Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/032 ze 32. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.12.2015 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové RMČ Brno-jih dle prezenční listiny Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih 3. Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem 4. Podklady k projednání z Odboru životního prostředí 5. Podklady k projednání z Finančního odboru 6. Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní 7. Podklady k projednání z komise bytové a dislokační 8. Různé ad 1) Zahájení a schválení programu Zasedání 32. RMČ Brno-jih zahájil a řídil pan starosta, předložený návrh programu byl jednomyslně schválen. ad 2) Kontrola úkolů z minulých zasedání RMČ Brno-jih RMČ provedla kontrolu plnění úkolů včetně úkolů dlouhodobých. ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem 3.1 Odpis pohledávky - dlužné částky ve výši 442.064,-Kč, pana xxx, za pronájem nebytových prostor v Brně na ul. Jeneweinova 138/4. Kometář: Exekuci neúspěšně provádí od roku 2000 soud. Vedením exekučního řízení nedošlo ani k částečnému vymožení dané pohledávky a z dosavadního vývoje exekučního řízení je patrné, že předmětná pohledávka v něm nebude uspokojena. Odepsání pohledávky spočívá v tom, že se tato v účetní evidenci převede z rozvahového účtu na podrozvahový účet. Odepsáním tato pohledávka nezaniká a nadále je vymáhána. - vyjádření FO - kopie usnesení Městského soudu v Brně ve věci výkonu rozhodnutí ze dne 14. 8. 2008 pod č. j. 102 E 544/2008 - kopie vyrozumění Městského soudu v Brně ze dne 12.06.2009 - kopie vyjádření firmy CARGO STELLAR s.r.o. ve věci 103 E 871/2008- xxx - kopie rozsudku Městského soudu v Brně na částku 182.064,- Kč za nezaplacený nájem za období od 1. 1. 1993 do 30.11.1995, nabylo právní moci 26. 9.1998 - kopie rozsudku Městského soudu v Brně na částku 260.000,- Kč za nezaplacený nájem za období od 1. 12. 1995 do 30. 11. 1995, nabylo právní moci 23.10.998 1
RMČ Brno jih na základě usnesení Městského soudu v Brně ze dne 14. 8. 2008 pod č.j. 102 E 544/2008-9 a ze dne 12. 6. 2009 pod č.j. 103 E 871/2008 schvaluje odpis pohledávky - dlužné částky ve výši 182.064,- Kč a ve výši 260. 000,- Kč, tj. v celkové výši 442.064,- Kč pana xxx. RMČ Brno-jih ukládá MO vyrozumět písemně FO. Zodpovídá: Vacek 3.2 Odpis pohledávky dlužné částky ve výši 7.518,50 Kč, pana xxx, za pronájem pozemku p.č. 1570/2 k.ú. Komárov. Kometář: Okresní soud ve Vyškově zamítl naši žalobu a proti rozsudku není přípustné dovolání. - vyjádření FO - kopie rozsudku Okresního soudu ve Vyškově ze dne 6. 6. 2006 - kopie rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 5. 5. 2009, nabylo právní moci 25. 6.2009 - snímek pozemkové mapy RMČ Brno jih na základě rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 5. 5. 2009 pod č.j. 49 Co 357/2006-92 bere na vědomí odpis pohledávky- dlužné částky ve výši 7.518,50 Kč pana xxx, z důvodu jejího právního zániku. RMČ Brno-jih ukládá MO vyrozumět písemně FO. Zodpovídá: Vacek 3.3 Odpis pohledávky dlužné částky ve výši 30.176,- Kč, pana xxx za pronájem pozemků p.č. 1009/1, p.č. 1009/6, p.č. 1014, p.č. 1015/2 vše v k.ú. Komárov. Kometář: Městský soud v Brně zamítl naši žalobu a proti rozsudku není přípustné dovolání. - vyjádření FO - kopie rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 28. 7. 2004 - kopie rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 5. 3. 2009, nabylo právní moci 3. 4.2009 - snímek pozemkové mapy 2
