Zápis ze 17. sch ze rady m sta ze dne Bylo projednáno: Kontrola usnesení z 16. jednání rady m sta Rada bere na v domí p

Transkript

1 Zápis ze 17. schůze rady města ze dne Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Ing. Ľudovít Kasan, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen rady Jiří Vicány, člen rady s hlasem poradním: Jaroslav Šulc, tajemník MěÚ Bylo projednáno: 1. Kontrola usnesení z 16. jednání rady města Rada provedla kontrolu usnesení z 16. jednání rady města. Rada vzala na vědomí předloženou kontrolu z 16. schůze rady města a neměla k ní připomínek. Zápis z 16. schůze rady města Usnesení: Rada bere na vědomí předloženou kontrolu usnesení z 16. schůze rady města. 2. Prodej pozemků zahrádek Rada opakovaně projednala návrh na prodej zahrádek v lokalitě pod Olejovým rybníkem na Nových Hradech následujícím žadatelům: pan František Leštianský, Vilová čtvrť 235, pozemek par. č. 829/106 o výměře 424 m 2, manželé Ondřej a Dana Chlebúchovi, Vilová čtvrť 236, pozemek par. č. 829/105 o výměře 396 m 2, manželé Jan a Zdeňka Dermovi, Vilová čtvrť 237, pozemek par. č. 829/104 o výměře 426 m 2, manželé Ing. František a Ing. Marie Štanglovi, Vilová čtvrť 238, pozemek par. č. 829/103 o výměře 429 m 2, manželé Martin a Zdeňka Motyčákovi, Vilová čtvrť 286, pozemek par. č. 829/102 o výměře 643 m 2,manželé Ivan a Anna Hlinšťákovi, Vilová čtvrť 287, pozemek par. č. 829/101 o výměře 734 m 2, manželé Ing. Jiří a Olga Paslerovi, Vilová čtvrť 289, pozemek par. č. 829/100 o výměře 531 m 2 a par. č. 829/7 o výměře 198 m 2, manželé Jiří a Eva Winzbergerovi, Vilová čtvrť 289 pozemek par. č. 829/99 o výměře 533 m 2 a par. č. 829/96 o výměře 129 m 2, společenství vlastníků bytů čp. 289 ( ideální čtvrtinou podílu vlastnictví - p. Jaroslav Balabán, manželé Michal a Kamila Ondrejmiškovi, manželé Jiří a Eva Winzbergerovi, manželé Ing. Jiří a Olga Paslerovi) parc.č. 829/13 o výměře 299 m 2 vše v k.ú. Nové Hrady. Rada souhlasila s prodejem dle předloženého geometrického plánu a pověřila tajemníka zveřejněním záměru prodeje na úřední desce. Rada doporučila zastupitelstvu schválit prodej předmětných pozemků za cenu, která bude zohledňovat kvalitu předmětných pozemků (podmáčený terén, věcné břemeno). Geom. plán č F/2008 Usnesení: Rada souhlasí s prodejem zahrádek v lokalitě pod Olejovým rybníkem v k.ú. Nové Hrady dle vypracovaného geometrického plánu a předložených žádostí o prodej: pan František Leštianský, Vilová čtvrť 235, pozemek par. č. 829/106 o výměře 424 m 2, manželé Ondřej a Dana Chlebúchovi, Vilová čtvrť 236, pozemek par. č. 829/105 o výměře 396 m 2, manželé Jan a Zdeňka Dermovi, Vilová čtvrť 237, pozemek par. č. 829/104 o výměře 426 m 2, manželé Ing. František a Ing. Marie Štanglovi, Vilová čtvrť 238, pozemek par. č. 829/103 o výměře 429 m 2, manželé Martin a Zdeňka Motyčákovi, Vilová čtvrť 286, pozemek par. č. 829/102 o výměře 643 m 2,manželé Ivan a Anna Hlinšťákovi, Vilová čtvrť 287, pozemek par. č. 829/101 o výměře 734 m 2, manželé Ing. Jiří a Olga Paslerovi, Vilová čtvrť 289, pozemek par. č. 829/100 o výměře 531 m 2 a par. č. 829/7 o výměře 198 m 2, manželé Jiří a Eva Winzbergerovi, Vilová čtvrť 289 pozemek par. č. 829/99 o výměře 533 m 2 a par. č. 829/96 o výměře 129 m 2, společenství vlastníků bytů čp. 289 ( ideální čtvrtinou podílu vlastnictví - p. Jaroslav Balabán, manželé Michal a Kamila Ondrejmiškovi, manželé Jiří a Eva Winzbergerovi, manželé Ing. Jiří a Olga Paslerovi) parc.