vyzývá Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Věc: Výzva k podání nabídky

Transkript

1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/ PRAHA 1 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN. (č. j.): 10506/ SŽDC - SŽG OLC POČ. LISTŮ: 9 POČ. PŘÍLOH: 3 POČ. LISTŮ PŘ.: 30 VYŘIZUJE: TEL.: FAX: Ing. Petr Malý Seznam veřejných zakázek na portálu zadavatele DATUM: Věc: Výzva k podání nabídky Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ , organizační jednotka Správa železniční geodézie Olomouc, Vás při splnění podmínek uvedených v ustanovení 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), vyzývá k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky s názvem Určení polohových a výškových souřadnic ŽBP, Měření 3D osy koleje a fotodokumentace bodů ŽBP, TU2071, Nové Město n.m. - Bystřice n.p v km 47,1 63,4 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, zadává tuto veřejnou zakázku jako sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle 151 odst. 1 zákona a proto v souladu s 158 odst. 1 zákona nepostupuje při zadávání této veřejné zakázky podle uvedeného zákona. Pro tuto zakázku jsou stanoveny následující podmínky: 1. Identifikační údaje zadavatele 1.1 Identifikační údaje zadavatele: Název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ IČO: DIČ: CZ Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka IČO: DIČ: CZ

2 Zastoupen: Ing. Bohuslavem Navrátilem, ředitelem organizační jednotky Správa železniční geodézie Olomouc 1.2 Kontaktní osoby zadavatele: Kontaktní zaměstnanec zadavatele pro organizaci zadávacího řízení: viz. bod 9 Výzvy. Kontaktní zaměstnanec zadavatele ve věcech technických:. 2. Předmět veřejné zakázky 2.1 Informace o předmětu veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Místo plnění: Charakteristika veřejné zakázky: 2.2 Předmětem plnění je dodávky dle předmětu VZ obvod SŽG Olomouc podlimitní sektorová veřejná zakázka na služby a.) Zaměření a výpočet souřadnic a výšek bodů ŽBP. Zaměření bodů primární sítě metodou GNSS a výpočet souřadnic v systému ETRS. Transformace souřadnic do S-JTSK dle zadaných lokálních transformačních klíčů. Zaměření bodů sekundární sítě polygonovým pořadem, výpočet a vyrovnání metodou nejmenších čtverců. Zpřesněná obousměrná technická nivelace všech bodů s připojením na body ČSNS. Způsob měření i výpočtu bodů ŽBP stanovuje OŘ37 Metodický návod pro budování a správu ŽBP. b.) Zaměření 3D osy koleje č. 1, bude provedeno v celém rozsahu dle podmínek daných metodickým pokynem pro měření PPK M20/MP004, resp. OŘ39, příloha č. 9 a 10. c.) Fotodokumentace ŽBP dva snímky na každém bodě (detail stabilizace a celkovou situaci umístění bodu vzhledem k trati, snímek musí obsahovat bod ŽBP a kolej, fotit v podélném směru koleje). Rozlišení snímku 1600x1200 a vyšší, názvy souborů editovat podle čísla bodu nebo kilometráže bodu: TTTT-XXXX.JPG a TTTT-XXXX-detail.JPG, kde TTTT = traťový úsek a XXXX = číslo bodu nebo kilometr 2.3 Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky viz příloha č. 3. Závazný vzor SOD (Zadávací podmínky). 3. Doba a místo plnění veřejné zakázky 3.1 Doba plnění: Termín zahájení plnění: ihned po uveřejnění podepsané smlouvy v registru smluv Termín ukončení plnění: (dílčí termíny viz příloha č. 3. Závazný vzor SOD). 3.2 Místo plnění: obvod SŽG Olomouc. 3.3 Zadávací lhůta je 14 dní. 4 Požadavky na prokázání splnění podmínek způsobilosti a kvalifikace dodavatele Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění základní a profesní způsobilosti a požadavků zadavatele obsažených v této Výzvě. Čestná prohlášení musí být podepsána osobou oprávněnou jednat 2/9