RMČ Brno jih na základě rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 5. 3. 2009 pod č.j. 14 Co 162/2007 bere na vědomí odpis pohledávky dlužné částky ve výši 30.176,- Kč pana xxx, z důvodu jejího právního zániku. RMČ Brno-jih ukládá MO vyrozumět písemně FO. Zodpovídá: Vacek 3.4 Odpis pohledávky dlužné částky ve výši 638,- Kč paní xxx, za pronájem částí pozemků p.č. 422/44, p.č. 422/46, p.č. 422/21, p.č. 422/45 a p.č. 422/47, vše v k.ú. Dolní Heršpice, užívaných na základě nájemní smlouvy č. 05 06 03 ze dne 07.10.2011. U paní xxx je evidován dluh na nájemném za pronájem částí pozemků p.č. 422/44, p.č. 422/46, p.č. 422/21, p.č. 422/45 a p.č. 422/47, vše v k.ú. Dolní Heršpice, užívaných na základě nájemní smlouvy č. 05 06 03 ze dne 07.10.2011. Paní xxx byla opětovně vyzývána k úhradě dlužné částky, na urgence však nereagovala. Adresa trvalého bydliště je ubytovna a tam korespondenci nepřebírala. Nájemní vztah byl ukončen k 30.09.2015 na základě výpovědi z nájemní smlouvy č. 05 06 03 ze dne 07.10.2011 ze strany MČ Brno-jih. Náklady na vymáhání by přesáhly její výtěžek. - kopie nájemní smlouvy č. 05 06 03 - kopie výpovědi z nájemní smlouvy č. 05 06 03 ze dne 07.10.2011 - snímek pozemkové mapy - orientační mapa se zákresem přibližné polohy pozemku RMČ Brno-jih schvaluje odpis nedobytné pohledávky dlužné částky ve výši 638,- Kč paní xxx. RMČ Brno-jih ukládá majetkovému odboru vyrozumět FO ÚMČ Brno-jih. Zodpovídá: Vacek 3.5 Žádost Sboru dobrovolných hasičů v Brně - Přízřenicích o výpůjčku části nebytových prostor klubovny a soc. zařízení v objektu hasičské zbrojnice na ul. Břeclavská 12 v k.ú. Přízřenice, za účelem pořádání Výroční valné hromady SDH, a to dne 9. 1. 2015 od 13.00 h do 17.00 h. RMČ Brno jih schvaluje výpůjčku části nebytových prostor klubovny a soc. zařízení, včetně přístupových prostor v přízemí objektu na ul. Břeclavská 12, budova č.p. 291, která je 3
součástí pozemku p.č. 175 v k.ú. Přízřenice, pro Sbor dobrovolných hasičů v Brně Přízřenicích, IČ 60575280, za účelem pořádání Výroční valné hromady SDH, a to na dobu určitou dne 09.01.2015 od 13.00 h do 17.00 h. RMČ Brno jih schvaluje znění smlouvy o výpůjčce č. 24/2015/NP a pověřuje starostu jejím podpisem. Rada ukládá majetkovému odboru vyrozumět písemně žadatele. Zodpovídá: Vacek ad 4) Podklady k projednání z Odboru životního prostředí 4.1 Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Lokální biokoridor Heršpická Leskava následná péče. Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle směrnice tajemníka č.1/2014, s limitem do výše 2 000 000,- Kč. - Smlouva o dílo vč. přílohy č. 1 Popis následné péče - Situace skutečného provedení stavby - Technická zpráva - Výzva k podání nabídek RMČ Brno-jih schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Lokální biokoridor Heršpická Leskava následná péče. RMČ Brno-jih schvaluje smlouvu o dílo a zadávací podmínky: 1. Lhůta pro podání nabídek: do 8. 1. 2016 do 14:00 hod. 2. Místo podání nabídek: ÚMČ Brno-jih, podatelna, Mariánské nám. 13, 617 00 Brno. 3. Hodnotící kritéria: Ekonomická výhodnost nabídky cena 100 %. RMČ Brno-jih schvaluje seznam firem, které budou vyzvány k podání nabídky: Kaisler s.r.o., Měřičkova 1447/48, 621 00 Brno, IČ: 25523406 Veřejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno, IČ: 62161521 Zahradnické úpravy s.r.o., Jílkova 1537/124, 615 00 Brno, IČ: 27707113 RMČ Brno-jih jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů a hodnocení nabídek ve složení: 1. člen - Mgr. Ing. Daniel Kypr náhradník: Mgr. Vladimír Vařeka 2. člen - Ing. Zdeněk Rotrekl náhradník: Mgr. Ivo Dočekal 3. člen - Pavel Reich náhradník: Ing. Jindra Bártová 4
