XIX. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: listopad 2009

Transkript

1 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt fondu soudržnosti XIX. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY Období: listopad 2009 Správce stavby projektu

2 Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 Název dokumentu: Měsíční zpráva o postupu č. 19 období listopad 2009 Číslo dokumentu: 2005/CZ/16/C/PE/001 Číslo vydání: 19 Vypracoval: Zkontroloval: Schválil: Konsultant JMÉNO/FUNKCE JMÉNO/FUNKCE JMÉNO/FUNKCE Ing. Karel Žákovský / části A, B, C Vedoucí skupiny stavebních dozorů Ing. Dušan Novotný / část D Vedoucí skupiny stavebních dozorů Ing. Hana Valová / Zástupce vedoucího týmu správce stavby Ing. Ludvík Jančálek / Vedoucí týmu DATUM PODPIS PODPIS PODPIS Objednatel JMÉNO/FUNKCE JMÉNO/FUNKCE Ing. Gabriela Vlachovská / manager projektu pan Pavel Čejka / předseda představenstva DATUM PODPIS PODPIS MZOPV č. 19 2

3 FM celková částka ,30 tis. EUR ( tis. EUR) FM datum zahájení FM datum uplynutí (platnosti) Detaily smlouvy Číslo smlouvy: Zprostředkovaný projektový komponent: 2005/CZ/16/C/PE/001 Částka smlouvy tis EURO (27 790) Datum ujednání: Datum zahájení: Fáze smlouvy: Lhůta sdělení chyb: 60 měsíců Datum původního dokončení: Prodloužení lhůty: Datum skutečného dokončení: Část Podprojekt Rozpočet fin. mem. Rozpočet SoD Rozdíl Č. RN REZ Suma RN REZ Suma REZ Suma A 1 Bzenec ČOV B 2 Strážnice - ČOV B 3 Petrov-kanalizace B 4.2 Hodonín-stoky B 6.2 Veselí n M. stoka B Celkem C 4.1 Hodonín ČOV C 5. Ratíškovice-ČOV C 6.1 Veselí n.m.-čov C Celkem D 7. Bzenec ÚV D 8. Mor. N. V.-pramen D Celkem Projekt stav celkem Správce stavby AD Zad. dokum Propagace Nestavební-uznat Projekt celkem - uznatelné MZOPV č. 19 3

4 Finanční shrnutí postupu Dokončení v % Uplynulý čas Plán Skutečnost Skluz % Měsíce % Ve sledovaném období 1,33 1,32-0,01-0, Od počátku stavby 93,22 94,32 + 1,10 + 1, Plánovaný náklad stavby - celkem Prostavěnost k dnešnímu dni Předstih % Plánovaná lhůta Skutečná lhůta do dnešního dne % , , Část staveb Stav k v EUR Fakturace listopad v EUR Stav k v EUR A , , ,29 B , , ,38 C , , ,07 D , , ,35 SPH celkem , , ,09 Přehled plánovaných objemů za listopad 2009 a od počátku stavby A B C D SPH celkem MZOPV č. 19 4

5 Shrnutí nákladů Do předcházejícího měsíce Současný měsíc Celkový součet do dnešního data , , ,09 Plán finančního plnění je přeplňován díky přeplnění plánovaných objemů na části stavby D. Podprojekty na špinavých vodách jsou ukončeny, v listopadu 2009 zkolaudovány uvedeny do trvalého užívání a fakturačně ukončeny listopadovou fakturací. Část D podprojekty č. 7 a 8 řešící jímání a úpravu pitných vod v Moravské Nové Vsi a Bzenci, postupuje v souladu s časovým harmonogramem v mírném předstihu. Stavebně byly podprojekty ukončeny v listopadu 2009 a probíhá předávací řízení. MZOPV č. 19 5

6 MZOPV č. 19 6

7 Celý projekt je členěn na čtyři části, které byly předmětem samostatného výběrového řízení, to znamená, že projekt je zabezpečen po částech různými zhotoviteli. Jedná se o: Část Pod-projekt číslo Místo Název Projektu A 1 Bzenec Rekonstrukce ČOV B 2 Strážnice Rekonstrukce a intenzifikace ČOV 3 Petrov Odkanalizování obce 4.2 Hodonín Rekonstrukce kmenové stoky 6.2 Veselí nad Moravou Rekonstrukce kmenových stok C 4.1 Hodonín Rekonstrukce ČOV 5 Ratíškovice Dobudování ČOV 6.1 Veselí nad Moravou Rekonstrukce ČOV D 7 Bzenec 8 Moravská Nová Ves Rekonstrukce a intenzifikace úpravny vod, rekonstrukce prameniště Rekonstrukce prameniště Zhotovitel IMOS Brno a.s. MSO servis s.r.o. + Swietelsky stavební s.r.o. Sdružení Arko Brno a.s. + KP Ria a.s. Imos Zlín s.r.o. + KUNST s.r.o. Části A, B a C řeší odvádění a čištění odpadních vod z předmětných lokalit; část D řeší jímání a úpravu vody pitné v lokalitách pramenišť v Bzenci a Moravské Nové Vsi a rekonstrukci úpravny vody Bzenec. Úvodem této zprávy je třeba podat informaci, že všechny části projektu mají uzavřeny SoD na zhotovitele. Pro části A, B, C a D byly uzavřeny během ledna dodatky č. 1 k SOD, které řešily zejména upřesnění účtu objednatele, ze kterých je financování stavby zajištěno a pro části A a B rovněž úpravu termínů uvedení staveb do zkušebního provozu pro podprojekty č. 1 Bzenec rekonstrukce ČOV a č. 2 Strážnice rekonstrukce ČOV. Důsledkem toho byl v dodatcích č. 1 SoD pro části A a B upraven i konečný termín předání a převzetí na , včetně zkušebního provozu. Dále jsou uzavřeny smlouvy na propagaci, správce stavby a AD, které jsou rovněž uznatelnými náklady stavby, byly rovněž v lednu dodatkovány s úpravou účtů objednatele. Na částech A, B a C probíhaly v listopadu 2009 kolaudační řízení, na části D stavebně montážní práce. Ke dni byly práce ukončeny a zahájeno řízení a předání a převzetí prací. V průběhu listopadu byly ukončeny u všech částí špinavých vod A, B a C zkušební provozy a po vyhodnocení proběhly kolaudace uvedení do trvalého provozu. MZOPV č. 19 7

