Zmluva o dielo. Zmluvné strany. Obchodný register: Okresný súd Banská Bystrica Registračné číslo: Odd: Sa, Vložka: 808/S

Transkript

1 Zmluva o dielo podl'a 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník č. zmluvy: 19/2015/zd Zmluvné strany 1.1 Objednávatel': Letisko Sliač, a.s. Letisko Sliač, Sliač Zastúpená: Ing. Marian Bubelíny predseda predstavenstva a výkonný riaditel' Bankové spojenie: ČSOB, a.s. pobočka Zvolen Číslo účtu: /7500 IBAN: SK IČO: DiČ: IČ DPH: SK Obchodný register: Okresný súd Banská Bystrica Registračné číslo: Odd: Sa, Vložka: 808/S 1.2 Zhotovitel': SK - SPIN s.r.o. Rákoš 9385/7,96001 Zvolen Zastúpená: Pavol Chovanec - konatel' Bankové spojenie: ČSOB, a.s. pobočka Zvolen Číslo účtu: /7500 IBAN: SK IČO: DiČ: IČ DPH: SK Obchodný register: Okresný súd Banská Bystrica Registračné číslo: Odd: Sro, Vložka: 15760/S Článok II Predmet zmluvy 2.1 Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela: "Doplenenie stávajúceho kamerového systému" v objekte uvedenom v čl. IV a špecifikovanom v Prílohe č. 1 a Prílohe č. 2, ktoré tvoria neoddelitel'nú súčasť tejto zmluvy o dielo. 2.2 Objednávatel' sa zaväzuje kompletné dielo zrealizované v zmysle bodu 2.1 prevziať a zaplatiť zhotovitel'ovi jeho cenu podl'a čl. VIII a čl. III. tejto zmluvy. 2.3 Za kompletné dielo sa považuje úplná inštalácia všetkých prvkov uvedených v Prílohe č. 1 a Prílohe č. 2 tvoriacich plne funkčný celok vrátane dokumentácie, odskúšanie systému a zaškolenie obsluhy v zmysle ustanovenia bodu 8.5 tejto zmluvy. Článok III Cena diela 3.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene ,16 bez DPH. Cena je úplná a konečná. 3.2 K uvedenej cene bude účtovaná aj sadzba DPH (20%) v zákonnej výške platnej ku dňu uskutočneného zdanitel'ného plnenia. 1

2 4.1 Miesto zhotovenia diela (objekt) je: a) Letisko Sliač a.s.. Článok IV Miesto zhotovenia diela Článok V Termín plnenia diela 5.1 Objednávateľ sprístupni miesto zhotovenia diela dňom účinnosti tejto zmluvy na každý pracovný deň v týždni, ak sa zhotovitel' a objednávatel' nedohodnú inak. 5.2 Dielo bude zhotovitel'om ukončené a objednávatel'ovi odovzdané do V prípade nesprístupnenia miesta zhotovenia objednávateľom zhotoviteľovi alebo nesplnenia povinností objednávateľa podľa čl. IX ods. 9.1, predlžuje sa automaticky termín ukončenia a odovzdania diela o rovnaký počet dní, ako trvalo nesprístupnenie miesta zhotovenia diela objednávatel'om. Článok VI Platobné podmienky 6.1 Zhotoviteľ vystaví faktúru na dielo podl'a čl. II. tejto zmluvy po jeho zhotovení a odovzdaní podl'a čl. VIII. 6.2 Objednávatel' uhradí faktúru v termíne do 7 dní od dňa jej doručenia. 6.3 Prípadné práce naviac oproti dojednanému rozsahu prác zaplatí objednávateľ po ich odsúhlasení na základe písomného dodatku k tejto zmluve. 6.4 Zhotovitel' môže práce naviac vykonať len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávatel'a. Pokial' objednávatel' takýto súhlas nevykonal, zhotovitel' nemá nárok na fakturáciu prác vykonaných naviac. Článok VII Vlastnícke právo k veci a nebezpečenstvo škody na nej 7.1 Vlastníctvo k zhotovenej veci prechádza na objednávatel'a dňom odovzdania diela v súlade s čl. VIII. tejto zmluvy a úplným uhradením ceny diela. Článok VIII Odovzdanie diela 8.1 Zhotovitel' písomne vyzve objednávatel'a na prevzatie kompletného diela najmenej 3 pracovné dni vopred. 8.2 Dielo bude považované za kompletné vtedy, keď bude odovzdané v zmysle bodu 2.1 a O odovzdaní diela bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela. 8.4 V rámci odovzdania diela je zhotovitel' povinný vykonať školenie pre obsluhu zariadenia v rozsahu nevyhnutnom pre plynulú a bezpečnú prevádzku. O vykonanom školení bude vyhotovený písomný záznam. 8.5 Súčasťou odovzdávaného diela bude aj odovzdávací protokol, užívatel'ský manuál a návod na obsluhu, revízna správa, resp. iná dokumentácia nevyhnutná pre bezpečnú prevádzku. Článok IX Povinnosti objednávatel'a 9.1 Objednávatel' sa zaväzuje zabezpečiť sprístupnenie priestorov, v ktorých má zhotovitel' vykonávať dielo a zabezpečí zhotovitel'ovi podmienky pre riadne vykonávanie diela. 9.2 Po prevzatí predmetu diela je objednávatel' povinný oznámiť v rámci skúšobnej prevádzky zjavnú vadu diela zhotovitel'ovi najneskôr do 60 dní po odovzdaní diela. 2