3 jménem či za dodavatele. K prokázání základní a profesní způsobilosti postačí předložení dokladu ve formě prosté kopie. V případě cizojazyčných dokumentů zadavatel požaduje kopie předkládaných dokumentů s překladem do českého jazyka. Doklady ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením. Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné. Dodavatel prokáže splnění základní a profesní způsobilosti tak, že ke své nabídce přiloží níže uvedené doklady, jimiž doloží: 4.1. Základní způsobilost dodavatel v nabídce prokáže ve vztahu k České republice předložením čestného prohlášení zpracovaného v souladu s přílohou č. 2 této Výzvy, podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele: (1) Způsobilý není dodavatel, který a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. (2) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat a) tato právnická osoba, b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. (3) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu Účastník zadávacího řízení může prokázat obnovení základní způsobilosti analogicky dle 76 zákona. 3/9

4 4.2. Splnění profesních způsobilostí prokáže dodavatel ve vztahu k České republice předložením níže uvedených dokladů nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Poznámka: Zadavatel požaduje prokázání kvalifikace v nabídce veřejné zakázky Zadavatel nepožaduje prokázání kvalifikace v nabídce Poř. č Předpoklady Název Výpisu z obchodního rejstříku (případně výpisu z jiné obdobné evidence, ve které je dodavatel zapsán), Oprávnění k provádění staveb jejich změn a odstraňování Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel při předložení: Výkon zeměměřických činností Projektová činnost ve výstavbě Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle 13 odst. (1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění Oprávnění dle zákona č.360/1992 Sb., 5 odst. 3 písm: a) pozemní stavby Oprávnění dle zákona č.360/1992 Sb., 5 odst. 3 písm: b) dopravní stavby Způsob prokázání kvalifikačních předpokladů Výpis z obchodního rejstříku (případně z jiné evidence, ve které je dodavatel zapsán) ne starší než 90 dnů k poslednímu dni lhůty, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace. Kopie oprávnění k výkonu povolání Kopie oprávnění k výkonu povolání Kopie oprávnění k výkonu povolání Kopie oprávnění k výkonu povolání Kopie úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností Kopie oprávnění o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků Kopie oprávnění o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků Požaduje se 4/9

5 Prokázání odborné způsobilosti dle předpisu SŽDC ZAM1: G-01 (vedoucí prací geodetických činností) nebo do doby platnosti OZ F 14 dle Směrnice SŽDC č. 50, Kopie dokladu prokazující odbornou způsobilost a 9. G-03 (ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. v rozsahu úředního oprávnění c) dodavatelem) nebo G-02 (vedoucí prací geodetických činností, ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. v rozsahu úředního oprávnění c) dodavatelem) Doklady podle bodu 4.2 dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují Stáří dokladů Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. Dokumenty dle bodů č. 4, 5, 6, 8, 9 v tabulce profesních způsobilostí mohou být starší, avšak platné v průběhu realizace zakázky Technická kvalifikace Zadavatel požaduje doložení technologie měření v podobě platného kalibračního protokolu všech měřidel, která budou použita pro tuto zakázku (například pro měření 3D osy koleje metodou APK k měřickému vozíku). Uvedené kalibrační protokoly nesmí být starší než 3 roky. Před podpisem smlouvy je nutné dodat platný kalibrační list minimálně pro jedno měřidlo ke každé technologii (pro každý typ práce). Před použitím Každého dalšího měřidla na zakázce je nutné doručit zadavateli platný kalibrační list pro toto měřidlo ( em kontaktní osobě ve věcech technických) Jiný způsob prokázání základní a profesní způsobilosti Předložením Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který je vydáván Ministerstvem pro místní rozvoj, prokáže dodavatel splnění základní způsobilosti dle čl. 4.1 této Výzvy a profesní způsobilosti dle čl. 4.2 této Výzvy v rozsahu, v jakém doklady pokrývají požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky. V případě, že účastník bude prokazovat základní a profesní způsobilost prostřednictvím Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, zadavatel uvádí, že je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni (viz bod 8), ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle 231 odst. 5/9