8 Na části staveb B a C zhotovitelé předložili bankovní záruky na záruční dobu a předložili žádosti na uvolnění zadržených částek. Část A zhotovitel požádal o potvrzení prohlášení o dokončení díla. V průběhu listopadu byly ukončeny ZP. Podproejkt č. 1 Bzenec rekonstrukce ČOV Podprojekt č. 2 Strážnice rekonstrukce a intenzifikace ČOV Podprojekt č. 4.1 Hodonín rekonstrukce ČOV Podprojekt č. 5 Ratíškovice dobudování ČOV Podprojekt č. 6.1 Veselí nad Moravou rekonstrukce ČOV V průběhu listopadu nebyly předány a převzaty žádné podprojekty, ani samostatné SO ani PS na části D úprava a jímání pitné vody. V říjnu 2009 objednatel ohlásil správci stavby uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 186/82/2008 a č. zhotovitele na projekt Střední Pomoraví/Hodonínsko č. projektu 2005/CZ/16/C/PE/001 část D jímání a úprava pitných vod mezi VaK Hodonín a.s. a sdružením IMOS a.s. Zlín a KUNST spol s.r.o. Hranice na Moravě. Dodatkem se zvýšila smluvní cena rezervy z původních EUR na ,80 EUR. Tato skutečnost byla zahrnuta do vstupních přehledných tabulek této zprávy. (Ceny ve vstupních tabulkách byly upraveny zaokrouhleně na tisíce EUR) V průběhu listopadu byly všechny podprojekty špinavých vod zkolaudovány a uvedeny do trvalého užívání. MZOPV č. 19 8

9 Základní údaje Údaje o objednateli Objednatel: Vodovody a kanalizace Hodonín a.s. Předseda představenstva: Manažer projektu: pan Pavel Čejka Ing. Gabriela Vlachovská Oficiální adresa: Adresa: Purkyňova 2/2933 Telefon: Město: Hodonín Fax: Stát: Česká republika starosta@bzenec.cz Údaje o správci stavby Správce stavby: Sdružení Jančálek s.r.o. Centroprojekt a.s. ic consulenten ZTGmbH Datum ustanovení zástupců správce stavby: Od Do 1. Ing. Jančálek Ludvík VT Sídlo firmy: Adresa: U Tržiště 22 Telefon: Město: Břeclav, Fax: Stát: Česká republika sph@jancalek.cz Údaje o zhotovitelích Zhotovitel A: IMOS Brno a.s. Datum ustanovení zástupců zhotovitele: Od Do 1. Ing.Petr Nop pan Kamil Marhefka Sídlo firmy: Adresa: Olomoucká 174 Telefon: Město: Brno Fax: Stát: Česká republika nopp@imosbrno.eu Kancelář zhotovitele: Smluvní cena bez DPH: Rezerva bez DPH: Celkem bez DPH: zařízení staveniště ČOV Bzenec EUR EUR EUR MZOPV č. 19 9

10 Zhotovitel B: Sdružení MSO servis spol.s.r.o. Swietelsky stavební s.r.o. Datum ustanovení zástupců zhotovitele: Od Do 1. Ing. František Minařík Ing. Tomáš Hrabina Sídlo firmy: Adresa: Za humny 20 Telefon: Město: Kyjov Fax: Stát: Česká republika Kancelář zhotovitele: Smluvní cena bez DPH: Rezerva: Celkem: zařízení staveniště ČOV Strážnice EUR EUR EUR Zhotovitel C: Sdružení ARKO Technology, a.s. Královopolská Ria, a.s. Datum ustanovení zástupců zhotovitele: Od Do 1. Ing. Rostislav Němeček Sídlo firmy: Adresa: Vídeňská 108 Telefon: Město: Brno Fax: Stát: Česká republika rostislav.nemecek@arko-brno.cz Kancelář zhotovitele: Smluvní cena bez DPH: Rezerva: Celkem: sídlo firmy EUR EUR EUR Zhotovitel D: Sdružení IMOS Zlín s.r.o. KUNST spol.s.r.o. Datum ustanovení zástupců zhotovitele: Od Do 1. Miroslav Matějka Bohdan Kopecký Sídlo firmy: Adresa: Tečovice 353 Telefon: Město: Zlín Fax: Stát: Česká republika boda@imos.cz Kancelář zhotovitele: zařízení staveniště úpravna vody Bzenec MZOPV č

11 Smluvní cena bez DPH: Rezerva: Celkem: EUR ,80 EUR ,80 EUR Na propagaci je uzavřena SoD s dodavatelem MEDIA FLOW na částku EUR bez DPH. Na správce stavby se sdružením Jančálek s.r.o., Centroprojekt a.s. a ic Consulenten GmbH na částku EUR bez DPH. Na výkon autorského dozoru pro části A,B a C se zhotovitelem PÖYRY Environment a.s. na částku EUR bez DPH a VODING Hranice spol.s.r.o. na část D na částku EUR bez DPH. V rámci uznatelných nákladů je v RN celkem dle SoD zahrnut i náklad 262 tis. EUR část nákladů na uhrazení zadávací dokumentace. SOD na tuto část je v CZK ve výši ,-. Závěr Celkové hodnocení projektu SPH je kladné. Části A, B, C na řešení likvidace odpadních vod jsou zkolaudovány a uvedeny do trvalého užívání. Na části projektu řešící jímání a úpravu pitných vod D, byly ukončeny stavebně montážní práce s dvouměsíčním předstihem k Probíhá předání a převzetí dokončených podprojektů. MZOPV č