3 9.3 Objednávatel' nemôže vykonávať technické zásahy do namontovaného diela okrem bežnej obsluhy. Článok X Záruka za akosť 10.1 Zhotovitel' poskytuje objednávateľovi záruku na zhotovené dielo v trvaní 24 mesiacov od odovzdania diela v súlade s čl. VIII. tejto zmluvy. Záruka sa nevzťahuje na akumulátory, viditeľné rnechanické poškodenie a poškodenie spôsobené vplyvom živelných udalostí Záruka sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nebolo dielo možné kompletne využívať z dôvodu ohlásenej závady a na ktorú sa vzťahuje záruka Zhotóviteľ zodpovedá za to, že dielo je vykonané podľa podmienok tejto zmluvy, bez akýchkol'vek vád,iv súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, bez porušenia práv tretích osôb, dielola jeho súčasti budú mať vlastnosti uvedené v Prílohe Č. 1 a Prílohe Č. 2 a budú zodpovedať kvalifatlvnyrn požiadavkám stanoveným v platných slovenských technických normách. Zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne na svoje náklady odstrániť všetky zistené rozdiely oproti slovenským technickým normám.! Článok XI Servis Zhotchviteľsa zaväzuje vykonávať u objednávatel'a pravidelné funkčné skúšky, pravidelné revízie a servis podľa osobitnej servisnej zmluvy, po dobu 24 mesiacov záruky v zmysle čl. X. Počas záručnej doby v zmysle bodu 10.1 je dodávatel' povinný nastúpiť na odstránenie preu~ázatel'ne nahlásenej závady do 24 hodín od jej nahlásenia a závadu odstrániť do 48 hodín od nahlásenia závady. Za preukázateľné nahlásenie závady sa považuje mailová komunikácia na adreju spin@spin.sk. Článok XII Sankcie 12.1 Zmluvné strany sa dohodli na týchto sankciách: a) P~i nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu dokončenia diela zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za každý deň omeškania vo výške 0,01% z ceny diela. b) P~iomeškaní objednávatel'a so zaplatením faktúry zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za každý deň omeškania vo výške 0,01% z ceny diela. c) zj nesplnenie termínu nástupu na odstránenie závady uvedom v čl. XI bod je zhotoviteľ pchvinnýobjednávateľovi zaplatiť sankčnú pokutu vo výške 10,- za každých začatých 24 h6dín omeškania nástupu na odstránenie závady. I Článok XIII Ďalšie dojednania 13.1 Všetky priemyselné tajomstvá, technológia patriaca objednávatel'ovi a všetky popisy, vzorky, modely a pod., ktoré dostal zhotoviteľ od objednávateľa, musia byť považované za dôverné a nesmb byť reprodukované alebo použité na akýkoľvek iný ciel' okrem plnenia zmluvy Poča~ realizácie prác je zhotoviteľ povinný manipulovat' s náradím, mechanizmami a materiálom tak, aby nedošlo k poškodeniu objektu a osobného majetku objednávateľa. V prípade vzniku škody bude táto odstránená na vlastné náklady zhotoviteľa Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady upratať po sebe všetky priestory v ktorých vykonával práce v zmysle tejto zmluvy a uviesť ich do pôvodného stavu Zhotovitel' sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú zachovávať mlčanlivosť o veciach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s vykonaním celého tohto diela aj po jeho ukončení, bez časového obmefzenia pod hrozbou trestného stíhania pre porušenie mlčanlivosti. 3