č. 829/13 o výměře 299 m 2 vše v k.ú. Nové Hrady Rada pověřuje tajemníka zveřejněním záměru prodeje na úřední desce. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit prodej předmětných pozemků za cenu, která bude zohledňovat kvalitu předmětných pozemků (podmáčený terén, věcné břemeno). Z Přeshraniční evropský maraton Rada byla starostou města informována o průběhu akce Přeshraniční evropský maraton Oslava 5. výročí vstupu České republiky do EU. Rada obdržela poděkování za organizaci Přeshraničního evropského maratonu od ředitele základní školy v Litschau. 1

2 mailová zpráva (1 str.) Usnesení: Rada bere na vědomí informaci o průběhu akce Přeshraniční evropský maraton Oslava 5. výročí vstupu České republiky do EU. Rada bere na vědomí poděkování za organizaci Přeshraničního evropského maratonu od ředitele základní školy v Litschau. 4. Žádost o převzetí záštity nad akcí Rada byla starostou informována o žádosti o převzetí záštity starosty města nad 9. ročníkem tradiční akce Setkání českých a rakouských turistů v Nových Hradech pořádané Klubem českých turistů, odborem Turista České Budějovice. Starosta města převezme nad akcí čestnou záštitu. Průvodní dopis Jiřího Peltana (1 str.),oznámení o pořádání akce Setkání českých a rakouských turistů v Nových Hradech (1 str.) Usnesení: Rada bere na vědomí převzetí čestné záštity starosty města nad 9. ročníkem akce Setkání českých a rakouských turistů v Nových Hradech pořádané Klubem českých turistů, odborem Turista České Budějovice. 5. Partnerská dohoda o spolupráci Rada projednala návrh Partnerské dohody o spolupráci mezi Městem Nové Hrady a společností Rezidence Nové Hrady, a.s. Dohoda ( 7 str. ) Usnesení: Rada bere na vědomí návrh Partnerské dohody o spolupráci mezi městem Nové Hrady a společností Rezidence Nové Hrady, a.s. Rada pověřuje starostu a člena rady pana Mgr. Jarolímka dalším jednáním ve věci Partnerské dohody o spolupráci. 6. Vyrozumění České policie Trhové Sviny Rada projednala vyrozumění Policie České republiky, obvodní oddělení Trhové Sviny ve věci vloupání do pizzerie v Nových Hradech. Rada pověřila starostu města jednáním s vedením obvodního oddělení Policie ČR v Trhových Svinech a s vedením Inspektorátu cizinecké policie České Budějovice se sídlem Nové Hrady ve věci zajištění zvýšeného dohledu nad dodržováním veřejného pořádku, majetku a bezpečnosti osob. Vyrozumění České policie obvodní odd. Trhové Sviny, došlá pošta čj. 827/09 ze dne (1 str.) Usnesení: Rada bere na vědomí vyrozumění Policie České republiky, obvodního oddělení v Trhových Svinech ze dne Rada pověřuje starostu města jednáním s vedením obvodního oddělení Policie ČR v Trhových Svinech a s vedením Inspektorátu cizinecké policie České Budějovice se sídlem Nové Hrady ve věci zajištění zvýšeného dohledu nad dodržováním veřejného pořádku, majetku a bezpečnosti osob. 7. Oznámení o přijetí přihlášky Rada obdržela oznámení o přijetí přihlášky do výběrového řízení Konkurz 2009 na pořádaní taneční soutěže Novohradská číše od Českého svazu tanečního sportu Ústí nad Labem. Oznámení Českého svazu tanečního sportu Ústí nad Labem, došlá pošta čj. 818/09 ze dne (1 str.) Usnesení: Rada bere na vědomí oznámení o přijetí přihlášky do výběrového řízení Konkurz 2009 na pořádání taneční soutěže Novohradská číše od České svazu tanečního sportu Ústí nad Labem. 