne vybranému zhotoviteli žádné jiné podklady (např. projekt či jinou dokumentaci o nemovitosti, kupní smlouvu apod.), pouze výjimečně může poskytnout dílčí dokumentaci, pokud ji bude mít k dispozici.). d) Zhotovitelé se zavazují provádět oceňování nemovitého majetku v souladu s platnou legislativou, tj. zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, v platném znění a vyhláškou č. 441/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, v platném znění (oceňovací vyhláška), popř. v souladu s jinými souvisejícími předpisy platnými v době zadání dílčí zakázky. e) Pokud to bude stanoveno v objednávce, zavazují se zhotovitelé provádět oceňování nemovitého majetku v souladu s dokumentem Specifikace požadavků na zpracování znaleckého posudku a s přihlédnutím k doporučení ÚZSM na použití cenové metodiky vedené pod názvem Postupy při oceňování majetku státu ; oba jmenované dokumenty tvoří přílohu č. 1 této rámcové smlouvy a v případě jakékoliv jejich změny se ÚZSM zavazuje zhotovitelům nové znění dokumentů písemně sdělit, a to bez potřeby vyhotovení dodatku k této rámcové smlouvě. f) Zhotovitelé se zavazují dodržovat strukturu a charakter znaleckých posudků pro zpracování ceny obvyklé v místě a čase, a to v rámci zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a dle platných cenových předpisů. g) ypracované znalecké posudky zhotovitelů musí splňovat požadavky vyplývající z ustanovení 127a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, tj. musí obsahovat všechny zákonem požadované náležitosti a doložku znalce o tom, že si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku. Příloha č. 1 k ýzvě Závazný vzor návrhu smlouvy 5

6 Článek III. Místo a lhůta plnění 3.1. ybraný zhotovitel se zavazuje vyhotovit a předat ÚZSM každý znalecký posudek nejpozději do 28 kalendářních dnů ode dne přijetí objednávky ÚZSM. Objednávky zaslané poštou se mají za doručené okamžikem jejich doručení zhotoviteli a objednávky zaslané em se mají za doručené okamžikem odeslání objednávky na ovou adresu zhotovitele. mimořádných případech lze lhůtu pro vyhotovení a předání znaleckého posudku na základě dohody prodloužit nebo zkrátit ybraný zhotovitel splní svou povinnost provést ocenění předáním řádně zpracovaného znaleckého posudku ve lhůtě stanovené v souladu s odst tohoto článku ÚZSM. Lhůta se považuje za splněnou doručením znaleckého posudku do místa plnění, kterým je sídlo příslušného útvarů ÚZSM, který vystavil objednávku ybraný zhotovitel je povinen postupovat při zpracování posudku nezávisle s odbornou péčí a v souladu s podmínkami této rámcové smlouvy. Bude-li ve znaleckém posudku chyba nebo nebude-li posudek vypracován v souladu s rámcovou smlouvou nebo se smlouvou o dílo nebo se zadáním v objednávce, má ÚZSM právo znalecký posudek jeho zhotoviteli vrátit a požadovat na něm jeho přepracování na jeho náklady Tato rámcová smlouva je uzavřena na dobu určitou v délce trvání 6 měsíců nebo do vyčerpání finančního limitu ve výši ,- Kč bez DPH, tj ,- Kč s DPH (dále jako finanční limit ). Do tohoto finančního limitu budou započítávány veškeré úhrady za oceňování nemovitého majetku poskytnuté všem zhotovitelům dle této rámcové smlouvy. Článek I. Cena díla 4.1. Smluvní ceny každého ze zhotovitelů dle činnosti, druhu a rozsahu oceňovaného nemovitého majetku odpovídají jejich nabídkovým cenám a jsou uvedeny v příloze č. 2 této rámcové smlouvy Smluvní ceny dle odst tohoto článku jsou nejvýše přípustné, konečné a platné v nezměněné výši od data nabytí účinnosti této rámcové smlouvy až do ukončení účinnosti této rámcové smlouvy Smluvní ceny dle odst tohoto článku obsahují veškeré náklady, výdaje, materiál, dopravu, pohonné hmoty, poplatky, pojištění, diety, pojištění, administrativu, poplatky za potřebné dokumenty, kolky apod. za všechny práce, služby, dodávky (materiál) a jiné aktivity nebo činnosti zhotovitelů související s komplexním zajištěním celého předmětu této rámcové smlouvy případě oceňování více shodných nemovitých majetků, zejména v případě pozemků v jednom lánu, areálu se stavbami a pozemky apod., nebo v případě pokud bude současně stanovena kupní cena a nájemné (pro jedno i více období), bude po dohodě se zhotovitelem určeným dle čl. II., odst. 2.3., písm. a) této rámcové smlouvy smluvní cena stanovená dle odst této rámcové smlouvy v objednávce snížena případě komplikovaných nebo nestandardních případů oceňování nemovitého majetku se mohou ÚZSM a zhotovitel určený dle čl. II., odst. 2.3., písm. a) této rámcové smlouvy dohodnout na navýšení smluvní ceny určené dle odst tohoto článku rámcové smlouvy, avšak maximálně o 20 %. Příloha č. 1 k ýzvě Závazný vzor návrhu smlouvy 6