4. člen - Ing. Lukáš Rusler náhradník: Marie Šebelová RMČ pověřuje starostu MČ k podpisu výzvy pro podání nabídek. Zodpovídá: Rusler 4.2 Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Regionální biocentrum Stará řeka následná péče. Veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle směrnice tajemníka č.1/2014, s limitem do výše 2 000 000,- Kč. - Smlouva o dílo vč. přílohy č. 1 Popis následné péče - Situace skutečného provedení stavby - Technická zpráva - Výzva k podání nabídek 3x RMČ Brno-jih schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Regionální biocentrum Stará řeka následná péče. RMČ Brno-jih schvaluje smlouvu o dílo a zadávací podmínky: 1. Lhůta pro podání nabídek: do 8. 1. 2016 do 14:00 hod. 2. Místo podání nabídek: ÚMČ Brno-jih, podatelna, Mariánské nám. 13, 617 00 Brno. 3. Hodnotící kritéria: Ekonomická výhodnost nabídky cena 100 %. RMČ Brno-jih schvaluje seznam firem, které budou vyzvány k podání nabídky: Kaisler s.r.o., Měřičkova 1447/48, 621 00 Brno, IČ: 25523406 Veřejná zeleň města Brna, p.o., Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno, IČ: 62161521 Zahradnické úpravy s.r.o., Jílkova 1537/124, 615 00 Brno, IČ: 27707113 RMČ Brno-jih jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů a hodnocení nabídek ve složení: 1. člen - Mgr. Ing. Daniel Kypr náhradník: Mgr. Vladimír Vařeka 2. člen - Ing. Zdeněk Rotrekl náhradník: Mgr. Ivo Dočekal 3. člen - Pavel Reich náhradník: Ing. Jindra Bártová 4. člen - Ing. Lukáš Rusler náhradník: Marie Šebelová RMČ pověřuje starostu MČ k podpisu výzvy pro podání nabídek. Zodpovídá: Rusler ad 5) Podklady k projednání z Finančního odboru 5
5.1 Rozpočtové opatření č. 13/2015 Předmětem rozpočtového opatření je úprava rozpočtu na straně příjmů, a to sice o: - financování bude uhrazeno až v průběhu roku 2016 ze SF EU 82,38% a 17,62% ze SR ČR Na straně výdajů se jedná o povýšení položky na: - navýšení mzdové položky na VPP, sociální a zdravotní pojištění za VPP (bude uhrazeno ze SF EU a SR ČR až začátkem roku 2016). RMČ Brno-jih schvaluje provedení RO č. 13/2015 v následujícím rozsahu. RMČ Brno-jih postupuje tento materiál zastupitelstvu MČ Brno-jih viz příloha. Celková výše upraveného rozpočtu po provedení RO č. 13/2015 tedy činí 142,188.420,-- Kč. Poznámka: VPP Veřejně prospěšné práce SF EU Sociální fond Evropské unie SR ČR Státní rozpočet České republiky ZMČ ad 6) Podklady k projednání z komise školské, kulturní a sportovní 6.1 Schválení změny odpisového plánu roku 2015 pro ZŠ Brno, Tuháčkova 25, příspěvková organizace. Odpisový plán se změní o částky celkem Kč 2.312,--. Jedná se o odpisy za docházkový systém, který si příspěvková organizace pořídila v průběhu roku 2015 se souhlasem zřizovatele. Dle 31 odst. 1. písm. a) zák. č. 250/2000Sb., schvaluje odpisový plán zřizovatel a PO má podle něj provádět své odpisy. RMČ Brno-jih schvaluje změnu odpisového plánu roku 2015 pro ZŠ Brno, Tuháčkova 25, p.o. viz příloha. 6.2 6