6 4 zákona. Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob (1) Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria analogicky podle 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti analogicky podle 77 odst. 1 zákona jinou osobou, b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, c) doklady o splnění základní způsobilosti analogicky podle 74 zákona jinou osobou a d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. (2) Má se za to, že požadavek podle odstavce 1 písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady analogicky podle 79 odst. 2 písm. b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce 1 písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. (3) Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci analogicky podle 78 zákona, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci Zadavatel si vyhrazuje právo postupovat analogicky k ustanovení 48 odst. 5 zákona. 5 Požadavky zadavatele na zpracování nabídky 5.1. Nabídka musí být zpracována písemně, v českém jazyce, v 1 originálu Jednotlivé listy nabídky budou číslovány vzestupnou číselnou řadou Veškeré údaje uvedené v textu nabídky nesmí být přepisovány ani škrtány Všechny listy nabídky včetně příloh musí být svázány nebo jinak zabezpečeny proti manipulaci s jednotlivými listy Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídky nebudou otevřeny. Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídky Nabídka musí obsahovat: 6/9

7 identifikační údaje účastníka analogicky dle ustanovení 28 odst. 1 písm. g) zákona, kontaktní osobu účastníka pro účely této veřejné zakázky, včetně jejích kontaktních údajů (telefon, e- mail), návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka, zpracovaný v souladu s přílohou č. 3 této Výzvy - závazným vzorem smlouvy o dílo a jeho obchodními podmínkami, přičemž účastník není oprávněn vkládat do návrhu smlouvy a jeho obchodních podmínek jiné sankce a závazky vůči zadavateli než ty, které jsou v příloze č. 3 této Výzvy v závazném vzoru smlouvy o dílo, v Zadávacích podmínkách a v Obchodních podmínkách uvedeny Nabídka musí být podána v uzavřené obálce opatřené názvem a adresou dodavatele a zadavatele a označením: NEOTEVÍRAT - Veřejná zakázka Určení polohových a výškových souřadnic ŽBP, Měření 3D osy koleje a fotodokumentace bodů ŽBP, TU2071, Nové Město n.m. - Bystřice n.p v km 47,1 63,4 V případě chybného označení obálky si zadavatel vyhrazuje právo uchazeče s chybným označením obálky ze soutěže vyloučit Zadavatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy v Registru smluv na základě ustanovení zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zadavatel na základě výše uvedeného doporučuje, aby účastník ve smlouvě, která bude nedílnou součástí nabídky, barevně označil (podbarvil či jinak zvýraznil) skutečnosti, které jsou předmětem obchodního tajemství nebo skutečnosti, které jsou předmětem smluvního ujednání o mlčenlivosti. Tyto skutečnosti nebudou v Registru smluv uveřejněny Výjimkou z povinnosti uveřejnění smlouvy v rejstříku smluv jsou též důvody uvedené v 3 odst. 2 zákona o registru smluv. Je-li účastník akciovou společnost, je dále povinen v nabídce uvést, zda cenné papíry této akciové společnosti byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném trhu a zároveň jde o akciovou společnost, v níž má stát nebo územní samosprávný celek nebo s jinými územními samosprávnými celky většinou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby. 6 Poddodavatel 6.1. Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce: a) určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, nebo b) předložil seznam poddodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele 7/9