7 4.6. Smluvní ceny dle odst tohoto článku je možné upravit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, a to o výši, která bude odpovídat takové legislativní změně ke dni zdanitelného plnění šechny služby, práce nebo související dodávky musí být poskytnuty ÚZSM v požadovaném rozsahu, a to bez jakéhokoliv omezení. Zhotovitelé nebudou oprávněni doúčtovat ÚZSM jakékoliv dodatečné služby, práce či dodávky, které budou nezbytné pro řádné splnění dílčího nebo celého předmětu této rámcové smlouvy, a to např. i z důvodu, že zhotovitelé chybně odhadli dílčí a tedy i celkovou cenu za komplexní plnění anebo poskytnuli nekvalitní službu či dodávku, v jejichž důsledku bylo nezbytné poskytnout další plnění pro komplexní a řádné splnění dílčího nebo celého předmětu této rámcové smlouvy apod. Článek. Platební podmínky a fakturace 5.1. Cena bude ÚZSM zaplacena na základě faktury vystavené vybraným zhotovitelem až po řádném vyhotovení a předání znaleckého posudku ÚZSM Faktura musí být doručena na adresu ÚZSM, Územní pracoviště v hlavním městě Praze, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 nebo předána osobně na podatelně Ústředí, ÚP Praha, ÚP Střední Čechy, vstup na adrese Rašínovo nábřeží 390/44, Praha 2, a to nejpozději do 10 pracovních dní ode dne vyhotovení a předání znaleckého posudku Faktury budou uhrazeny bankovním převodem se splatností 28 dní ode dne prokazatelného převzetí faktury ÚZSM, popř. ode dne prokazatelného převzetí opravené (doplněné) faktury ze strany ÚZSM Faktura musí mít náležitosti podle aktuální legislativy. ÚZSM si vyhrazuje právo vrátit fakturu vybranému zhotoviteli k opravě (doplnění), pokud nebude faktura takové náležitosti obsahovat či přesáhne dohodnutou smluvní cenu. takovém případě bude přerušen běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet okamžikem doručení opravené (doplněné) faktury ÚZSM Fakturace i platby budou prováděny v české měně v souladu s platnými daňovými předpisy. Faktura se považuje za zaplacenou dnem odepsání příslušné částky z účtu ÚZSM Zálohy ÚZSM neposkytuje. Článek I. Sankce 6.1. případě prodlení vybraného zhotovitele, tj. v případě nevyhotovení a nepředání znaleckého posudku ve lhůtě stanovené v objednávce, nebo pokud lhůta nebude v objednávce stanovena, tak ve lhůtě dle čl této rámcové smlouvy, se vybraný zhotovitel zavazuje zaplatit ÚZSM smluvní pokutu ve výši 300,- Kč, a to za každý kalendářní den prodlení až do dne řádného vyhotovení a předání znaleckého posudku. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo ÚZSM na náhradu škody v plné výši, tedy i ve výši přesahující smluvní pokutu případě, že některý ze zhotovitelů poruší povinnosti uvedené v čl. II. této rámcové smlouvy, je takový zhotovitel povinen ÚZSM zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč Příloha č. 1 k ýzvě Závazný vzor návrhu smlouvy 7