4 13.5 Zhotovitel' je povinný pri realizácií diela postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať podmienky tejto zmluvy, všeobecne záväzné právne predpisy, platné STN a EN platné v Slovenskej republike Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pred začatím prác na zmluvnom diele zabezpečí pre svojich zamestnancov oboznámenie so špecifickými podmienkami a prevádzkovým i predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany pre práce na zmluvnom diele Zhotoviteľ dodá objednávateľovi menný zoznam všetkých osôb zúčastnených na realizácií diela. Zoznam bude obsahovať meno a priezvisko a č. OP V prípade potreby vstupu do neverejnej časti si objednávateľ vyhradzuje uplatňovať zavedený vstupný režim a zhotovitel' je povinný ho v plnej miere akceptovať. Článok XIV Záverečné ustanovenia 14.1 Zmluvu možno meniť alebo ju zrušiť iba písomne a to na základe dohody zmluvných strán, podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú svojimi podpismi Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania tejto zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení zmluvy v CRZ Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ dva (2) rovnopisy. Objednávatel': Letisko Sliač, a.s. Zhotovitel': SK - SPIN s.r.o, Na Sliači, dňa:. Vo Zvolene, dňa:?.j...~~:jm~. ~- =:If letl:, sn,a... letisko SikU;, 9t1231 SIia6 1C.Q;.:vl~ 7A~. U/k:.iW.1JillilMl Ing. Marian Bubelíny predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Pavo Chovanec kon teľ 4

5 Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. 19/2015/zd Záväzné technickoekonomické údaje Na áklade Zmluvy o dielo Č. 19/2015/zd medzi objednávatel'om: Letisko Sliač, a.s, a zhotovitel' m: SK - SPIN s.r.o. podl'a čl. II. ods sa zmluvné strany dohodli na týchto technickoek nomických údajoch pre objekt: venia: Letisko Sliač a.s. TYP IPL-C104 ks 4 297, ,00 ks 4 23,00 92,00 ks 4 9,70 38,80 Kamera IPL-D2 7 -Full HD exteriérová dome kamera s IR LED, 1/3"5 ny Exmor CMOS, obj.3,3-12mm, 15ks IR, dosvit 3 rn, 1920x1080/25fps, DIN-IR cut, H.264, multistre ms, servisný BNC Audio in/out, IPL-D207 ks 2 320,00 640,00 Alarm in/out, mi o SD slot, IP67, 12VDC/PoE, ONVIF, Podporo ané SW: Free 16 kanálový softvér, CP Plus, MLK, ernv, NANO ks 2 23,00 46,00 ks 2 9,70 19,40 vonkajšia kompaktná lp kamera s IR prisvietením, /3" 2.0 Megapixel PS CMOS snímací čip, IR p isvietenie až 30 m, lcr, D-WDR, 2DDNR, AGC, A B, HLC, BLC, PoE, ONVIF, Video komprese H.264 MJPEG, Rozlíšenie 2.0 Mpix (1920 x 25 sn. s., Podporuje dual stream, Pevný objektív 3.6 mm, hol záberu H: 72,5, Vestavaný web server, CMS sw KVMS Pro + voptimus Pro, mobilná aplikácia CMOB, Stupeň krytia IP66 CP-UNC-T2212L3 ks 2 198,00 396,00 montáž kamera ks 2 23,00 46,00 ks 2 9,70 19,40 Kamera HD lp sp ed dome kamera 1280*960,20x optical zoom(4.7 94mm), 1/3" Sony Progressive Scan CMOS Sen or, IR dosvit 120m, OSRAM Array IR LED, Pan: O /s, Tile: /s, Preset: /s; Pan: 350, Tilt Range: _10 _90 ; 256 EKO-5924FX27 -IR120 ks 990,00 990,00 presetov; 8 auto an, 8 auto toury, 4 pattern; Alarm:7 in.l2 out., 12VDC 9W, -35 C-+55 C IP66,,5,8kg, stenová konzola power box v cene, Podporované v CP lus NVR, IT h brid. EKO-5924FX27 -I R120 ks 23,00 23,00 nastavenie kame EKO-5924FX27 -I R120 ks 9,70 9,70 Záložný zdroj 30 OVA W 2U rack - v hl. Eaton UPS 5PX 3000i ks 1376, ,00 serveri RT2U montáž ups Eaton UPS 5PX 3000i ks 29,00 29,00 RT2U APC Smart UPS Záložný zdroj 150 I VA - 900W v serveri terminálu ks 444,00 444, VA LCD montáž ups APC Smart UPS ks 19,00 19, VA LCD 5