8 Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady dle bodu 4.1. a bodu 4.2. této Výzvy prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost jeho poddodavatelů. Zadavatel požaduje nahrazení poddodavatele, který neprokáže splnění zadavatelem požadovaných kritérií způsobilosti nebo u kterého zadavatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti analogicky podle 48 odst. 5 zákona. Pokud nedojde k nahrazení poddodavatele podle předchozího odstavce a zadávací řízení není do té doby ukončeno, zadavatel může účastníka zadávacího řízení vyloučit. 7 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 7.1 Zadavatel požaduje, aby účastník uvedl cenu za celkové plnění předmětu této veřejné zakázky, v české měně (Koruna česká), v členění bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně příslušná výše DPH a včetně DPH. 7.2 Nabídková cena musí být v nabídce účastníkem garantována jako cena maximální a nepřekročitelná, konečná, zahrnující veškeré náklady účastníka spojené s plněním předmětu této veřejné zakázky. 8 Lhůta a místo pro podání nabídky 8.1 Lhůta pro podání nabídky končí dne v 10:45 hodin. 8.2 Nabídka bude přijata na adrese: Správa železniční geodézie Olomouc, Nerudova 1, Olomouc 8.3 Vaši nabídku můžete doručit osobně, po celou dobu lhůty pro podání nabídky, vždy v pracovních dnech od 8:00 hod. do 13:00 hod., nebo poslat doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence, a to tak, aby byla nejpozději do konce výše uvedené lhůty pro podání nabídky doručena zadavateli na adrese: Správa železniční geodézie Olomouc, Nerudova 1, Olomouc, sekretariát (dveře č. 2.53). 8.4 Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. V případě zastoupení musí být součástí nabídky stejnopis nebo úředně ověřená kopie plné moci. 9 Vysvětlení Výzvy 9.1 Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení této Výzvy. Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek Zadavatel odešle odpověď na žádost o vysvětlení Výzvy nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti Dotazy musí být zaslány jen v písemné podobě a to na kontaktního zaměstnance zadavatele: SZGOLCsek@szdc.cz. Předmět u musí začínat textem Dotaz k VZ Kritérium hodnocení nabídek 10.1 Hodnotícím kritériem pro výběr nejvýhodnější nabídky v rámci ekonomické výhodnosti nabídek je 8/9

9

10 Formulář pro sestavení nabídky Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa železniční geodézie Olomouc Nerudova Olomouc Příloha č. 1 Výzvy: F o r m u l á ř pro sestavení nabídky Obchodní firma, sídlo uchazeče IČ: DIČ: Bankovní spojení: Telefon: Fax: Adresa zadávacího místa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa železniční geodézie Olomouc Nerudova Olomouc IČ: DIČ: CZ Nabídka na dodávku díla: Určení polohových a výškových souřadnic ŽBP, Měření 3D osy koleje a fotodokumentace bodů ŽBP, TU2071, Nové Město n.m. - Bystřice n.p v km 47,1 63,4 SŽG Olomouc Místo: Datum: N a b í d k a 1. Po prostudování předaných podkladů: - Výzva k podání nabídky, - Zadávací podmínky - Návrh smlouvy o dílo - Obchodní podmínky které uznáváme pro smluvní vztah za závazné a na základě nichž jsme vytvořili cenu, nabízíme realizaci díla Určení polohových a výškových souřadnic ŽBP, Měření 3D osy koleje a fotodokumentace bodů ŽBP, TU2071, Nové Město n.m. - Bystřice n.p v km 47,1 63,4 Celková nabídková cena bez DPH :

11 2. Dílo provedeme v rozsahu, který je přesně zadávacími podklady (viz. bod číslo 1). Souhlasíme s tím, že tato nabídka a zadávací dokumentace jsou závazným podkladem pro uzavření smlouvy o dílo. 3. Termín plnění nabízíme v souladu s Vaším požadavkem takto: Termín zahájení plnění: ihned po uveřejnění podepsané smlouvy v registru smluv. Ukončení díla: Záruční doby na zhotovené dílo nabízíme: Nabízíme zadavateli tato zvýhodnění: Prostřednictvím poddodavatelů budou provedeny tyto části díla: Jsme si vědomi, že chybné údaje nebo porušení předpisů o ochraně hospodářské soutěže mohou mít za následek naše vyloučení ze zadávacího řízení nebo odebrání zakázky a úhradu vzniklé škody zadavateli. 8. V případě, že naše nabídka bude vybrána a bude uzavřena smlouva o dílo, akceptujeme podmínku zadavatele na kontrolu efektivního využívání prostředků ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury, a to po celou dobu realizace zakázky. 9. Touto nabídkou se cítíme vázáni po celou zadávací lhůtu, jak je uvedena ve výzvě. 10.Jednat a podepisovat za nás je oprávněn: v postavení: 11.Prohlašujeme, že tato nabídka je úplná, pravdivá a odpovídá všem požadavkům zadavatele uvedených ve výzvě k podání nabídky a v zadávací dokumentaci, které podpisem této nabídky přijímáme. jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče razítko