Pronájmy tělocvičny v ZŠ Brno, Bednářova 28, p.o., ve školním roce 2015/2016. Přílohy: Příloha č. 1 - Tabulka pronájmu tělocvičny v ZŠ Bednářova 28 V souladu s Metodickým pokynem č.1/2015 k pronajímání nemovitého majetku PO, zřízenými MČ Brno-jih, konkrétně v souladu s odstavcem 9, mají příspěvkové organizace za povinnost do 30. 9. kalendářního roku za povinnost předložit zřizovateli tabulku s rozvrhem pronájmů. Cituji: 9. Žádosti zájemců o pronájem prostor v objektu dané příspěvkové organizace přijímá PO průběžně. Rozvrh pronájmů, obsahující zejména též datum, hodinu a výši nájemného, vyhotoví PO a následně jej předloží zřizovateli do 30. 9. kalendářního roku. Případná změna harmonogramu pronájmů, bude oznámena zřizovateli ve lhůtě do jednoho týdne od zaevidování PO. Případné kolize v nájmech řeší s konečnou platností RMČ Brno-jih. Předložení informativní zprávy: RMČ Brno-jih vzala na vědomí předložení informativní zprávy o pronájmech tělocvičny v ZŠ Brno, Bednářova 28, p.o., ve školním roce 2015/2016 viz příloha č. 1. 6.3 Pronájem tělocvičen v ZŠ Brno, Tuháčkova 25, p.o. ve školním roce 2015/2016. Přílohy: Příloha č. 1 - Tabulka pronájmu tělocvičen v ZŠ Tuháčkova 25 V souladu s Metodickým pokynem č.1/2015 k pronajímání nemovitého majetku PO, zřízenými MČ Brno-jih, konkrétně v souladu s odstavcem 9, mají příspěvkové organizace za povinnost do 30. 9. kalendářního roku za povinnost předložit zřizovateli tabulku s rozvrhem pronájmů. Cituji: 9. Žádosti zájemců o pronájem prostor v objektu dané příspěvkové organizace přijímá PO průběžně. Rozvrh pronájmů, obsahující zejména též datum, hodinu a výši nájemného, vyhotoví PO a následně jej předloží zřizovateli do 30. 9. kalendářního roku. Případná změna harmonogramu pronájmů, bude oznámena zřizovateli ve lhůtě do jednoho týdne od zaevidování PO. Případné kolize v nájmech řeší s konečnou platností RMČ Brno-jih. Předložení informativní zprávy: RMČ Brno-jih vzala na vědomí předložení informativní zprávy o pronájmech tělocvičny v ZŠ Brno, Tuháčkova 25, p.o., ve školním roce 2015/2016 viz příloha č. 1. 6.4 7
Žádost ředitelky ZŠ Brno, Tuháčkova 25, p.o., o zvážení finanční spoluúčasti při výstavbě dětského hřiště pro výuku TV a činnost ŠD. Přílohy: Žádost ředitelky ZŠ Brno, Tuháčkova 25, p.o., o finanční příspěvek na dětské hřiště pro výuku TV a činnost ŠD Předložení informativní zprávy: RMČ Brno-jih vzala na vědomí předložení žádosti o finanční příspěvek na dětské hřiště pro výuku TV a činnost ŠD v ZŠ Brno, Tuháčkova 25, p.o., v roce 2016 viz příloha č. 1. 6.5 1. Žádost ředitelky MŠ Brno, Slunná 25, příspěvkové organizace, o přijetí finančního daru v hodnotě 6.000,-- Kč od paní xxx, na nákup pružinového houpadla na školní zahradu této mateřské školy. 2. Žádost ředitelky MŠ Brno, Slunná 25, příspěvkové organizace, o použití finančního daru z rezervního fondu v hodnotě 6.000,-- Kč od paní xxx, na nákup pružinového houpadla na školní zahradu této mateřské školy. Přílohy: Žádost o souhlas k přijetí finančního sponzorského daru účelově určeného. RMČ Brno-jih schvaluje přijetí finančního daru v hodnotě 6.000,- Kč od paní xxx, na nákup pružinového houpadla na školní zahradu této mateřské školy. RMČ Brno-jih schvaluje použití finančního daru z rezervního fondu v hodnotě 6.000,- Kč od paní xxx, na nákup pružinového houpadla na školní zahradu této mateřské školy. 6.6 1. Žádost ředitelky MŠ Brno, Slunná 25, příspěvkové organizace o přijetí finančního daru v hodnotě 3.000,-- Kč od pana xxx, na nákup hraček pro děti této mateřské školy. 2. Žádost ředitelky MŠ Brno, Slunná 25, příspěvkové organizace, o použití finančního daru z rezervního fondu v hodnotě 3.000,-- Kč od pana xxx, na nákup hraček pro děti této mateřské školy. Přílohy: Žádost o souhlas k přijetí finančního sponzorského daru účelově určeného. 8