12 OBSAH MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU PRACÍ příloha B k SoD Správce stavby 8.1 Stavební práce Shrnutí postupu stavebních prací Souhrnná zpráva o postupu Harmonogram stavby Zpráva o postupu S-křivka o finančním postupu S-křivka fyzického postupu Aktivity před zahájením stavebních prací Pracovní nákresy - dokumentace zhotovitele Náčrtky - seznam změn Veřejné sítě - komunikace s občany Plány - harmonogram Mobilizace staveniště zhotovitele, organizace a zdroje Mobilizace Zásoby, zdroje zhotovitele Organizace zhotovitele Stavební práce Prováděné práce Materiály a kontrola kvality Podmínky počasí Dokončené práce Silniční doprava Letní a zimní údržba silnic Stavební instrukce Upozornění na nesoulady Životní prostředí Měření znečistění a kontrola Plán ochrany životního prostředí Finanční stav Dílčí platební certifikát (IPC) Platební detaily a detaily IPC Změna nařízení Vydané změny Očekávané změny Finanční důsledky změn Díla Požadavky Oznámené požadavky Schválené požadavky Zadavatelova převzetí Certifikáty o převzetí Náhrada za zpoždění MZOPV č

13 Měsíční zpráva o postupu skupina,,a Podprojekt č.1: Bzenec rekonstrukce ČOV Břeclav Stavební práce Shrnutí postupu stavebních prací Souhrnná zpráva o postupu Během sledovaného období bylo dosaženo těchto výsledků: Stavba byla dokončena a předána, kolaudována a uvedena do trvalého užívání Harmonogram stavby Stavba byla dokončena a kolaudována ve smluvním termínu Zpráva o postupu Zhotovitel předložil zprávu o postupu prací za měsíc listopad 2009, ze které vyplynuly tyto zásadní informace: a) Plánovaný postup prací byl dodržen. Stavba uvedena do trvalého užívání. ZP ukončen a vyhodnocen. Stanovené cíle projektu byly splněny. b) Dílčí platba za listopad 2009 Zpráva obsahovala všechny podpůrné dokumenty pro uznání dílčí platby. Správce stavby odsouhlasil platební certifikát ve výši ,91 EUR. MZOPV č

14 Finanční hodnocení postupu Období Plán v EUR Skutečnost v EUR % Listopad ,91 36,5 Od počátku stavby , Rozdíl od počátku stavby 0 0 Plánovaný postup prací je dodržován. ZP ukončen a vyhodnocen v termínu do Kolaudace a uvedení do trvalého užívání rozhodnutím JmK Brno /2009. Rozhodnutí nabylo právní moci dne Stavba je vyfakturována, dosud finančně neuzavřena. Zbývá úhrada faktur ve splatnosti a výplata zádržného. Ing. Karel Žákovský Vedoucí skupiny stavebních dozorů MZOPV č

15 MZOPV č

16 Měsíční zpráva o postupu skupina,,b podprojekt č. 2: podprojekt č. 3: podprojekt č. 4.2: podprojekt č. 6.2: Strážnice rekonstrukce ČOV Petrov odkanalizování obce Hodonín rekonstrukce kmenových stok Veselí n/mor. rekonstrukce kmenové stoky V Břeclavi Stavební práce Shrnutí postupu stavebních prací Souhrnná zpráva o postupu Stavba byla dokončena a předána, kolaudována a uvedena do trvalého užívání Harmonogram stavby Ukončení stavby včetně ZP ČOV Strážnice dle harmonogramu v souladu s SoD Zpráva o postupu V průběhu zpracování této zprávy předložil zhotovitel zprávu o postupu výstavby za měsíc listopadu. Správce stavby posoudil znění a všechny podpůrné dokumenty. Podprojekt č.2 Strážnice rekonstrukce ČOV - v souladu s harmonogramem dokončen, předán, kolaudován Podprojekt č.3 Petrov odkanalizování obce - v souladu s harmonogramem dokončen, předán, kolaudován Podprojekt č.4.2 Hodonín rekonstrukce kmenových stok - v souladu s harmonogramem dokončen, předán, kolaudován Podprojekt č.6.2 Veselí n/mor. rekonstrukce kmenové stoky dokončen, předán, kolaudován. Zpráva obsahoval všechny podpůrné dokumenty k odsouhlasení dílčí platby za práce provedené v listopadu Stavba je vyfakturována, finančně neuzavřena, nejsou uhrazeny faktury ve splatnosti a uvolněno zádržné. Správce stavby odsouhlasil a manager projektu schválil dílčí platební certifikát ve výši 3 685,28 EUR za listopad MZOPV č

17 Finanční hodnocení postupu Období Plán v EUR Skutečnost v EUR % Listopad ,28 221,87 Od počátku stavby , , Rozdíl od počátku stavby 0 0 Stavba je ukončena, předána a všechny podprojekty jsou zkolaudovány a uvedeny do trvalého užívání. Podprojekt č. 2 Strážnice rekonstrukce ČOV kolaudačním souhlasem MěÚ Strážnice ze dne čj. ŽPSÚ/41970/2009 Podprojekt č. 3 Petrov odkanalizování obce kolaudačním souhlasem MěÚ Hodonín ze dne ŽP/09/25332/JP/2009 Podprojekt č. 4.2 Hodonín rekonstrukce kmenových stok kolaudačním souhlasem MěÚ Hodonín ze dne čj /2009. Podprojekt č. 6.2 Veselí nad Moravou rekonstrukce kmenové stoky kolaudačním rozhodnutím MěÚ Veselí nad Moravou ze dne čj. ŽPSU 22097/2009. Z důvodů ukončení stavby a naplnění SoD zhotovitelem je od dalšího hodnocení upuštěno. Stavba dosáhla cílových parametrů projektu stanovených finančním memorandem. Ing. Karel Žákovský Vedoucí skupiny stavebních dozorů MZOPV č