12 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/ PRAHA 1 Příloha č. 2 Výzvy Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti analogicky dle 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Účastník: Obchodní firma/jméno Sídlo/místo podnikání IČO Zastoupen.... který podává nabídku na podlimitní sektorovou veřejnou zakázku s názvem Určení polohových a výškových souřadnic ŽBP, Měření 3D osy koleje a fotodokumentace bodů ŽBP, TU2071, Nové Město n.m. - Bystřice n.p v km 47,1 63,4, č.j / SŽDC - SŽG OLC tímto čestně prohlašuje, že není účastníkem, který a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla účastníka; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla účastníka. Výše uvedené podmínky splňuje jak účastník, tak každý člen jeho statutárního orgánu. V. dne. Jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka IČO: DIČ: CZ

13 Příloha č. 3 Výzvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/ PRAHA 1 SMLOUVA O DÍLO Č. 671VZ uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ IČO , DIČ CZ zastoupená Ing. Pavlem Surým, generálním ředitelem organizační složka: Správa železniční geodézie Olomouc, zastoupená Ing. Bohuslavem Navrátilem bankovní spojení: Zhotovitel: jméno osoby údaje o zápisu v evidenci údaje o sídlu IČO, DIČ údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě bankovní spojení: Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem Určení polohových a výškových souřadnic ŽBP, Měření 3D osy koleje a fotodokumentace bodů ŽBP, TU2071, Nové Město n.m. - Bystřice n.p v km 47,1 63,4, ev. č. veřejné zakázky: (dále jen veřejná zakázka ). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky. Dílo 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo, jež zahrnuje zhotovení Předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění a předání Dokladů. Předmět díla 2.1. Předmětem díla Určení polohových a výškových souřadnic ŽBP, Měření 3D osy koleje a fotodokumentace bodů ŽBP, TU2071, Nové Město n.m. - Bystřice n.p v km 47,1 63, Předmět díla je blíže specifikován v zadávacích podmínkách, která je přílohou č.1 této smlouvy Předmět díla musí být proveden v souladu s právními předpisy, normami ČSN, technickými normami, a dalšími předpisy uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a v souladu s podmínkami stanovenými rovněž v příloze č. 1 této smlouvy Jakost ani provedení Předmětu díla není určeno vzorkem ani předlohou. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka IČ: DIČ: CZ /3

14 Cena díla (bez DPH) 3.1. Cena díla činí. Kč bez DPH. Místo a doba plnění 4.1. Místem plnění je obvod SŽG Olomouc Zhotovitel je povinen a) zaslat objednateli záznam měření prvního kilometru polygonového pořadu ve formátu Mapa2 v digitální formě pro kontrolu použité technologie měření nejpozději do sedmi dnů od zaměření + kalibrační protokoly použitých měřidel. b) zaslat objednateli záznam měření prvního kilometru zaměřené 3D osy v digitální formě pro kontrolu použité technologie měření do sedmi dnů od zaměření + kalibrační protokoly použitých měřidel c) odevzdat objednateli dokumentaci k připomínkám dle přílohy č. 1 Smlouvy v digitální formě ke kontrole do d) provést dílo nejpozději do Záruční doba 5.1. Záruční doba činí 2 roky. Poddodavatelé 6.1. Na provedení Díla se budou podílet poddodavatelé uvedení v příloze č. této smlouvy. Další ujednání 7.1 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla Kontaktními osobami smluvních stran jsou za Objednatele p.., tel.., za Zhotovitele p.., tel.., ... Závěrečná ujednání 8.1. Tato smlouva se řídí Obchodními podmínkami ke Smlouvě o dílo 671VZ (dále jen Obchodní podmínky ). Odchylná ujednání ve Smlouvě o dílo mají před zněním Obchodních podmínek přednost Zhotovitel prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této smlouvy seznámil, v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této smlouvy, přičemž si není vědom žádným překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto smlouvou Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek se řídí českým právním řádem Smluvní vztahy neupravené Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy Všechny spory vznikající ze Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu se Smlouvou o dílo i Obchodní podmínky v písemné formě, postačí pro veškeré další případy Smluv o dílo mezi Smluvními stranami pro to, aby se Smlouva o dílo řídila Obchodními podmínkami, pokud Smlouva o dílo na Obchodní podmínky pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou součástí vyhotovení Smlouvy o dílo, neboť Zhotoviteli již bude obsah Obchodních podmínek známý. 2/3