6 Infra reflektor - dosah do 130 rn.uhol vyžarovania 60, 198x IR-lED 8-14u, 850nm, CDS senzor, 12VDC, IR-130 INFRA 830mA, prevádz. teplota od -10 C do 50 C, IP66, REFLEKTOR držiak, rozmery 200x143x88 mm, hmotnosť 1,6kg ks 2 97,00 194,00 montáž infrareflektor IR-130 INFRA ks 2 19,92 39,84 ;'1,ľ!,:e",1 Základná doska GIGABYTE H97-HD3 ks 1 93,71 93,71 SSD disk Crucial BX100250GB ks 1 110,94 110,94 Operačná pamäť Crucial 8GB DDR3 1600MHz Cl8 Ballistix Tactical ks 1 83,00 83,00 Počítačová skriňa Zalman Z1 ks 1 33,64 33,64 Počítačový zdroí be ouletí Pure Power l8-300w ks 1 46,25 46,25 Procesor Intel Core i ks 1 198,95 198,95 Operačný systém Microsoft Windows 7 Profesional 64bit,OEM ks 1 149,21 149,21 SK SP1 ~ Zloženie + nainštalovanie PC zostavy PC ks 1 87,00 87,00 Držiak monitorov nästennv držiak ks 2 49,00 98,00 Hmoždinkv zo skrutkami na uchytenie držiakov ks 1 37,00 37,00 Montáž držiak držiak ks 2 23,00 46,00 meranie rozvodnei siete ks 1 382,00 382,00 Monitor 27" AOC i2769vm ks 2 246,00 492,00 AOC i2769vm ks 2 13,28 26,56 oživnie a oroorarnovanle CCTY ks 1 843,15 843,15 rozvodná sieť ks 1 557,48 557,48 montáž rozvodná sieť ks 1 904,58 904,58 popis, meranie rozvodnei siete ks 1 305,55 305,55 REKAPITULÁCIA SPOLU: 7128, ,98 Cena DPH Cena Spolu Dodávka materiálu Montáž Dopravné náklady (km) Revízna správa Projektová dokumentácia bez DPH % DPH s DPH 7128,18 20% 1425, , ,98 20% 595, ,38 282,00 20% 56, , ,00 20% 98,60 591,60 980,00 20% 196, ,00 SPOLU EUR: 11860, , ,20 Objednávatel': Letisko Sliač, a.s, Zhotovitel': SK - SPIN s.r.o. Na Sliači, dňa:.2'''''''04;-''z015''' Vo Zvolene, dňa:...?.j....~~.'.)m~... ::» t::l l1l1 Letisko Sllae, 8. Letisko Sliač, Sliač!co: oic: : Ing. Marian Bubelíny predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ 6

7 Príloha Č. 2 k Zmluve o dielo Č. 19/2015/zd Záväzné technickoekonomické údaje Na áklade Zmluvy o dielo Č. 19/2015/zd medzi objednávatel'om: Letisko Sliač, a.s, a zhotovitel' m: SK - SPIN a.r.o, podl'a čl. II. ods sa zmluvné strany dohodli na týchto technickoek nomických údajoch pre objekt: Miesto zhot venia: Letisko Sliač a.s. ROZPIS roz odnej siete TYP m 61 ks 30 ks 20 ks 40 ks 16 0,78 47,58 0,79 23,70 0,20 4,00 0,20 8,00 0,65 10,40 0,78 47,58 0,79 23,7 0,20 4,00 0,20 8,00 0,65 10,4 CAT.5e FTP F/UTP -LSOH AWG 24 m 237 CYH 2x1,5 m 198 KF 0905 o UV-450N/20cm ks ks ks ks 7 m 9 0,78 184,86 0,78 154,44 0,79 39,50 0,20 10,00 0,78 184,86 0,78 154,44 0,79 39,5 0,20 10,00 12,60 75,60 10,50 73,50 7,00 63,00 ks 2 ks 2 17,00 9,00 34,00 18,00 17,00 9,00 34,00 18,00 L 10 2,30 23,00 2,30 23,00 ks 9 15,00 135,00 SPOLU: 557,48 SPOLU: 904,58 REKAPITU ÁCIA Cena DPH Cena Spolu Rozvodná Sir' Montáž rozv.ldná sieť SPOLU EUR: bez DPH % 557,48 20% 904,58 20% 1462,06 DPH s DPH 111,50 668,98 180, ,50 292, ,48 Objednávatrľ: Letisko Sliač, a.s, Zhotovitel': SK - SPIN a.r.o, -' d c:- :=:J L tlsko li,a s. Na S, IaCI,Iil[:. LetiSk0ľe iač, Slia~!čo: DIČ: ~i~g : M ~ ;i~~ B~b~ii~Y predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Vo Zvolene, dňa: ql)qjt.. Pavol konateľ 7