8. Rozhodnutí - LHC Obec Horní Stropnice Rada obdržela Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví o vydání závazného stanoviska ke schválení lesního hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek LHC Obec Horní Stropnice. Rozhodnutí KÚ JK České Budějovice, došlá pošta čj. 816/09 ze dne (2 str.) Usnesení: Rada bere na vědomí Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví o vydání závazného stanoviska ke schválení lesního hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek LHC Obec Horní Stropnice. 9. Odložená část poplatků ČOV Nové Hrady vyúčtování 2008 Rada obdržela informaci o odložené části poplatků ČOV Nové Hrady z vyúčtování roku

3 Oznámení VaK JČ a. s. České Budějovice, došlá pošta čj. 815/09 ze dne (1 str.), Rozhodnutí ČIŽP České Budějovice (3str.) Usnesení: Rada bere na vědomí informaci společnosti VAK JČ,a.s. České Budějovice o vyúčtování platby odkladu za rok 2008 pro ČOV Nové Hrady. 10. Rozpočtová změna č. 1 Rada obdržela žádost o schválení rozpočtové změny č.1 od paní Evy Stráské, správce rozpočtu Městského úřadu v Nových Hradech. Rada souhlasila s rozpočtovou změnou č. 1 a postoupila ji k projednání na jednání zastupitelstva Města Nových Hradů. Usnesení: Rada souhlasí s rozpočtovou změnou č. 1 a postupuje ji k projednání na jednání zastupitelstva Města Nových Hradů. Z Závěrečný účet 2008 Rada projednala a souhlasila se Závěrečným účtem Města Nové Hrady za rok 2008 a postoupila jej k projednání na jednání zastupitelstva Města Nových Hradů. Usnesení: Rada souhlasí se Závěrečným účtem Města Nové Hrady za rok 2008 a postupuje jej k projednání na jednání zastupitelstva Města Nových Hradů. Z Žádost o prodej pozemku Rada obdržela žádost pana Ing. Ludovíta Kasana a paní Anny Rollerové, Nové Hrady, Hradební 399 o prodej pozemku 23/6 o výměře 375 m 2 v k.ú. Nové Hrady z důvodu zajištění přístupu k obytnému domu čp Žádost Ing. Kasan a Anna Rollerová,Nové Hrady (1 str.), Výpis z LV (1 str.), Situace (1 str.) Hlasování: 4 pro návrh, 1 se zdržel Usnesení: Rada souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 23/6 o výměře 375 m 2 v k.ú. Nové Hrady a pověřuje tajemníka zveřejněním záměru prodeje na úřední desce. Rada postupuje projednání prodeje pozemku na jednání zastupitelstva Města Nových Hradů. Z Regionální operační program příprava projektových žádostí Rada byla starostou a a radním Mgr. M. Jarolímkem informována o stavu příprav projektových žádostí Město Nové Hrady vítejte u nás, Rekonstrukce a výstavba místních komunikací za účelem zajištění bezpečnosti občanů a rozvoje města Nové Hrady, a Výstavba a rekonstrukce místních komunikací na sídlišti Míru v Nových Hradech do 5. výzvy Regionálního operačního programu (ROP). Rada vzala na vědomí informaci o přípravě projektů a postoupila schválení podání projektových žádostí na jednání zastupitelstva. Zkrácený popis projektů včetně předpokládaného rozpočtu (3 str.) Usnesení: Rada bere na vědomí informaci o přípravě projektových žádostí Město Nové Hrady vítejte u nás, Rekonstrukce a výstavba místních komunikací za účelem zajištění bezpečnosti občanů a rozvoje města Nové Hrady, a Výstavba a rekonstrukce místních komunikací na sídlišti Míru v Nových Hradech do 5. výzvy Regionálního operačního programu a postupuje schválení podání projektových žádostí na jednání zastupitelstva. Z Strategický plán rozvoje města Rada byla