15 8.9. Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani povinnosti Smluvním stranám nevznikají Zvláštní podmínky, na které odkazuje Smlouva o dílo, mají přednost před zněním Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s takovými zvláštními podmínkami. Přílohy 1. zadávací podmínky 2. obchodní podmínky 3. seznam poddodavatelů V dne V dne Objednatel Zhotovitel 3/3

16 Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Zadávací podmínky Rozsah a specifikace zájmové lokality pro: Určení polohových a výškových souřadnic ŽBP, Měření 3D osy koleje a fotodokumentace bodů ŽBP, TU2071, Nové Město n.m. - Bystřice n.p v km 47,1 63,4 Ze seznamu opravných a údržbových prací 2017 ze dne schváleného náměstkem pro provozuschopnost; poř. č. 41; TU 2071 Nové Město na Moravě - Bystřice n.p., km 47,1-61,6 Zaměření ŽBP, evidence staničníků, 3D osa koleje 1. Lokalita: TU2071, Nové Město n.m. (včetně) - Bystřice n.p. (včetně) v km 47,1-63,4. 2. Rozsah činnosti: a.) Zaměření a výpočet souřadnic a výšek bodů ŽBP TÚ2071, Nové Město n.m.- Bystřice n.p v km 47,1 63,4. Zaměřit je potřeba cca 100 bodů polygonovým pořadem, po cca 1km zaměřit body primární sítě metodou GNSS a obousměrně znivelovat všechny body. Je nutné počítat s možným navýšením měřičských stanovisek v důsledku zajištění viditelnosti a s tím spojenými pracemi. b.) Zaměření a výpočet 3D osy traťové koleje č. 1 na TU2071, Nové Město n.m.- Bystřice n.p v km 47,4 62,8 (od KV1 v Novém Městě po KV6 v Bystřici). c.) Fotodokumentaci aktuálního stavu bodů ŽBP TÚ2071, Nové Město n.m.-bystřice n.p v km 47,1 63,4. 3. Předmět činnosti: a.) Zaměření a výpočet souřadnic a výšek bodů ŽBP. Zaměření bodů primární sítě metodou GNSS a výpočet souřadnic v systému ETRS. Transformace souřadnic do S-JTSK dle zadaných lokálních transformačních klíčů. Zaměření bodů sekundární sítě polygonovým pořadem, výpočet a vyrovnání metodou nejmenších čtverců. Zpřesněná obousměrná technická nivelace všech bodů s připojením na body ČSNS. Způsob měření i výpočtu bodů ŽBP stanovuje OŘ37 Metodický návod pro budování a správu ŽBP. b.) Zaměření 3D osy koleje č. 1, bude provedeno v celém rozsahu dle podmínek daných metodickým pokynem pro měření PPK M20/MP004, resp. OŘ39, příloha č. 9 a 10. c.) Fotodokumentace ŽBP dva snímky na každém bodě (detail stabilizace a celkovou situaci umístění bodu vzhledem k trati, snímek musí obsahovat bod ŽBP a kolej, fotit v podélném směru koleje). Rozlišení snímku 1600x1200 a vyšší, názvy souborů editovat podle čísla bodu nebo kilometráže bodu: Strana 1 (z celkem 5) Datum:

