NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /2013/S/les

Transkript

1 Příloha č. 7 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /2013/S/les. uzavřená dle 536 a násl. dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) 1. SMLUVNÍ STRANY K 1.1 Objednatel : Město Zlaté Hory se sídlem : Nám Svobody Ziaté Hory IČ : DIČ : CZ jednající ve věcech smluvních: Ing. Milan Rác, starosta jednající ve věcech technických a cenových: Ing. Jaroslava Čechová, lesní správce 1.2 Zhotovitel :... se sídlem :... IČ :... DIČ :... bankovní spojení :... jednající ve věcech smluvních:... jednající ve věcech technických: :... tel. : ÚVODNÍ USTANOVENÍ, VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 2.1 Uzavření této smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem je výsledkem zjednodušeného podlimitního řízení uskutečněného Objednatelem dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zadání veřejné zakázky sna služby s názvem Těžební práce 2013 (dále jen veřejná zakázka"). 2.2 Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plněni jeho závazků. 2.3 Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu. aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistuji žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušeni žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současné prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledné přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřeni předmětné smlouvy. 2.4 Účelem této Smlouvy je dohodnout práva a povinnosti smluvních stran při plnění veřejné zakázky Zhotovitelem pro Objednatele. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY KK 3.1 Předmětem této smlouvy je provedení prací v těžbě a přibližování podle pokynů zadavatele v množství, porostech a druzích těžby uvedených v plánu těžby na rok viz. Příloha č.1 - Plán těžby dle porostů. Celkový objem těžby je 3400 m Zhotovitel se zavazuje bezvýhradně dodržovat požadavky na opracování dříví dle sortimentů: Specifikace sortimentů: pro MN, PN, PÚ,MÚ : 1

2 Jehličnaté sortimenty Sort. 101: SK -19 cm: sur. kmeny slabé do stř.prům. 19 cm,v délkách + 7m, čep min. 4cm Sort. 103: SD +19 cm: sdružené výřezy s kvalit. vadami, v délkách +8m, čep min. 20cm Sort. 111: pilařs. výřezy II a III. Tř. jakosti, v délkách +3m, popř. 8 12m. Sort. 113: pilařs. výřezy II a III. Tř. jakosti,md, BO v délkách + 4m, popř. 8 12m. Sort. 160: vláknina + ost. prům. : v délkách +2 m, čep min. - měření a třídění dříví - viz. Doporučená pravidla - nadměrky: 3% Listnaté sortimenty Sort. 201: SK -19 cm: sur. kmeny slabé do stř. prům. 19 cm,v délkách + 7m, čep min. 7cm, tvrdé dř. Sort. 203: SK -19 cm: sur. kmeny slabé do stř. prům. 19 cm,v délkách + 7m, čep min. 7cm, měkké dř. Sort. 205: surový kmen silný o stř. průměru +19 cm, s kvalitativními vadami v délkách 8 m m, čep min. 25 cm, tvrdé dř. Sort. 207: surový kmen silný o stř. průměru +19 cm, s kvalitativními vadami v délkách 8 m m, měkké dř. Sort. 218: pil. výřezy III. Tř. jak., v délkách 8 m m, čep min. 30 cm, tvrdé dř. Sort. 219: pilařs. výřezy III. Tř. jak., v délkách 8 m m, čep min. 30cm, měkké dř. - měření a třídění dříví - viz. Doporučená pravidla - nadměrky: 3% Označení a zatřídění sortimentů: pro MÚ, nahodilou těžbu, PÚ: Silné surové kmeny s poškozením oddenkového výřezu zvěří, se zatřiďují do sortimentu 103. Označení všech sortimentů bude čitelné, číslovačkou nebo křídou na čele s uvedením délky a průměru. U všech sortimentů kromě 101, 103, 201, 203 a kulatinových a vlákninových výřezů z proudové metody mýtní těžby, budou uvedena pořadová čísla kusu. Sortiment 101, 103, 201, 203 bude označen hmotovým číslem - teplickou metodou. Značení středů kupující nevyžaduje. Oddenková část kmenů s trouchnivinou není předmětem přejímky. Zlomy na čepu se zařezávají, přejímá se pouze nepoškozená část CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY...,- Kč (bez DPH) (slovy:... korun českých)...,- Kč DPH...%...,- Kč (včetně DPH) (slovy:... korun českých) (dále jen celková cena díla"). 4.2 Cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nutné k realizaci díla. Cena obsahuje předpokládaný vývoj tržních cen i vývoj kurzu české koruny k zahraničním měnám. 4.3 Cenu díla je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. 4.4 Cena za zhotovení provedeného díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 4.5 Ceny k jednotlivým činnostem předmětu plnění díla dle čl. 3 této smlouvy jsou dány nabídkou zhotovitele ve výběrovém řízení Těžební práce Úhradu dohodnuté ceny, která je násobkem množství měrných jednotek a sjednané ceny za měrnou jednotku, uhradí zadavatel po splnění úkolu za běžný měsíc, na účet zhotovitele a to do 30 dnů po obdržení faktury, ke které zhotovitel přiloží rozpis skutečně provedených prací. 2