radním Mgr. M. Jarolímkem seznámena se Strategickým plánem rozvoje města Nové Hrady pro období , který po předchozím připomínkování předložil zhotovitel ROSA společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s. Rada vzala na vědomí předloženou verzi a postoupila její schválení na jednání zastupitelstva města. Strategický plán (86str.), CD Usnesení: Rada bere na vědomí Strategický plán rozvoje města Nové Hrady pro období předložený zhotovitelem ROSA společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s. a postupuje jej k projednání a schválení na jednání zastupitelstva města. Z20 3

4 15. Oznámení o poškození staveb ve vlastnictví města Rada obdržela oznámení o poškození staveb majetku Města Nové Hrady od Tělovýchovné jednoty Nové Hrady. Jedná se o poškození střechy na budově ubytovny, střechy na budově fotbalových kabin a v tělocvičně TJ v Zahradní čtvrti v prostoru posilovny. Oznámení předsedy TJ Nové Hrady p. Ivana Dorotoviče, došlá pošta čj. 803/09 ze dne (1 str.) Usnesení: Rada bere na vědomí oznámení o poškození staveb z majetku města Nové Hrady od Tělovýchovné jednoty Nové Hrady. Rada pověřuje pana Miroslava Šlence ve spolupráci s TSM Hrady zjištěním finanční náročnosti na požadované opravy. Rada pověřuje Technické služby města Nových Hradů zajištěním provedení statických zkoušek v prostoru posilovny v Tělocvičně TJ Nové Hrady v Zahradní čtvrti. 16. Rozsudek Okresního soudu Rada obdržela Rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích ve věci obžalovaného Zbyňka Svitáka, Olešnice 226. Rozsudek Okresního soudu České Budějovice, došlá pošta čj. 841/09 ze dne (6 str.) Usnesení: Rada bere na vědomí Rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne Ustanovení obhájce Rada obdržela informaci o ustanovení obhájce v trestní věci proti obviněnému T. Svobodovi pro provinění - Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů. Ustanovení Okresního soudu České Budějovice, došlá pošta čj. 852/09 ze dne (1 str.) Usnesení: Rada bere na vědomí ustanovení obhájce od Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne Pozvánka - KPÚ Rada obdržela pozvánku na jednání o rozšíření obvodu pozemkové úpravy v k.ú. Štiptoň o parcely GP 1160,1161,1177, 1211/2,1212/2 a Pozvánka Pozemkového úřadu České Budějovice, došlá pošta čj. 840/09 ze dne (2 str.) Usnesení: Rada bere na vědomí pozvánku na jednání o rozšíření obvodu pozemkové úpravy k.ú. Štiptoň a pověřuje pana Ing. Kasana účastí na tomto jednání. 19. Změna katastrální hranice k. ú. Štiptoň, Údolí u N. Hradů Rada projednala návrh na změnu katastrální hranice Štiptoň Údolí u Nových Hradů. Výkaz o dotčených výměrách (3 str.), Geometrické plány Usnesení: Rada bere na vědomí změnu katastrální hranice Štiptoň Údolí u Nových Hradů. 20. Komunikační projekt roku Rada obdržela dopis od společnosti Westminster s.r.o. Praha 8, s oceněním Městského úřadu Nové Hrady za Nejlepší komunikační projekt roku. Čestné uznání bylo uděleno za přibližování se veřejnosti pomocí informačních a komunikačních technologií. Čestné uznání (1x) Usnesení: Rada bere na vědomí a děkuje za ocenění společnosti Westminster s.r.o. Praha za Nejlepší komunikační projekt roku. 21. Žádost o stanovení výše odměny Rada obdržela žádost o stanovení výše odměny pro ředitele ZŠ Nové Hrady z rozvojového programu Ministerstva školství. Žádost ředitele ZŠ Nové Hrady, došlá pošta čj. 859/09 ze dne (1 str.) Usnesení: Rada bere na vědomí žádost o stanovení výše odměny pro ředitele ZŠ Nové Hrady z rozvojového programu Ministerstva školství a souhlasí udělením odměny dle návrhu. 4