17 Příloha č. 1 Smlouvy o dílo TTTT-XXXX.JPG a TTTT-XXXX-detail.JPG, kde TTTT = traťový úsek a XXXX = číslo bodu nebo kilometr 4. Požadovaná přesnost zaměření a další požadavky: a.) b.) c.) d.) Směrodatná odchylka vypočtená z odchylek dvojího měření GNSS musí splňovat OŘ37, kapitolu 4. Přesnost souřadnic nově určených bodů polygonovým pořadem musí splňovat OŘ37, kapitolu 5. Přesnost výšek nově určených bodů ŽBP musí splňovat OŘ37, kapitolu 6. Podrobné body osy koleje: m xy = 15 mm, m z = 15 mm. Rozchod a převýšení kolejnicových pásů: m r < 1 mm, m D < 1 mm Přesnost podrobných bodů: mxy = 40 mm, mz = 50 mm Požadavky na minimální technické parametry totálních stanic a měřícího vozíku či rozchodky jsou stanoveny v předpise SŽDC M20/P Podklady poskytnuté zadavatelem: Předpis SŽDC M20/P004 Metodický pokyn pro měření PPK na tratích SŽDC u SŽG Olomouc, 2016 OŘ37 Metodický návod pro budování a správu ŽBP OŘ39 Technické zadávací podmínky pro geodetické a projekční práce Seznam ŽBP TÚ 2071 Seznam souřadnic a výšek připojovacích bodů v navazujících úsecích trati Zakládací výkres pro 3D osu Předávané podklady jsou majetkem SŽDC, s. o. a jsou poskytnuty pouze pro účely vyhotovení zakázky. 6. Předpisy a normy: Zákon č. 200/1994 Sb. Vyhl. ČUZK č. 31/1995 Sb. Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah Opatření ředitele SŽG Olomouc OŘ37 - Metodický návod pro budování a správu ŽBP Opatření ředitele SŽG Olomouc OŘ39 Technické zadávací podmínky pro geodetické a projekční práce, 2016 Předpis SŽDC M20/P004 Metodický pokyn pro měření PPK na tratích SŽDC u SŽG Olomouc, 2016 SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 2013 Pracovníci pohybující se v kolejišti musí být proškolení z předpisu SŽDC Bp1 Strana 2 (z celkem 5) Datum:

18 Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 7. Forma předání: 7.1. Železniční bodové pole: a.) Technická zpráva obsahující všechny náležitosti specifikované v příslušných přílohách OŘ39 a ověřená dle zákona 200/1994, kalibrační listy použitých měřidel b.) Záznamy měření GNSS (měřické zakázky/projekty) v digitální formě c.) Projekty/zakázky ze zpracování na PC v otevřené digitální formě d.) Rozbor přesnosti dvakrát (popř. vícekrát) nezávisle určených bodů metodou GNSS v otevřené digitální formě e.) Seznam souřadnic bodů primární sítě v ETRS 2000 v otevřené digitální formě f.) Seznam souřadnic bodů primární sítě v S-JTSK v otevřené digitální formě g.) Záznam měření polygonu v digitální formě ve formátu pro výpočetní software použitý pro výpočet a vyrovnání polygonu (originál a případně i upravený) h.) Kompletní protokol o výpočtu polygonového pořadu v otevřené i uzavřené digitální formě, i.) Záznamy z digitální nivelace/nivelační zápisníky j.) Seznam použitých bodů ČSNS s výškami k.) Výpočet a vyrovnání nivelačních zápisníků s rozdělením oprav v otevřeném formátu xls (MS Excel) l.) Protokol o nahrazení trigonometrických/gnss výšek bodů výškami nivelovanými v digitální formě m.) Seznam souřadnic všech nově určených bodů v S-JTSK v otevřené digitální formě Vyhotovená dokumentace včetně zápisníků měření a výpočetních protokolů bude zaslána prostřednictvím elektronické pošty Teprve po úspěšné kontrole (potvrzena protokolem) je možné zahájit výpočet podrobných bodů osy koleje a objektů Měření 3D osy koleje: Výsledkem je 3D osa koleje v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. Obsah dokumentace a její náležitosti včetně adresářové struktury jsou uvedeny v příloze č. 9 OŘ 39. Technická zpráva bude obsahovat všechny náležitosti specifikované v M20/MP004, čl a bude ověřená dle zákona 200/1994. Vyhotovená dokumentace včetně zápisníků měření a výpočetních protokolů bude zaslána prostřednictvím elektronické pošty na. Teprve po úspěšné kontrole (potvrzena protokolem) bude odevzdána zakázka v jednom vyhotovení v tištěné formě (technická zpráva) s kompletní dokumentací na disku CD. Strana 3 (z celkem 5) Datum:

