VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Znojmo, oddělení logistiky Dyjská 4, Poštovní schránka 51, 669 02 Znojmo Tel.: 515 212 111, Fax: 515 212 348, ISDS: fhmd5c7 VÁŠ DOPIS č.j.: ZE DNE: NAŠE č.j.: VS-153293-1/ČJ-2016-803950-VERZAK VYŘIZUJE: Ing. Ludmila Fendrichová TELEFON: 515 212 105 E-MAIL: LFendrichova@vez.zno.justice.cz Ve Znojmě dne: 30. 11. 2016 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu podle 31 zákona č. 134/20106 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ ) V souladu s 31 ZVZZ, Vás tímto vyzývám k podání nabídky a současně prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu akce: 1. Identifikace zadavatele: Znojmo oprava oken na psinci objekt Hradišťská Česká republika - Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha IČO: 00212423 Předmět veřejné zakázky je určen pro organizační jednotku Vězeňské služby ČR:: Věznice Znojmo Dyjská 4, Poštovní schránka 51 669 02 Znojmo Koordinátor zakázky za věznici: Mgr. Ludmila Kurdíková, tel.: 515 212 103, e-mail: LKurdikova@vez.zno.justice.cz Ing. Ludmila Fendrichová, tel.: 515 212 105, e-mail: LFendrichova@vez.zno.justice.cz 2. Předmět zakázky Předmětem zakázky je oprava oken výměnou ve Věznici Znojmo objekt Hradišťská na administrativní budově p. č. 4961/7 v k. ú. Znojmo - město. Specifikace opravy: - odstranění, odvoz a ekologická likvidace stávajících oken, parapetů, dveří popř. sutě, - stavební oprava ostění po vybouraných oknech, v místě porušení dát do původního stavu, - dodávka a montáž nových oken a dveří, včetně sítí, žaluzií, vnitřních plastových parapetů, vnějších hliníkových parapetů (venkovní hloubka 30 cm) dle platných ČSN, - všechna okna i dveře budou opatřena zabezpečením EZS - přeměření resp. zaměření oken viz příloha č. 2, - parametry: dodání a montáž kompletního okna i dveří, kování klika bílá vyšší pevnost, zasklení trojsklem, barva bílá, okno otevírané, výklopné (viz příloha č. 2), součinitel prostupu 1
tepla Uw = 0,79 0,92 W/m2K, zvuková izolace do 42 db, vyšší stabilita a zvýšená bezpečnost, rám min. 6 komorový + zateplení, - doprava do místa plnění, - součástí je dodávka materiálu v nejvyšší kvalitě a 1. jakosti, všechny vyžadované energetické parametry a dokumenty potřebné pro uvedení do provozu, po ukončení prací během plnění zakázky zajištění otvoru po demontáži oken minimálně do výšky 2 m prostředky proti pádu cizích osob do nezajištěné hloubky a dodržování všech zásad BOZP dle platných předpisů, Součástí akce bude dále likvidace veškerého vzniklého odpadu, doložení prohlášení o vlastnostech použitých výrobků a materiálů, doložení původu zakázky a výrobce oken a dveří ne jen montáž. Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v přílohách výzvy. Zadavatel požaduje pravidelný odvoz veškerého demontovaného materiálu z areálu, nejméně však 1 x týdně. 3. Kvalifikace Splnění profesní kvalifikace ve vztahu k České republice prokáže dodavatel tak, že v nabídce předloží: výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní zapsán (výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 3 měsíců ke dni zahájení této zakázky); podává-li nabídku fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, či jiné evidenci, nahradí výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné evidence čestným prohlášením o tom, že v tomto rejstříku zapsána není, doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Dodavatel předkládá doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. 4. Místo realizace akce Místo realizace akce je Věznice Znojmo objekt Hradišťská, umístěná na pozemku č. p. 4961/7, k. ú. Znojmo město 793418. 5. Obchodní a platební podmínky Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v textu návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č.1 této výzvy. Text návrhu smlouvy o dílo je pro účastníka závazný, účastník doplní pouze zadavatelem žlutě vyznačené údaje. Nabídky, které nebudou tyto podmínky respektovat, budou z dalšího posuzování a hodnocení vyřazeny. 6. Způsob zpracování a obsah nabídky Účastník předkládá cenovou nabídku zpracovanou v listinné formě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních (originál + kopie). Nabídka musí obsahovat tyto náležitosti: krycí list s identifikací dodavatele: Jméno/název, sídlo/ místo podnikání, kontaktní adresa, IČO, DIČ bylo-li přiděleno, telefon, e-mail, fax, osoba oprávněná jednat jménem dodavatele (statutární orgán) a bankovní spojení s uvedením čísla účtu (příloha č. 3); vyplněný výkaz výměr (položkový rozpočet) s uvedením celkové nabídkové ceny za dílo v Kč bez DPH a s DPH; návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka (příloha č. 1); 2