5 22. Rozhodnutí - úhrada dlužné částky Rada obdržela Rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu České Budějovice ve věci sporu o povinnost k peněžitému plnění za poskytnutou službu pro společnost Vodafone Czech Republic a.s. Praha. Rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu České Budějovice, došlá pošta čj. 862/09 ze dne (3 str.) Usnesení: Rada bere na vědomí Rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu České Budějovice ze dne Smlouva o dílo Rada obdržela Smlouvu o dílo č mezi Městem Nové Hrady a firmou OKNA Jakeš s.r.o. na dodávku 2 ks plastových oken pro SDH Údolí u Nových Hradů. Poptávkové řízení bylo provedeno ve spolupráci s SDH Údolí u N.Hradů. Smlouva o dílo Město Nové Hrady Okna Jakeš s. r. o. České Budějovice (3 str.), Příloha (1 str.), Cenové nabídky (3x)-- Usnesení: Rada souhlasí se Smlouvou o dílo č mezi Městem Nové Hrady a firmou Okna Jakeš s.r.o. České Budějovice. 24. Dlužné nájemné Rada projednala žádost Společnosti Rožmberk o.p.s Jílovice- Kojákovice o odložení platby nájemného za objekt kovárny v Nových Hradech z důvodu, že zatím není rozhodnuto o získání finanční podpory z odeslaných grantů. Žádost spol. Rožmberk o. p. s. Jílovice Kojákovice, došlá pošta čj. 863/09 ze dne (1 str.), Nájemní smlouva (2 str.), Upomínka nájemného (1 str.) Usnesení: Rada bere na vědomí žádost Společnosti Rožmberk o.p.s Jílovice Kojákovice o odložení platby nájemného a souhlasí s odložením platby nájemného do Projednání stavebních řízení Rada byla starostou informována o probíhajících stavebních řízeních a neměla k nim připomínek. Čj. SÚ 567/09 ze dne (2 str.), čj. 512/09 ze dne (2 str.), čj. 647/09 ze dne (1 str.), Situace (1 str.), čj. 487/09 ze dne (2 str.), čj. 737/09 ze dne (1 str.), Situace (1 str.), čj. 435/09 ze dne (3 str.), Situace (1 str.), čj. 566/09 ze dne (2 str.), čj. 775/09 ze dne (1 str.), Situace (1 str.), čj. 764/09 ze dne (3 str.), Situace (1 str.) Usnesení: Rada bere na vědomí probíhající stavební řízení a nemá k nim připomínek. 26. Výběrové řízení MPR a MPZ Rada byla seznámena s výsledky výběrového řízení na zhotovitele akcí v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (MPR a MPZ) Celková oprava fasády objektu čp. 108 v Nových Hradech a Celková rekonstrukce střechy domu čp.11 v Nových Hradech, které provedli členové pracovní skupiny pro Program regenerace MPR a MPZ. Rada na základě výběrového řízení a předložení nejvhodnější ekonomické nabídky souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo se zhotovitelem Leyer+ Graf s.r.o., Jivno 43, Rudolfov pro akci Celková oprava fasády objektu čp. 108 v Nových Hradech. Rada na základě výběrového řízení a předložení nejvhodnější ekonomické nabídky souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo se zhotovitelem PB Krovy v.o.s., Údolí u N.Hradů 162 pro akci Celková rekonstrukce střechy domu čp.11 v Nových Hradech. Rada pověřila starostu podpisem příslušných smluv o dílo. Protokol (2 str.) Usnesení: Rada bere na vědomí výsledky výběrového řízení na zhotovitele akcí v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Celková oprava fasády objektu čp. 108 v Nových Hradech a Celková rekonstrukce střechy domu čp.11 v