18 MZOPV č

19 Měsíční zpráva o postupu skupina,,c podprojekt č. 4.1: podprojekt č. 5: podprojekt č. 6.1: Hodonín rekonstrukce ČOV Ratíškovice rekonstrukce ČOV Veselí n/mor. rekonstrukce ČOV V Břeclavi Stavební práce Shrnutí postupu stavebních prací Souhrnná zpráva o postupu Všechny podprojekty jsou předány a převzaty objednatelem, kolaudovány a uvedeny do trvalého užívání Harmonogram stavby Je naplněn. Všechny podprojekty ukončily stavebně-montážní činnost a ZP v souladu s SoD a harmonogramem Zpráva o postupu Za měsíc listopad byla předložena k jednání tohoto MKD se všemi podpůrnými dokumenty k uznání nároku dílčí platby za listopad Finanční hodnocení postupu Období Plán v EUR Skutečnost v EUR % Listopad ,63 14,95 Od počátku stavby , Rozdíl od počátku stavby 0 0 Tabulka přehledu finančního vyjádření postupu prací, která odpovídá i postupu plnění ve fyzických jednotkách, vykazuje 100 % plnění. Správce stavby odsouhlasil a manager projektu potvrdil dílčí platební certifikát za listopad 2009 ve výši 6 162,63 EUR. MZOPV č

20 Vzhledem k tomu, že všechny podprojekty byly předány a převzaty a ukončeny ZP a vyhodnoceny v termínech dle SoD a bylo dosaženo cílových parametrů stanovených FM, proběhlo v měsíci listopadu kolaudační řízení a jednotlivé podprojekty byly uvedeny do trvalého provozování takto: Podprojekt č. 4.1 Hodonín rekonstrukce ČOV kolaudačním rozhodnutím JmKÚ odbor ŽP dne , čj. JMK /2009. Podprojekt č. 5 Ratíškovice dobudování ČOV kolaudačním souhlasem MěÚ Hodonín ze dne čj /2009 Podprojekt č. 6.1 Veselí nad Moravou rekonstrukce ČOV KÚJm odbor ŽP rozhodnutím ze dne 9.11:2009 čj. JMK /2009. Vzhledem k tomu, že SoD byla zhotovitelem naplněna od dalšího hodnocení se upouští, Stavba je vyfakturována v konečném objemu, finančně dosud neuzavřena, nejsou uhrazeny faktury ve splatnosti a není dosud uvolněno zádržné v plné výši. Ing. Karel Žákovský Vedoucí skupiny stavebních dozorů MZOPV č

21 MZOPV č

22 Měsíční zpráva o postupu skupina,,d Podprojekt č.7: Bzenec rekonstrukce a intenzifikace ÚV, rekonstrukce prameniště Podprojekt č.8: Moravská Nová Ves rekonstrukce prameniště Břeclav Stavební práce Shrnutí postupu stavebních prací Souhrnná zpráva o postupu Práce na projektu, část D Podprojekt č. 7 Bzenec rekonstrukce úpravny vody a prameniště pokračovaly dle odsouhlaseného Programu prací. Práce na Podprojektu č.8 Moravská Nová Ves rekonstrukce prameniště pokračovaly dle zhotovitelem opraveného harmonogramu. K byly ukončeny stavebně montážní práce na obou podprojektech. Zhototovitel předložil výzvy k předání a převzetí dokončeného díla nebo jejich ucelených částí. Navrhované termíny: Podprojekt 7: SO 01 Prameniště Bzenec, rekonstrukce trafostanic navrhovaný termín SO 03 Vodojem Vracov navrhovaný termín SO 02 Úpravna vody Bzenec + související PS navrhovaný termín Podprojekt 8: Moravská Nová Ves rekonstrukce prameniště navrhovaný termín Podrobné zhodnocení viz jednotlivé podprojekty MZOPV č

23 Harmonogram stavby Zhotovitel má schválený Program prací, časový i finanční harmonogram. Na prováděné stavební objekty a provozní soubory byly Zhotovitelem předloženy a Správcem stavby schváleny podrobné harmonogramy. Vzhledem k blížícímu se termínu dokončení díla, zpracoval Zhotovitel podrobný harmonogram pro dokončování jednotlivých objektů na ÚV Bzenec podprojekt 7. Zhotovitel předložil v průběhu měsíce dubna opravené podrobné harmonogramy pro podprojekt č. 8, které reflektují zdržení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. V harmonogramech je rovněž zapracována možnost prací přes jarní a letní měsíce bez omezení. Práce pokračovaly dle těchto harmonogramů. Dílo bylo dokončeno v dohodnutých termínech Zpráva o postupu Zhotovitel připravil jako podpůrnou dokumentaci k nárokům DPC D-14 Měsíční zprávu o postupu za měsíc listopad Zpráva obsahuje všechny podpůrné dokumenty pro uvolnění nároku 14. dílčí platby a bude projednána na MKD dne Finanční hodnocení postupu Období Plán v EUR Skutečnost v EUR % Listopad ,79 128,07 Od počátku stavby ,35 104,91 Rozdíl od počátku stavby ,35 4,91 Tabulka přehledu finančního vyjádření postupu prací, vykazuje přeplnění oproti časovému plánu ve výši cca 4,91 %. Ve fyzických jednotkách je provedeno 99 % plánovaných položek. Zbývá dokončit některé položky z ostatních nákladů staveb dokumentace komplexního vyzkoušení, dokumentace skutečného provedení, provozní řády pro zkušební provoz. Tyto položky činí cca 1% finančních nákladů díla. V měsíci listopadu byly dokončeny stavebně montážní práce (v říjnu bylo přeplnění na úrovni 3,89 %). V měsíci listopadu bylo na podprojektu 7 realizováno plnění na úrovni 99,27 % plánu. U podprojektu č. 8 byl vzhledem k provedeným odpočtům nastaven na listopad záporný plán, realizováno plnění odpovídající dokončení prací. Podrobné zhodnocení viz jednotlivé podprojekty. MZOPV č