8 za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Tím není dotčen případný nárok ÚZSM na náhradu škody, a to i ve výši přesahující výši smluvní pokuty Každý ze zhotovitelů nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou ÚZSM v souvislosti s plněním předmětu této rámcové smlouvy nebo smlouvy o dílo a je povinen jakoukoliv škodu ÚZSM uhradit. ýše náhrady škody není omezena ÚZSM je povinen uhradit vybranému zhotoviteli z jakékoli neoprávněně neuhrazené části faktury vybraného zhotovitele (včetně DPH) úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, v platném znění, za každý den prodlení vůči dnu splatnosti faktury. Článek II. Povinnost mlčenlivosti 7.1. Každý ze zhotovitelů je povinen zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl při plnění této rámcové smlouvy nebo smlouvy o dílo, a bez písemného souhlasu ÚZSM je nesmí zpřístupnit žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této rámcové smlouvy nebo smlouvy o dílo, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou, ledaže se jedná: o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu Každý ze zhotovitelů je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 7.1. této rámcové smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb dle této rámcové smlouvy nebo smlouvy o dílo. Ten ze zhotovitelů, jehož osoby se budou podílet na poskytování služeb dle této rámcové smlouvy nebo smlouvy o dílo, bude odpovídat za porušení povinnosti mlčenlivosti těchto osob, jako by povinnost porušil sám Povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku rámcové smlouvy trvá i po skončení účinnosti této rámcové smlouvy nebo smlouvy o dílo. Článek III. Odstoupení od smlouvy o dílo, odstoupení od rámcové smlouvy 8.1. ÚZSM je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo nebo od rámcové smlouvy s vybraným zhotovitelem (dle 2001 a násl. občanského zákoníku) v těchto případech: - jestliže se vybraný zhotovitel dostane do prodlení delšího než 5 kalendářních dnů s provedením předmětu objednávky; - vybraný zhotovitel opakovaně (tj. minimálně 2krát) poruší tuto rámcovou smlouvu; - jestliže nabude právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku vybraného zhotovitele, v němž tento soud konstatuje, že je tento zhotovitel v úpadku ybraný zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo (dle 2001 a násl. občanského zákoníku) v tomto případě: Příloha č. 1 k ýzvě Závazný vzor návrhu smlouvy 8

9 - jestliže se ÚZSM dostane neoprávněně do prodlení s úhradou faktury delšího než 60 kalendářních dní Odstoupení od smlouvy o dílo nebo rámcové smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení od smlouvy dotčené smluvní straně. Odstoupení od této rámcové smlouvy je vždy s účinky EX NUNC Odstoupení od smlouvy o dílo nebo rámcové smlouvy se nedotýká nároku na úhradu všech peněžitých plnění (zejm. smluvních pokut a náhrad škod), na které vznikl smluvní straně nárok na základě této rámcové smlouvy. Článek IX. Součinnost smluvních stran 9.1. Každá ze smluvních stran jmenuje v odstavcích níže oprávněnou osobu či oprávněné osoby (dále jen oprávněné osoby ). Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v obchodních záležitostech souvisejících s plněním této smlouvy. Oprávněné osoby nejsou oprávněny tuto smlouvu měnit ani ji doplňovat, nejsou-li statutárními orgány Oprávněnými osobami za objednatele jsou:, tel.: +420, mobil: +420, , tel.: +420, mobil: +420, Oprávněnými osobami ve věcech realizace předmětu této rámcové smlouvy nebo smlouvy o dílo jsou: za zhotovitele č. 1: (pověřené osoby zhotovitele č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 u rámcové smlouvy, která bude součástí nabídky, se nevyplňují) za zhotovitele č. 2: za zhotovitele č. 3: za zhotovitele č. 4: za zhotovitele č. 5: za zhotovitele č. 6: za zhotovitele č. 7: za zhotovitele č. 8: za zhotovitele č. 9: za zhotovitele č. 10: Příloha č. 1 k ýzvě Závazný vzor návrhu smlouvy 9