Nových Hradech. Rada na základě výběrového řízení a předložení nejvhodnější ekonomické nabídky souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se zhotovitelem Leyer+ Graf s.r.o., Jivno 43, Rudolfov pro akci Celková oprava fasády objektu čp. 108 v Nových Hradech. Rada na základě výběrového řízení a předložení nejvhodnější ekonomické nabídky souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se zhotovitelem PB Krovy v.o.s., Údolí u N.Hradů 162 pro akci Celková rekonstrukce střechy domu čp.11 v Nových Hradech. Rada pověřuje starostu podpisem příslušných smluv o dílo. 5

6 27. ZTV Pod Zámeckým větev D Rada byla starostou města informována o průběhu řízení o stavební povolení a příprav pro vybudování ZTV Pod Zámeckým - větev D. Rada pověřila MěÚ Nové Hrady, investiční odbor přípravou výběrového řízení na zhotovitele akce. Usnesení: Rada pověřuje MěÚ Nové Hrady, investiční odbor přípravou výběrového řízení na zhotovitele akce ZTV Pod Zámeckým - větev D. 28. Francie Rada byla starostou města a místostarostou Ing. L. Kasanem informována o průběhu návštěvy francouzského města Vaulx-Vraucourt a prezentace města N.Hrady v tomto městě. Rada vzala na vědomí informaci o průběhu akce a pověřila starostu města dalším jednáním ve věci uzavření partnerské dohody o spolupráci. Usnesení: Rada bere na vědomí informaci o průběhu návštěvy francouzského města Vaulx- Vraucourt a pověřuje starostu města dalším jednáním ve věci přípravy uzavření partnerské dohody o spolupráci. 29. Nabídka dodávky elektřiny na rok 2010 Rada obdržela nabídku dodávky elektřiny na rok 2010 od společnosti E.ON Česká republika České Budějovice v rámci produktu Jistota Plus. Nabídka E.ON Č. Budějovice ( 1 str.) Usnesení: Rada bere na vědomí nabídku na dodávku elektřiny od společnosti E.ON České Budějovice a pověřuje tajemníka zajištěním dalších nabídek na dodávky elektrické energie pro případné výběrové řízení na dodavatele energie. 30. Žádost o dodržování dopravního značení v Komenského ulici Rada obdržela žádost občanů bydlících v Komenského ulici o pomoc při zajištění dodržování dopravního značení v této ulici z důvodu umožnění svozu odpadu a zajištění bezpečného průjezdu vozidel požární ochrany a zdravotní služby vzhledem k neustálému nedodržování zákazu vjezdu vozidel a následné parkování vozidel v této ulici. Žádost občanů ( 1 str. ) Usnesení: Rada bere na vědomí žádost občanů Komenského ulice na dodržování dopravního značení a pověřuje starostu města dalším jednáním s Policií ČR o zajištění kontroly dodržování dopravního značení. 31. KP Projekt Rada obdržela návrh Smlouvy o dílo mezi Městem Nové Hrady a společností KP projekt s.r.o. České Budějovice na zhotovení žádosti z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad k projektovému záměru Obnova veřejných prostranství a zázemí pro volnočasové aktivity obyvatel města Nové Hrady. Smlouva o dílo KP projekt s.r.o.