24 MZOPV č

25 Podprojekt č.7: Bzenec rekonstrukce a intenzifikace ÚV, rekonstrukce prameniště Finanční hodnocení postupu podprojektu č. 7 Období Plán v EUR Skutečnost v EUR % Listopad ,46 99,27 Od počátku stavby ,74 105,78 Rozdíl od počátku stavby ,74 5,78 V měsíci listopadu bylo dosaženo plánovaných objemů. V rámci sledovaného období došlo k plnění plánu na úroveň 99,27 %. Uvedené přeplnění je vykazováno z důvodu nastavení plánované fakturace i pro měsíce prosinec, leden a v menší míře i únor-duben. Stavebně montážní práce jsou dokončeny. K fakturaci zůstavají pouze položky z ostatních nákladů: dokumentace komplexního vyzkoušení, dokumentace skutečného provedení, provozní řád pro zkušební provoz. Tyto položky představují cca 1% finančních nákladů podprojektu Aktivity před zahájením stavebních prací Pracovní nákresy - dokumentace zhotovitele Realizační dokumentace stavby (včetně změn) byla schválena v minulém období. V rámci sledovaného období byl předloženy pracovní nákres Zhotovitele: Doplnění odvzdušnění na přítokovém potrubí DN 600 na aeraci. Navrženo nerezové potrubí DN 200, zaústěno do přítokové jímky. Zasláno mailem projektantem Ing. Cagaš Voding Hranice. Doplnění odvzdušnění bude řešeno mimo projekt SPH Nároky - seznam změn Je schválena změna technického řešení č. 1 Podprojekt č. 7 SO.03.1 Vodojem Vracov Přístavba, kde část monolitického stropu a podpěrných sloupů je navržena monolitickými prefabrikáty. Změna byla řádně doložena stanovisky schváleno Další schválené změny: č. 2 - PS 01 DPS 01.5 Flokulace změna míchání flokulace Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne MZOPV č

26 č. 3 PS 01 DPS 01.3 Aerace Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne č. 4 SO 03 VDJ Vracov výztuž dna a stěn dle skutečnosti Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne č. 5/1 SO 01 DSO 01.1 ČS 3-Sever - sjednocení návrhu trafostanic v provedení s hliníkovým vinutím Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne č. 5/2 SO 01 DSO 01.2 ČS Mor.Písek 3-Sever - sjednocení návrhu trafostanic v provedení s hliníkovým vinutím Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne č. 5/3 PS 04 Měření a regulace Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne č. 5/4 PS 05 Automat. systém řízení Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne č. 6 SO 01.1 ČS 3-Sever, úprava VN linky a trafostanice - předloženo odpočet přeložky linky VN (samostatná stavba E-ON) Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne č. 7 SO 02 ÚV Bzenec 02.4 Hala aerace, sedimentace a filtrace - předloženo změna množství náplně těles filtrů Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne č. 8 SO 02 ÚV Bzenec 02.4 Hala aerace, filtrace a sedimentace - předloženo oprava meziden filtrů Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne č. 9 SO 02 ÚV Bzenec 02.9 Decentralizace vytápění předloženo změna způsobu odtahu spalin Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne č. 10 SO 02 ÚV Bzenec 02.1 Provozní budova předloženo sanace dlažba soklu Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne č. 11 SO 02 ÚV Bzenec 02.7 Obslužná komunikace předloženo sanace podloží Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne č. 12 SO 03 Vodojem Vracov DSO 0,.1 Přístavba spádová mazanina v AN předloženo Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne č. 13 SO 03 Vodojem Vracov DSO 03.1 Přístavba plastové výplně předloženo Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne č. 14 SO 03 Vodojem Vracov DSO 03.1 Přístavba přemístění zeminy předloženo Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne MZOPV č

27 č. 15 SO 03 Vodojem Vracov DSO 03.1 Přístavba Opravy omítek+odvlhčovač předloženo Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne Doposud neschválené jsou předložené návrhy č. 16 a 17, předpokládá se schválení v průběhu listopadu: č. 16 SO 02 ÚV Bzenec DSO 02.8 Plynovod Úpravy v regulační stanici předloženo č. 17 SO 02 ÚV Bzenec DSO 02.3 Strojovna a energetika - vyrovnání fasády v prostoru trafokobek předloženo č. 18 SO 03 Vodojem Vracov DSO 03.1 Přístavba Sanace stávajících AN - předloženo Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne č. 19 Podprojekt č.7 Odpočet neprovedených položek - předloženo Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne č. 20 SO 02 ÚV Bzenec DSO 02.4 Hala aerace, sedimentace a filtrace Přístupová plošina k zákaloměru - předloženo Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne č. 21 SO 03 Vodojem Vracov DSO 03.4 Vnitřní komunikace sanace zemní pláně - předloženo Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne č. 22 SO 02 ÚV Bzenec DSO 02.4 Hala aerace, sedimentace a filtrace Sanace AK pod filtry - předloženo Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne č. 23 SO 03 VDJ Vracov DSO 03.2 Vystrojení - průtokoměr, nerezové potrubí předloženo Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne V průběhu měsíce listopadu byl Zhotovitelem předložen další návrh na změnu, byla schválena změna č. 24: č.24 Podprojekt č.7 Vzájemný zápočet provedených a neprovedených položek předloženo Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne Veřejné sítě - komunikace s občany Komunikace s občany probíhá prostřednictvím starostů dotčených obcí, kteří jsou zváni na jednání MKD Plány harmonogram V minulém období Správce stavby schválil Program prací a finanční harmonogram. MZOPV č