3 4.7 Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu, nebo bude mít jiné vady v obsahu, jak je uvedeno výše, je Objednatel oprávněn je ve lhůtě jejich splatnosti Zhotoviteli vrátit a Zhotovitel je povinen vystavit Objednateli faktury opravené či doplněné. V případě vrácení faktury Zhotoviteli dle předcházející věty se dnem jejího doručení Zhotoviteli lhůta její splatnosti přerušuje a znovu počíná běžet až dnem následujícím po dni, kdy byla opravená nebo doplněná faktura splňující všechny náležitosti dle platných právních předpisů doručena Objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele. 5. DOBA, ROZSAH A MÍSTO PLNĚNÍ 5.1 Veškeré těžební práce budou dokončeny do Jednotlivé porosty budou předány zhotoviteli vždy před započetím prací Zadávacím listem s vyznačením termínu splnění. 5.2 Práce budou povedeny v porostech lesního majetku Města Zlatých Hor. 5.3 Práce za zadavatele převezme, jejich kvalitu a dodržení technologického postupu zkontroluje lesní správce Města Zlatých Hor, Ing. Jaroslava Čechová. 6. SMLUVNÍ POKUTY A ODPOVĚDNOST ZA VADY 6.1 Není-li dále v této smlouvě uvedeno jinak, platí ustanovení 560 a následujících, obchodního zákoníku. 6.2 Nebudou-li dodrženy dohodnuté kvalitativní podmínky a doba plnění dle této smlouvy, uplatní se sankce a cena se sníží: Za nekvalitní práci a nedodržení technologických postupů: - o 20% při opravitelné vadě, včetně jejího bezplatného odstranění (např. špatné odvětvení, nevytřízená hmota na VM, OM, ponechaná hmota v porostu apod.) - až o 100% při neopravitelné vadě (např. nesměrové kácení, nevhodně nachystaná hmota pro přibližování, poničené přirozené zmlazení apod.) Za každý případ, kdy je při těžbě a přibližování činností zhotovitelem prací poškozen a včas neošetřen strom, uhradí zhotovitel zadavateli 50 Kč. Za každý činností zhotovitele poškozený strom mimo trasu určené přibližovací linky uhradí zhotovitel zadavateli 100 Kč, není-li poškození včas ošetřeno 200 Kč Za nezadanou těžbu dřeva provedenou zhotovitelem, uhradí tento zadavateli po jeho výzvě smluvní pokutu ve výši 50% z ceny takto vytěženého dřeva Za neprovedení likvidace zbytků po těžbě mimo plochy těžebního zásahu (skládky, cesty, vodní toky, apod.) do 1 týdne po ukončení těžebních prací v porostu, uhradí zhotovitel zadavateli smluvní pokutu ve výši 10 Kč za každý vytěžený m 3 na tomto pracovišti Za poškození náletu, vylučující jeho dopěstování do zajištěné kultury v lokalitě, kde je zadavatelem uplatněn požadavek na bezeškodné provedení těžebních prací, účtuje zadavatel smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku smluvní ceny za jamkovou sadbu 25x25 cm, včetně sazenic. 6.3 Sankce budou promítnuty do ceny fakturovaných prací. Pokud promítnuta nebude, bude o stanovenou sankci faktura zadavatelem upravena a zhotoviteli bude úprava oznámena. 6.4 Zhotovitel zodpovídá za škodu, kterou způsobil svou činností. Za škodu se považuje i poškození složek životního prostředí, zejména znehodnocení lesní půdy, porostů a vodních zdrojů. Zhotovitel se zavazuje používat biologicky odbouratelných olejů v náplních všech mechanizmů používaných při plnění této smlouvy. 6.5 V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí zadavateli smluvní pokutu ve výši 5% z ceny předmětu smlouvy za každý započatý měsíc prodlení. 3