v návrhu smlouvy účastník vyplní všechny požadované údaje, včetně údaje ceny a záruční dobu, kterou poskytne na předmět plnění v měsících. Zadavatel požaduje záruku min. 60 měsíců na dílo jako celek. doklady o prokázání kvalifikace dle čl. 3 této výzvy; čestné prohlášení o tom, že dodavatel souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto poptávkového řízení; součástí nabídky bude počet dnů realizace díla od podpisu smlouvy o dílo, doplněný časovým harmonogramem postupu prací ve vztahu k termínu podpisu smlouvy. Harmonogram prací se stane přílohou smlouvy o dílo; účastník v nabídce doloží typy, názvy, výrobní označení a výrobce použitých materiálů, např. ve formě katalogových listů. Označení dodávek musí být natolik jednoznačné, aby bylo umožněno technické a kvalitativní posouzení nabídky. Všechny listy nabídky musí být číslovány nepřerušenou vzestupnou řadou čísel a musí být spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi. 7. Požadavek na zpracování ceny Cena uvedená v nabídce bude uvedena v českých korunách jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a musí zahrnovat veškeré náklady účastníka nezbytné k realizaci zakázky jako např. dopravu materiálu, nebo likvidaci odpadu apod, a to i v případě pokud dodavatel není plátcem DPH a v průběhu plnění se stal plátcem DPH. Účastník doplní nabídkovou cenu do výkazu výměr (položkový rozpočet). Cena musí být v nabídce uvedena jako celková cena předmětu zakázky v členění: celková cena v Kč bez DPH sazba DPH v % celková cena v Kč včetně DPH 8. Prohlídka místa plnění Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 5. 12. 2016 ve 13:00 hodin ve Věznici Znojmo objekt Hradišťská, na pozemku č. 4961/7, k. ú. Znojmo město 793418. Účast na prohlídce je nutné nahlásit e-mailem dva dny předem kontaktní osobě zadavatele (nejvýše dvě osoby za každého účastníka). Prohlídka místa plnění je závazná k podání nabídky. 9. Způsob posouzení a hodnocení nabídek Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel stanovil následující dílčí hodnotící kritéria: 1) Celková cena za dílo v Kč bez DPH váha 65 % Bude hodnoceno podle vzorce, kdy nejnižší nabídková cena díla dělená nabídkovou cenou díla hodnoceného účastníka bude násobená váhou kritéria. nejnižší nabídková cena Počet bodů kritéria = ------------------------------------ x 65 nabídková cena hodnocená (maximální možný počet bodů pro toto kritérium bude 65) 3
2) Délka realizace ve dnech.váha 25 % Bude hodnoceno podle vzorce, kdy nejkratší doba realizace díla od podpisu smlouvy ve dnech dělená dobou realizace díla od podpisu smlouvy ve dnech hodnoceného účastníka bude vynásobena váhou kritéria. nejkratší doba realizace Počet bodů kritéria = -------------------------------------- x 25 doba realizace hodnocená (maximální možný počet bodů pro toto kritérium bude 25) 3) Záruka za jakost na dílo jako celek v měsících..váha 10 % Bude hodnoceno podle vzorce, kdy nabízená záruka za jakost v měsících hodnocené nabídky dělená nejdelší nabízenou zárukou za jakost v měsících bude vynásobena váhou kritéria. Záruka za jakost musí být nejméně 60 měsíců. Nabídky se zárukou za jakost kratší než 60 měsíců budou považovány jako nesplnění podmínek zadavatele. Nabídky se zárukou za jakost delší než 84 měsíců budou považovány za nabídky se zárukou za jakost 84 měsíců. záruka za jakost hodnocená Počet bodů kritéria = ------------------------------------- x 10 nejdelší záruka za jakost (maximální možný počet bodů pro toto kritérium bude 10) Body získané v dílčích hodnotících kritériích se sečtou. Nejlépe hodnocenou nabídkou bude nabídka, která obdrží nejvyšší počet bodů (maximálně možný celkový počet bodů je 100). Hodnocení provede hodnotící komise jmenovaná zadavatelem. Jako nejvýhodnější nabídka bude hodnotící komisí vyhodnocena nabídka, která dosáhne nejvyššího počtu bodů. V případě rovnosti bodů u více nabídek bude za nejvýhodnější nabídku vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou za dílo. O výsledku hodnocení nabídek budou účastníci, kteří podali nabídku, zadavatelem informováni kontaktní osobou zadavatele elektronickou poštou. Zadavatel si vyhrazuje právo posoudit nabídky z hlediska splnění podmínek uvedených v této výzvě až po hodnocení nabídek. Zadavatel si dále vyhrazuje právo posoudit pouze nabídku vybraného dodavatele. 10. Místo a lhůta pro podání nabídky Nabídka musí být zadavateli doručena v listinné podobě do podatelny zadavatele na adresu: - Věznice Znojmo, Dyjská 4, 669 02 Znojmo Osobně může být nabídka předána v podatelně zadavatele na téže adrese v pracovní dny v době od 08.00 do 14.00 hod. Nabídka musí být zabezpečena proti předčasnému otevření a musí být zřetelně označena názvem zakázky, označením adresáta (Zadavatele) a označením odesílatele (Uchazeče) včetně jeho adresy. Nabídka se předkládá v uzavřené, neprůhledné a zcela neporušené obálce. Předložená nabídka se nevrací. Obálka s nabídkou musí být výrazným způsobem označena: NEOTVÍRAT - Znojmo oprava oken na psinci objekt Hradišťská Nabídky musí být doručeny zadavateli v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou zařazeny do posuzování a hodnocení nabídek. Nabídka musí být doručena nejpozději do 12. 12. 2016 do 12:00 hodin. 4
5