28 Pro zahájené objekty byly schváleny podrobné harmonogramy. Ve sledovaném období byly předloženy ke schválení následující podrobné harmonogramy: ÚV Bzenec dokončovací práce Podrobný harmonogram pro dokončování jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů. Harmonogram byl schválen Správcem stavby dne Stavebně montážní práce byly dokončeny dle těchto harmonogramů Mobilizace staveniště zhotovitele, organizace a zdroje Mobilizace Předání a převzetí staveniště proběhlo dne k podprojektu č.7 SO 03 Vodojem Vracov, dne k podprojektu č.7 SO 01 Prameniště Bzenec, rekonstrukce trafostanic, dne k podprojektu č.7 ÚV Bzenec. Ve sledovaném období nedošlo ke změně Zásoby, zdroje zhotovitele Žádné zásoby ani zdroje nebyly. Dodávka materiálů pro potřeby stavby byla plynulá dle potřeby Organizace zhotovitele Zhotovitel předložil v září 2008 organogram personálního zabezpečení stavby technickými pracovníky, osobou odpovědnou za naplnění smlouvy na staveništi je pan Matějka, jeho zástupcem pan Kopecký. Tento seznam nebyl v průběhu sledovaného období měněn Stavební práce Prováděné práce Ve sledovaném období byly prováděny práce na těchto SO a PS: SO 01 Prameniště Bzenec, rekonstrukce trafostanic SO 01.1 Čerpací stanice 3-Sever, úprava VN linky a trafostanice SO 01.2 Čerpací stanice 1 Moravský Písek,3-Sever a 3a-Jih, úprava trafostanic Stavební objekty jsou dokončeny a připraveny na předání. SO 02 ÚV Bzenec SO 02.1 Provozní budova Na objektu provedena montáž a dodávka atypických výrobků. SO 02.2 Budova chemie Stavební objektu je dokončen. SO 02.3 Strojovna a energetika MZOPV č

29 Na objektu provedeno položení zátěžového koberce, vybavení velínu nábytkem, nalepení podlahovin, dielektrický koberec, pomocné úklidové práce, vnější omítky se zateplením, demontáž soklíků, očištění ploch, začištění omítek, opravy vnějších omítek, vyrovnání fasády. SO 02.4 Hala aerace, sedimentace a filtrace Na objektu provedeno ometení stěn, čištění budov, přesun hmot, malířské práce, komponentní nátěr, těsnící malta, pomocné úklidové práce. SO 02.5 Kotelna Na objektu se provedla montáž podlah z dlaždic, pomocné úklidové práce. SO 02.9 Plynoinstalace Na objektu se provedlo dokončení úprav v regulační stanici. PS 01 Strojně technologická část DPS 01.1 Přívod surové vody dokončeny demontáže stávajícího zařízení. DPS 01.3 Aerace dokončeny plastové provzdušňovače, potrubní rozvody. DPS 01.5 Flokulace provedena montáž uzavíracích klapek, potrubní spojky, potrubní rozvody. DPS 01.7 Filtrace provedeny potrubní rozvody, demontáž stávajícího zařízení. DPS Pneupohony-výroba vzduchu provedena dodávka technologie. DPS Dávkování chemikálií provedena úprava rozvodu hydrátu vápenatého, montáž PVC kusů, nátěry. PS 05 Automatizovaný systém řízení Na objektu provedena instalace aplikačního SW pro PC vizualizace, instalace a zprovoznění dispečerského pracoviště, začlenění ÚV do dispečinku, monitor, tiskárna, kabeláž Ethernet, oživení a odladění okruhů. SO 03 Vodojem Vracov SO 03.1 Přístavba Na objektu provedena demontáž lešení, malířské práce, opravy omítek, sanace stávajících akumulačních nádrží, čištění budov, pomocné a úklidové práce. SO 03.2 Vystrojení vodojemu Na objektu provedeno potrubí oplachové vody. SO 03.3 Elektroinstalace Na objektu provedeno svítidla, spínač, jističe, svorky, kabelové vývodky, krabice rozbočovací, plastová lišta, kabel CYKY, vodič CY,montáže a úpravy, revize, kabelová spojka. MZOPV č

30 Materiály a kontrola kvality Užité materiály byly doloženy certifikáty odsouhlasenými stavebním dozorem. Pracovní postupy byly v souladu se schváleným Plánem řízení jakosti stavby a kontrolovány JS dle schváleného plánu kontrol a zkoušek Podmínky počasí Počasí bylo pro práce plánované k realizaci v listopadu příznivé, detailní rozpis viz zápisy ve stavebním deníku. Podmínky byly zkontrolovány stavebním dozorem Dokončené práce V minulém období byly dokončeny následující objekty a provozní soubory: SO 01.1 Čerpací stanice 3-Sever, úprava VN linky a trafostanice SO 01.2 Čerpací stanice 1 Moravský Písek, 3-Sever a 3a-Jih úprava trafostanic SO 02.2 Budova chemie SO 02.6 Garáže SO 02.7 Komunikace SO 02.8 Plynoinstalace SO 02.9 Decentralizace vytápění SO 03.4 Úpravy vnitřní komunikace SO 03.5 Oplocení SO 03.6 Terénní úpravy SO 03.7 Úprava stávající panelové komunikace SO Elektroinstalace PS 02 Energetika PS 03 Motorická instalace PS 04 Měření a regulace Ve sledovaném období byly dokončeny následující zbývající objekty a provozní soubory: SO 02.1 SO 02.3 SO 02.4 SO 02.5 SO 03.1 SO 03.2 SO 03.3 PS 01 PS 05 Provozní budova Strojovna a energetika Hala aerace, sedimentace a filtrace Kotelna Přístavba Vystrojení Elektroinstalace Strojně technologická část Automatizovaný systém řízení Do provizorního provozu nebyly uvedeny ve sledovaném období žádné zařízení. Provozní soubory jsou připraveny ke komplexnímu vyzkoušení. MZOPV č

31 Silniční doprava Nedošlo k žádnému hodnocení vlivu na silniční dopravu. Dodávka materiálu pro vodojem Vracov bez komplikací Letní a zimní údržba silnic Nebylo připomínek. Nebylo třeba udržovat sjízdnost komunikací Stavební instrukce Nebyly vydány, mimo pokynů Správce stavby uvedených v zápisech kontrolních dnů Upozornění na nesoulady Ve sledovaném období nebyly zaznamenány nesoulady. MZOPV č