4 7. OCHRANA A OBRANA PROTI KŮROVCŮM 7.1 Zadavatel se zavazuje průběžně vyznačovat kůrovcové dříví a předávat zhotoviteli jeho soupisy s uvedením počtu kusů a odhadu m 3 a způsobu případné asanace, dle potřeby. 7.2 Zhotovitel se zavazuje dříví takto předané zpracovat v období od 15. dubna do 30. září v termínu a způsobem, který stanoví zadavatel, přičemž lhůta pro zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 dnů a delší než 15 dnů. 7.3 Zadavatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli pokutu ve výši 500,-Kč za každý jeden m 3 předaného a nezpracovaného kůrovcového dříví, pokud v něm kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory). 8. BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA 8.1 Zhotovitel se zavazuje při smluvené činnosti dbát na dodržování právních a ostatních obecně platných předpisů k zajištění bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny práce. 8.2 Podpisem zadání na zadávacím listě přebírá zhotovitel zodpovědnost za dodržování veškerých bezpečnostních předpisů na daném pracovišti, včetně zabezpečení pracoviště proti vstupu a ohrožení cizích osob. Při podpisu byl rovněž upozorněn na zvláštnosti pracoviště (kalamita, vyhnilé stromy, ochranná pásma elektrického vedení apod.). 8.3 Zhotovitel si zodpovídá za technický stav vlastních mechanizačních prostředků, strojů, nářadí a za vhodnost ochranných pomůcek. 8.4 Zhotovitel zodpovídá také za bezpečnost při práci na pracovišti, které je v dosahu silničních komunikací, telefonního a elektrického vedení a za neohrožení provozu těchto zařízení. 8.5 Zhotovitel přebírá při provádění činností spojených se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, veškeré povinnosti vyplývající z požární ochrany. 8.6 Pokud dojde k požáru, pokusí se jej zhotovitel ihned uhasit a nahlásí tuto skutečnost lesnímu správci, případně starostovi města. Jestliže uhašení požáru nezvládne, je povinen vyhlásit požární poplach a přivolat pomoc. 8.7 Zásady v případě požáru: požární poplach zhotovitel nahlásí Hasičskému záchrannému sboru v Jeseníku na tel. č.: , případně 155, při oznamování se uvádí: - kde hoří (místo, porost, místní název a pod.), - co hoří (paseka, krmelec apod.), - kdo volá (jméno a číslo telefonu). Po oznámení zhotovitel vyčká zpětného dotazu hasičů. 9. ZMĚNA A ZRUŠENÍ SMLOUVY 9.1 Smlouva může být zrušena nebo změněna pouze písemnou dohodou obou smluvních stran. Důvodem pro okamžité zrušení smlouvy může být: - opakované svévolné porušování dohodnutých kvalitativních a technologických podmínek, - opakované neplacení faktur ze strany odběratele, - nedodržení termínů zhotovení uvedených v zadávacím listě, - hrubé porušení obecně závazných předpisů. 10. ŘEŠENÍ SPORŮ 10.1 Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní především dohodou. Není-li písemná dohoda o předmětu sporu uzavřena ani do (10) deseti dnů od předložení sporu ke smírnému řešení jednou smluvní stranou druhé smluvní straně, budou spory z této smlouvy případně navazujících smluvních dokumentů nebo v souvislosti s nimi s konečnou platností řešeny obecnými soudy České republiky. Místně příslušným soudem je soud Objednatele, a tedy bude-li dána v prvním stupni věcná příslušnost okresního soudu, je místně příslušným soudem Okresní soud v Jeseníku, a dále bude-li dána v prvním stupni věcná příslušnost krajského soudu, je místně příslušným soudem Krajský soud v Olomouci. 4

5 11. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 11.1 Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celého obsahu této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností, upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručovaná jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je každá ze stran povinna toto bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných k podpisu smlouvy, resp. dodatku ke smlouvě Smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí obchodním zákoníkem Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy Přílohami této smlouvy jsou: a) Přílohou č. 1 této smlouvy je Plán těžby dle porostů (dle nabídky) b) Přílohou č. 2 této smlouvy je Cenová nabídka těžby (dle nabídky) c) Přílohou č. 3 této smlouvy je zadávací dokumentace veřejné zakázky Těžební práce 2013 k 11.8 Smlouva se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení. V... dne... V... dne Objednatel Zhotovitel 5