české Budějovice, došlá pošta č.j. 798/09 ze dne , ( 4 str. ) Usnesení: Rada souhlasí se Smlouvou o dílo mezi Městem Nové Hrady a společností KP projekt s.r.o. České Budějovice na zhotovení žádosti z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad k projektovému záměru Obnova veřejných prostranství a zázemí pro volnočasové aktivity obyvatel města Nové Hrady a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 32. Smlouva mandátní Výběrové řízení Rekonstrukce školní jídelny a družiny Nové Hrady II. etapa Rada projednala návrh Smlouvy mandátní mezi městem N.Hrady jako mandantem a Stavební poradnou, spol. s.r.o. jako mandatářem ve věci přípravy, organizace a administrativním zajištěním výběrového řízení (zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.) pro akci Rekonstrukce školní jídelny a družiny Nové Hrady II. etapa. Rada souhlasila se smlouvou a pověřila starostu jejím podpisem. Smlouva mandátní Město Nové Hrady Stavební poradna, spol. s r. o. České Budějovice (5 str.) Usnesení: Rada souhlasí se Smlouvou mandátní mezi městem N.Hrady jako mandantem a Stavební 6

7 poradnou, spol. s.r.o. jako mandatářem ve věci přípravy, organizace a administrativním zajištěním zadávacího řízení ) zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.) pro akci Rekonstrukce školní jídelny a družiny Nové Hrady II. etapa a pověřuje starostu jejím podpisem. 33. Smlouva mandátní inženýrská činnost Rekonstrukce školní jídelny a družiny Nové Hrady II. etapa Rada projednala návrh Smlouvy mandátní mezi městem N.Hrady jako mandantem a Stavební poradnou, spol. s.r.o. jako mandatářem ve věci výkonu inženýrské činnosti pro akci Rekonstrukce škoní jídelny a družiny Nové Hrady II. etapa. Rada souhlasila se Smlouvou a pověřila starostu jejím podpisem. Usnesení: Rada souhlasí se Smlouvou mandátní mezi městem N.Hrady jako mandantem a Stavební poradnou, spol. s.r.o. jako mandatářem ve věci výkonu inženýrské činnosti pro akci Rekonstrukce školní jídelny a družiny Nové Hrady II. etapa a pověřuje starostu jejím podpisem. 34. Smlouva mandátní inženýrská činnost Rekonstrukce veřejného prostranství pro kulturní a spolkové aktivity Rada projednala návrh Smlouvy mandátní mezi městem N.Hrady jako mandantem a Stavební poradnou, spol. s.r.o. jako mandatářem ve věci výkonu inženýrské činnosti pro akci Rekonstrukce veřejného prostranství pro kulturní a spolkové aktivity. Rada souhlasila se Smlouvou a pověřila starostu jejím podpisem. Usnesení: Rada souhlasí se Smlouvou mandátní mezi městem N.Hrady jako mandantem a Stavební poradnou, spol. s.r.o. jako mandatářem ve věci výkonu inženýrské činnosti pro akci Rekonstrukce veřejného prostranství pro kulturní a spolkové aktivity a pověřuje starostu jejím podpisem. 35. Smlouva mandátní inženýrská činnost Rekonstrukce silnice II/156 průtah obcí Údolí u Nových Hradů Rada projednala návrh Smlouvy mandátní mezi městem N.Hrady jako mandantem a PSZSERVIS spol. s.r.o. jako mandatářem ve věci výkonu inženýrské činnosti pro akci Rekonstrukce silnice II/156 průtah obcí Údolí u Nových Hradů. Rada souhlasila se Smlouvou a pověřila starostu jejím podpisem. Usnesení: Rada souhlasí se Smlouvou mandátní mezi městem N.Hrady jako mandantem a PSZSERVIS spol. s.r.o. jako mandatářem ve věci výkonu inženýrské činnosti pro akci Rekonstrukce silnice II/156 průtah obcí Údolí u Nových Hradů a pověřuje starostu jejím podpisem. 