32 Podprojekt č.8: Moravská Nová Ves rekonstrukce prameniště Finanční hodnocení postupu Období Plán v EUR Skutečnost v EUR % Listopad ,33 - Od počátku stavby ,51 100,01 Rozdíl od počátku stavby 87,51 0,01 V měsíci listopadu byly vyrovnány plánované objemy. V rámci sledovaného období nebyla plánována fakturace, resp. je uváděna vzhledem k odpočtům záporná hodnota. Podprojekt č. 8 vykazoval v září deficit - 8,02 %, který byl v listopadu vyrovnán. Stavebně montážní práce jsou dokončeny. K fakturaci zůstavají pouze položky z ostatních nákladů: dokumentace komplexního vyzkoušení, dokumentace skutečného provedení, provozní řád pro zkušební provoz. Tyto položky představují cca 1% finančních nákladů podprojektu Aktivity před zahájením stavebních prací Pracovní nákresy - dokumentace zhotovitele Realizační dokumentace stavby byla schválena v minulém období. V rámci sledovaného období nebyly předloženy žádné pracovní nákresy Zhotovitele Nároky - seznam změn V minulém období byla schválena změna č. 1 v rámci SO 05 Rekonstrukce trafostanic sjednocení návrhu trafostanic v provedení s hliníkovým vinutím. Byly předloženy příslušné dokumenty, změna byly projednány s vedoucím týmu Správce stavby. Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne č. 2 PS 01.2 ČS nad vrty elektro vystrojení rozvaděčů - předloženo změna neschválena č. 3 SO 04 Intenzifikace pram.iv, změna zakládání šachet - předloženo Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne č. 4 PS 03 Vnější kabelové rozvody, napojení kabelů na ČS4 předloženo MZOPV č

33 Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne č. 5 SO 01 Úpravy v ČS 1-4, změna vstupních schodů u ramp - předloženo Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne č. 6 SO 03 Rekonstr. jímací studny, napojení, poklop, oplocení předloženo Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne č. 7 SO 01 Úpravy v ČS 1-4 změna plastové výplně - předloženo Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne č. 8 SO 01 Úpravy v ČS 1-4 Sběrné studny, ČS - předloženo Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne č. 9 SO 04 Intenzifikace pram. IV jímací a pozorovací vrty předloženo Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne č. 10 SO 04 Intenzifikace pram. IV obsyp potrubí, zemní práce, potrubí - předloženo Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne č. 11 Moravská Nová Ves PS 04.1 Úpravna vody Strojně technolog. část odpočet PS - předloženo Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne č. 12 Moravská Nová Ves PS 04.2 Úpravna vody elektro. část. odpočet PS - předloženo Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne č. 13 Moravská Nová Ves PS 03 Vnější kabelové rozvody skutečnost - předloženo Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne V průběhu měsíce listopadu byl Zhotovitelem předložen další návrh na změnu, byla schválena změna č. 14: č. 14 Moravská Nová Ves - Vzájemný zápočet provedených a neprovedených položek předloženo Schváleno vedoucím týmu Správce stavby a manažerem projektu dne Veřejné sítě - komunikace s občany Nedošlo ke styku s veřejnými sítěmi. Komunikace s občany neprobíhá, jedná se o staveniště mimo obydlené území obce. Stížnosti nebyly zaznamenány Plány harmonogram Ve minulém období Správce stavby schválil Program prací a finanční harmonogram. Pro zahájené objekty byly schváleny podrobné harmonogramy. Harmonogramy byly opraveny se zohledněním schválení k průběhu prací bez omezení. MZOPV č

34 Ve sledovaném období nebyly předloženy další podrobné harmonogramy. Stavebně montážní práce byly dokončeny dle těchto harmonogramů Mobilizace staveniště zhotovitele, organizace a zdroje Mobilizace Předání a převzetí staveniště proběhlo k podprojektu č.8 Moravská Nová Ves rekonstrukce prameniště dne Ve sledovaném období nedošlo ke změně Zásoby, zdroje zhotovitele Žádné zásoby ani zdroje nebyly. Dodávka materiálů pro potřeby stavby byla plynulá dle potřeby Organizace zhotovitele Zhotovitel předložil v září 2008 organogram personálního zabezpečení stavby technickými pracovníky, osobou odpovědnou za naplnění smlouvy na staveništi je pan Matějka, jeho zástupcem pan Kopecký. Tento seznam nebyl v průběhu listopadu měněn Stavební práce Prováděné práce Ve sledovaném období byly prováděny práce na těchto SO a PS: SO 01 Úpravy v čerpacích stanicích ČS 1 4 Na objektu proveden závěrečný úklid, malířské práce, osazení sloupků, montáž pletiva, úpravy ve sběrných studnách. SO 04 Intenzifikace prameniště IV Na objektu provedeno osazení sloupků. PS 01.2 Čerpací stanice nad vrty Elektrotechnologická část Na souboru provedena montáž rozváděčů RM, zásuvková skříň, žárovkové svítidlo, magnetický kontakt, skříň svorkovnicová, výchozí revize. PS 02.2 Čerpací stanice 4 úpravy Elektrotechnologická část Na objektu proveden magneticko-indukční průtokoměr, průmyslová svítidla, žárovkové svítidla, zásuvky, termostat, lišta plastová, krabice rozbočovací, ekvipotenciální svorkovnice, výchozí revize. PS 05 Automatizovaný systém řízení Proveden řídící automat, zálohový zdroj, vnitřní siréna, magnetický spínač, kódová klávesnice, kompletní radiový bod, oddělovač signálů, propojovací kabeláž, montážní práce. Bylo provedeno komplexní vyzkoušení provozních souborů, protokol je doložen v měsíční zprávě Zhotovitele. MZOPV č