10 9.4. Případné změny oprávněných osob smluvních stran uvedených výše se považují za změněné dnem doručení písemného oznámení o takové změně druhé smluvní straně, tedy tyto změny se neprovádí formou písemného dodatku k této smlouvě. Článek X. Závěrečná ustanovení souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu je ÚZSM oprávněn zastavit průběh plnění předmětu této rámcové smlouvy nebo tuto rámcovou smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, a to bez jakékoliv sankce či náhrady za nedokončené plnění. ýpověď je účinná vůči každému ze zhotovitelů okamžikem jejího doručení. ÚZSM se zavazuje, že dílčí plnění objednané písemnou objednávkou před dnem ukončení rámcové smlouvy uhradí podle podmínek této rámcové smlouvy Zhotovitelé souhlasí se zveřejněním znaleckého posudku a zavazují se k poskytnutí bezplatné součinnosti ÚZSM v případě uplatnění jakýchkoliv připomínek ze strany třetích osob. Znalecký posudek musí obsahovat doložku znalce (zhotovitele) o tom, že si je vědom následků nepravdivého znaleckého posudku ve smyslu ustanovení 127a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění ÚZSM může rámcovou smlouvu vypovědět bez výpovědní doby z jakéhokoliv důvodu či bez udání důvodu. ýpověď musí mít písemnou formu a musí být doručena druhé straně. ýpověď je účinná vůči každému ze zhotovitelů dnem jejího doručení Zhotovitelé vyslovují souhlas s tím, že ÚZSM v rámci transparentnosti zveřejní rámcovou smlouvu (včetně případných dodatků) na internetových stránkách ÚZSM a na profilu ÚZSM Jakékoliv změny či doplnění rámcové smlouvy je možné činit výhradně formou písemných a číselně označených dodatků k rámcové smlouvě schválených oběma smluvními stranami, a to s výjimkou změn osob a kontaktních údajů na první straně rámcové smlouvy, změn přílohy č. 1 dle čl. II., odst. 2.3., písm. e) této rámcové smlouvy a osob a kontaktních údajů uvedených v čl. IX. této rámcové smlouvy, které se považují za změněné dnem doručení písemného oznámení o takové změně druhé smluvní straně, tedy změna se neprování formou písemného dodatku k této rámcové smlouvě Tato rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami Rámcová smlouva je vyhotovena v 14 exemplářích s platností originálu, z nichž 4 obdrží ÚZSM a jeden každý ze zhotovitelů případě, že zhotovitel použije byť i jen k plnění určité části předmětu rámcové smlouvy nebo smlouvy o dílo subdodavatele, odpovídá ÚZSM za plnění poskytnuté subdodavatelem tak, jako by toto plnění poskytoval zhotovitel sám Nezbytnou přílohou této rámcové smlouvy jsou tyto dokumenty: - Příloha č. 1 Specifikace požadavků na zpracování znaleckého posudku a Postupy při oceňování majetku státu - Příloha č. 2 Cenová nabídka (Krycí list nabídky) Smluvní strany prohlašují, že si tuto rámcovou smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, Příloha č. 1 k ýzvě Závazný vzor návrhu smlouvy 10

11 určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy. Za ÚZSM: Za zhotovitele č. 1:... JUDr. ladimír Kremlík náměstek pro Právní služby a hospodaření s majetkem. (podpisy níže za zhotovitele č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 u rámcové smlouvy, která bude součástí nabídky, se nedoplňují) Za zhotovitele č. 2:. Za zhotovitele č. 3:. Za zhotovitele č. 4: Za zhotovitele č. 5: Příloha č. 1 k ýzvě Závazný vzor návrhu smlouvy 11

12 Za zhotovitele č. 6: Za zhotovitele č. 7: Za zhotovitele č. 8: Za zhotovitele č. 9: Za zhotovitele č. 10: Příloha č. 1 k ýzvě Závazný vzor návrhu smlouvy 12