36. MAS projekt Novohradská kovárna aktivní Rada byla starostou a radním Mgr. M. Jarolímkem informována o průběhu projektu Novohradská kovárna aktivní. Na základě výběrového řízení realizuje jednotlivé vzdělávací aktivity Společnost Rožmberk o.p.s., v rámci projektu již proběhly aktivity Perníkování v kovárně, Pletení z pedigu, Motivační kurz tradičních vánočních zvyků regionu, Čertovské kování, Motivační kurz tradičních velikonočních zvyků regionu. Ve dnech proběhne aktivita Kovářské setkání. Rada vzala na vědomí informaci o průběhu projektu Novohradská kovárna aktivní a souhlasila s proplacením nákladů za již realizované aktivity. Rada dále na základě poptávkového řízení projednala nabídku pana Daniela Černého na provedení drobných oprav a impregnaci šindelové střechy a venkovních dřevěvých částí objektu kovárny. Tato aktivita je součástí projektu. Rada souhlasila s nabídkou a pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo. Usnesení: Rada bere na vědomí informaci o průběhu projektu Novohradská kovárna aktivní a souhlasí s proplacením nákladů za již realizované aktivity. Rada souhlasí s nabídkou pana Daniela Černého na provedení drobných oprav a impregnaci šindelové střechy a venkovních dřevěvých částí objektu kovárny a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. 37. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo Splašková kanalizace v místní části Údolí u Nových Hradů Rada byla starostou seznámena s Dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo pro akci Splašková kanalizace v místní 7

8 části Údolí u Nových Hradů uzavřené mezi Městem Nové Hrady jako objednatelem a JM stavební s.r.o. jako zhotovitelem. Předmětem Dodatku č.1 je prodloužení termínu dokončení stavby, které si vyžádala koordinace prací s akcí Oprava silnice II/156, průtah obcí Údolí u Nových Hradů Rada souhlasila s Dodatkem č.1 a pověřila starostu jeho podpisem. Usnesení: Rada souhlasí s Dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo pro akci Splašková kanalizace v místní části Údolí u Nových Hradů uzavřené mezi Městem Nové Hrady jako objednatelem a JM stavební s.r.o. jako zhotovitelem a pověřuje starostu jeho podpisem. 38. Policie ČR Dohoda Rada města obdržela od Policie ČR, Obvodního oddělení T.Sviny návrh Dohody o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku za účelem zkvalitnění a sjednocení vzájemné spolupráce v této oblasti. Dohoda Policie ČR Usnesení: Rada souhlasí s Dohodou o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a pověřuje starostu jejím podpisem. 39. Dodatek č.1 ROP - akce Stavební práce související s úpravou vnitřních prostor budovy Českého domu Rada obdržela Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo mezi Městem Nové Hrady a společností Stavcent a.s. na akci Stavební práce související s úpravou vnitřních prostor budovy Českého domu v Nových Hradech. Předmětem Dodatku č.1 je změna celkové ceny díla, která se zvyšuje na základě předložených a odsouhlasených změnových listů. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ( 2 str. ), Soupis změnových listů ( 1 str. ) Usnesení: Rada souhlasí s Dodatkem č.1 Smlouvy o dílo mezi Městem Nové Hrady a společností Stavcent a.s. na akci Stavební práce související s úpravou vnitřních prostor budovy Českého domu v Nových Hradech. 40. Žádost o pronájem nebytových prostor Rada města obdržela žádost Mysliveckého sdružení Nové Hrady o pronájem bývalé prodejny potravin v domě čp. 13 v Nových Hradech za účelem zřízení prodejního stánku na oslavách výročí města dne Žádost Myslivecké sdružení Nové Hrady ( 1 str. ) Hlasování: 4 pro návrh, 1 se zdržel Usnesení: Rada souhlasí s bezplatným pronájmem nebytových prostor v domě čp. 13 v Nových Hradech dne za předpokladu zaplacení spotřeby vody a elektrické energie nájemcem a to Mysliveckým sdružením Nové Hrady. Zapsal: Jaroslav Šulc Starosta: Mgr. Vladimír Hokr Člen rady: 8