RMČ Brno-jih schvaluje přijetí finančního daru v hodnotě 3.000,- Kč od pana xxx, na nákup hraček pro děti této mateřské školy. RMČ Brno-jih schvaluje použití finančního daru z rezervního fondu v hodnotě 3.000,- Kč od pana xxx, na nákup hraček pro děti této mateřské školy. ad 7) Podklady k projednání z komise bytové a dislokační 7.1 Projednání rozúčtování nákladů na teplo a vodu prováděné firmou ista Česká republika s.r.o., Jeremiášova 947, 155 00 Praha, IČ 61056758. Dopis ze dne 9. 12. 2015 RMČ Brno jih souhlasí s jedním odečtem a rozúčtováním nákladů na teplo a vodu za rok 2015 firmou ista Česká republika s.r.o., Jeremiášova 947, 155 00 Praha, IČ 61056758. Rada pověřuje vedoucí bytového odboru informovat ista Česká republika s.r.o. Zodpovídá: Šebelová ad 8) Různé 8.1 Návrh odměn předsedům a členům komisí, kteří nejsou členy ZMČ Brno-jih za II. pololetí r. 2015 Odměna se vyplácí na základě Zásad odměňování 17. novelizace a je poskytována fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce předsedů a členů komisí. Odměnu schvaluje RMČ dle 85 písm. b), 102, odst. 2 písm. h) a odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění. RMČ Brno-jih schvaluje odměny předsedům a členům komisí, kteří nejsou členy ZMČ Brno-jih za II. pololetí r. 2015 v rozsahu a výši uvedené v příloze. Zodpovídá: tajemník 8.2 9
Pojistná smlouva č. 8603237645 pro pojištění podnikatelských rizik - Trend 14, uzavíraná mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 a statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-jih, Mariánské náměstí 13. Jedná se o pojištění majetku a odpovědnosti. RMČ Brno-jih schvaluje uzavření smlouvy č. 8603237645 pro pojištění podnikatelských rizik - Trend 14, mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 a statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-jih, Mariánské náměstí 13. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy. Zodpovídá: tajemník 8.3 Žádost ředitele ZŠ Brno, Bednářova č. 496/28, p. o., o souhlas zřizovatele se zapojením do projektu Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky. Příloha: Žádost ředitele ZŠ Bednářova ze dne 19. 11. 2015. Odhadovaná výše nákladů činí 12 mil. Kč, se spoluúčastí zřizovatele ve výši 15 %, tj. cca 2 mil. Kč. RMČ Brno-jih uděluje ZŠ Brno, Bednářova č. 496/28, p. o., souhlas se zapojením do projektu Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky. RMČ souhlasí s finanční spoluúčastí ve výši nejméně 15% celkového objemu investovaných financí. Zodpovídá: tajemník 8.4 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.11.2015 na stavební akci Rekonstrukce a modernizace budovy Havránkova 82. Příloha: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.11.2015. 10