35 Materiály a kontrola kvality Užité materiály byly doloženy certifikáty odsouhlasenými stavebním dozorem. Pracovní postupy byly v souladu se schváleným Plánem řízení jakosti stavby a kontrolovány JS dle schváleného plánu kontrol a zkoušek Podmínky počasí Počasí bylo pro práce plánované k realizaci v listopadu příznivé, detailní rozpis viz zápisy ve stavebním deníku. Podmínky byly zkontrolovány stavebním dozorem Dokončené práce V minulém období byly dokončeny následující objekty a provozní soubory: SO 02 Oplocení pramenišť SO 05 Rekonstrukce trafostanic PS 01.1 Čerpací stanice nad vrty Strojně technologická část JV2 JV6 SO 03 Rekonstrukce jímací studny HV23A PS 02.1 Čerpací stanice 4 úpravy - Strojně technologická část PS 03 Vnější kabelové rozvody Ve sledovaném období byly dokončeny následující zbývající objekty a provozní soubory: SO 01 Úpravy v čerpacích stanicích ČS 1-4 SO 03 Rekonstrukce jímací studny HV 23A SO 04 Intenzifikace prameniště IV PS 01.2 Čerpací stanice nad vrty Elektrotechnologická část PS 02.2 Čerpací stanice 4 úpravy Elektrotechnologická část PS 05 Automatizovaný systém řízení Silniční doprava Nedošlo k žádnému hodnocení vlivu na silniční dopravu Letní a zimní údržba silnic Nebylo třeba udržovat silnice Stavební instrukce Nebyly vydány, mimo pokynů Správce stavby uvedených v zápisech z kontrolních dnů Upozornění na nesoulady Nesoulady nebyly MZOPV č

36 8.1.5 Životní prostředí Měření znečistění a kontrola Nebyla provedená žádná měření ani kontroly na stavbách části D Plán ochrany životního prostředí Zhotovitel v rámci nabídky předložil Plán OŽP na stavbě. Tento byl aktualizován v předloženém a schváleném Programu prací Finanční stav Dílčí platební certifikát (DPC) Zhotovitel uplatnil nárok na úhradu prací provedených v listopadu (14. DPC) ve výši ,79 EUR, který správce stavby odsouhlasil k proplacení dne spolu s managerem projektu. Zhotovitel předložil zprávu č. 14 o postupu prací se všemi podpůrnými doklady o uznání nároku Platební detaily a detaily DPC Zhotovitel doložil nárok detailní přílohou A k faktuře položkově provedené práce se všemi podpůrnými dokumenty v měsíční zprávě Změna nařízení Vydané změny Seznamy schválených změn jsou uvedeny pro jednotlivé podprojekty v kapitole Očekávané změny Vzhledem k dokončení stavebně montážních prací se další změny nepředpokládají Finanční důsledky změn Díla V příslušných položkách schválených změn byl opraven fakturační vzor (poslední změna č. 5 10/2009). Na finanční plnění má ze schválených změn vliv: Podprojekt 7: změna 2: míchání flokulace: ,02 euro změna 4: výztuž VDJ Vracov: ,10 euro změna 6: odpočet přeložky linky VN: ,18 euro změna 7: náplně těles filtrů: ,28 euro změna 8: Oprava meziden a spár: ,02 euro změna 9: odvedení spalin od turbokotlů: ,66 euro změna 10: sanace, dlažba, sokl: ,36 euro změna 11: Obslužná komunikace - sanace podloží: ,86 euro změna 12: Přístavba spádová mazanina v AN: ,51 euro změna 13: Vodojem Vracov plastové výplně: ,41 euro MZOPV č

37 změna 14: Vodojem Vracov - přemístění zeminy: ,26 euro změna 15: Vodojem Vracov - Opravy omítek+odvlhčovač: ,84 euro změna 18: SO 03 Vodojem Vracov DSO 03.1 Přístavba Sanace stávajících AN: ,61 euro změna 19: Podprojekt č.7 Odpočet neprovedených položek: ,86 euro změna 20: SO 02 ÚV Bzenec DSO 02.4 Hala aerace, sedimentace a filtrace Přístupová plošina: ,52 euro změna 21: SO 03 Vodojem Vracov DSO 03.4 Vnitřní komunikace sanace zemní pláně: ,14 euro změna 22: SO 02 ÚV Bzenec DSO 02.4 Hala aerace, sedimentace a filtrace Sanace AK pod filtry: ,90 euro změna 23: SO 03 VDJ Vracov DSO 03.2 Vystrojení průtokoměr, nerezové potrubí ,50 euro změna 24: Podprojekt č.7 Vzájemný zápočet provedených a neprovedených položek ,69 euro Podprojekt 8. změna č. 05/1/8: Moravská Nová Ves - SO 05 Rekonstr. trafostanic změna výkonu trafa: - 433,11 euro změna 6 SO 03 Rekonstr. jímací studny, napojení, poklop, oplocení: ,87 euro změna 7 SO 01 Úpravy v ČS 1-4 změna plastové výplně: ,87 euro změna 8 SO 01 Úpravy v ČS 1-4 Sběrné studny, ČS: ,23 euro změna 9 SO 04 Intenzifikace pram.iv jímací a pozorovací vrty: ,94 euro změna 10 SO 04 Intenzifikace pram. IV obsyp potrubí, zemní práce, potrubí: ,74 euro změna 11 PS 04.1 Úpravna vody Strojně technolog. část odpočet PS: ,00 euro změna 12 PS 04.2 Úpravna vody elektro. část. odpočet PS: ,87 euro změna 13 PS 03 Vnější kabelové rozvody skutečnost: euro změna 14 Moravská Nová Ves odpočet neprovedených položek ,10 euro Ostatní schválené změny jsou s nulovým vlivem na finanční plnění Požadavky Oznámené požadavky Nebyly vzneseny Schválené požadavky Nebyly schváleny žádné požadavky. MZOPV č

38 8.1.9 Zadavatelova převzetí Certifikáty o převzetí Nebyly vydány Náhrada za zpoždění Nebyla uplatněna. Ing. Dušan Novotný Vedoucí skupiny stavebních dozorů MZOPV č