V průběhu demontáže podlahy u severního štítu bylo zjištěno opakované zatékání pod stávající vrstvu hydroizolace. Jako zdroj zatékání bylo identifikováno poškození klempířských prvků u svod bezprostředně přiléhajícímu k severnímu štítu směrem do zahrady. Pro další provádění prací byl zvolen technologický postup zahrnující opravu klempířských prvků - omezení zdroje vlhkosti a soustavu opatření ve změně souvrství podlah. Nově byla provedena dodatečná hydroizolace štítové zdi s pomocí injektáže hydroizolačním gelem do předvrtaných otvorů nad úrovní hydroizolační spáry. Dále byla místo stěrkové hydroizolace podlahy provedena pokládka těžkých asfaltových pásů navařením přes stávající izolace a napojením na stěny s pomocí bitumenové hydroizolační stěrky. Nově nebude použit pro tepelnou izolaci podlahy keramický podsyp, ale podlahový polystyren EPS 100Z, na který je provedena plovoucí betonová deska. Vzhledem k nutnosti zvolit technologii hydrogelové izolace štítové stěny, dochází k posunu termínu betonáže podlahy a tím i k termínu vyzrátí betonové desky před další pokládkou souvrství. Vhodným termínem při kterém lze požadovat dokončení stavby s dodržením všech technologických předpisů pro pokládky dlažeb je 29. 1. 2016. Za účelem realizace výše uvedeného byl vypracován návrh dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem BESTBUILD s.r.o., zohledňující navrhované posunutí termínu realizace díla. Rada MČ Brno-jih schvaluje znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.11.2015 na stavební akci Rekonstrukce a modernizace budovy Havránkova 82 a pověřuje starostu jeho podpisem. Zodpovídá: Ing. Konečný 8.5 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 13.11.2015 na stavební akci Rekonstrukce a modernizace budovy hasičky Břeclavská 12. Příloha: Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 13.11.2015. V průběhu výkopových prací u základů byla zjištěna situace s izolacemi zdí proti spodní vodě. Odkrytá hydroizolační spára nemá pravidelný průběh protože zdivo je založeno nepravidelně na základových pasech z betonu a lomového kamene. Tento fakt se spolu s dodatečnou úpravou finální výšky podlah (která byla snížena o 7cm z důvodu zvětšení světlé výšky vrat, pro umožnění vjezdu vyššího automobilu), podílí na změně zvoleného postupu prací a technologie izolace podlahy. Snížení výšek, které odhaluje hydroizolační spáru, neumožňuje provedení dodatečně vložené izolace z nerezových plechů zatloukaných do hydroizolační spáry, protože tato je vysoko a nemohlo by být provedeno napojení vodorovné hydroizolace. Byla zvolena metoda vyizolování stěn s pomocí asfaltového pásu přivařeného přes fabiony do stěn. Zvolený postup nicméně vyžaduje delší technologický čas pro úpravu podkladu stěn, jeho vyzrátí a asfaltovou penetraci. Spolu s vlivem termínu dodání vrat externím subdodavatelem zhotovitele, je vhodné provést posunutí termínu dokončení 11
stavby na termín 29.1.2016. Dojde tak k řádnému vyzrátí všech vrstev systému hydroizolací, finální betonové podlahy a k vytvoření podmínek k provedení finálního epoxidového nátěru. Za účelem realizace výše uvedeného byl vypracován návrh dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem IKO STAV s.r.o., zohledňující navrhované posunutí termínu realizace díla. Rada MČ Brno-jih schvaluje znění Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 13.11.2015 na stavební akci Rekonstrukce a modernizace budovy hasičky Břeclavská 12 a pověřuje starostu jeho podpisem. Zodpovídá: Ing. Konečný Zapsala: Pažoutová D. V Brně dne 17.12.2015 Mgr. Ing. Daniel Kypr starosta MČ Brno-jih Ing. Zdeněk Rotrekl místostarosta MČ Brno-jih 12