19 Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 7.3. Fotodokumentace ŽBP: Fotodokumentace bude vyhotovena v digitální podobě ve formě souborů JPG. Vyhotovená dokumentace bude zaslána prostřednictvím elektronické pošty na Belehrad@szdc.cz. Po úspěšné kontrole (potvrzena protokolem) bude odevzdána zakázka v jednom vyhotovení s kompletní dokumentací na disku CD. 8. Podmínky: Způsob práce musí být dle platného OŘ39 a příslušných příloh. Technické podmínky pro jednotlivé geodetické a projekční práce prováděné veřejnou zakázkou v roce 2017 jsou ke stažení na internetovém odkazu Pracovníci pohybující se v kolejišti musí být proškolení z předpisu SŽDC Bp1. Dle předpisu Bp1, kapitola VIII je třeba s několikadenním předstihem nahlásit kontaktní osobě zadavatele ( mobil: a mobil:) prostřednictvím elektronické pošty práci v provozované nevyloučené dopravní cestě. Tato kontaktní osoba o práci cizího právního subjektu (CPS) informuje prostřednictvím informačního systému výpravčí dotčených železničních stanic, případně dispečery. Bez tohoto nahlášení může být práce výpravčím dotčené železniční stanice zakázána. Je třeba uvádět tyto informace: - Název CPS - Odpovědný zástupce + telefonický kontakt (přítomný na místě práce) - Datum zahájení - Datum ukončení - V čase od: hodin do: hodin - Krajní železniční stanice Všechny osoby musí splňovat odbornou způsobilost dle platného předpisu ZAM1 a mít vydané povolení ke vstupu do provozované dopravní cesty vydané Správou železniční dopravní cesty, státní organizací Bezpečnostní rizika Předmětná lokalita spadá dle TTP do kategorie s max. traťovou rychlostí 50 km/h, kde není na širé trati nutné být vybaven telekomunikačním zařízením (GSM-R a TRS) umožňujícím spojení s výpravčím. Přesto je ale třeba před zahájením prací oznámit druh a konkrétní místo práce výpravčím obou sousedních stanic: - žst. Nové Město na Moravě žst. Bystřice nad Pernštejnem Strana 4 (z celkem 5) Datum:

20 Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Zajišťování bezpečnosti prací na zařízení pracovními skupinami v provozované nevyloučené dopravní cestě je podrobně popsáno v kapitole 5 předpisu SŽDC Bp1. - Vedoucí prací zajistí vždy bezpečnost prací pracovní skupiny v provozované nevyloučené dopravní cestě podle předpisu SŽDC Bp1. - V kolejišti dopravny (stanice) obsazené dopravním zaměstnancem (výpravčím) se postupuje při zajištění bezpečnosti skupiny podle kapitoly V, článku 154 předpisu SŽDC Bp1. - Na širé trati se postupuje podle Kapitoly V, článku 156 předpisu SŽDC Bp Termín plnění: a) zaslat objednateli záznam měření prvního kilometru polygonového pořadu ve formátu Mapa2 v digitální formě pro kontrolu použité technologie měření nejpozději do sedmi dnů od zaměření + kalibrační protokoly použitých měřidel. b) zaslat objednateli záznam měření prvního kilometru zaměřené 3D osy v digitální formě pro kontrolu použité technologie měření do sedmi dnů od zaměření + kalibrační protokoly použitých měřidel. c) ukončit práce v terénu a odevzdat objednateli kompletní dokumentaci v digitální formě ke kontrole do d) Termín plnění díla je do V případě dotazů nebo případných nejasností kontaktujte pověřenou osobu: ŽBP Ing. Pavel Bělehrad 3D osa - Ing. Martin Navrátilík Vypracoval: Ing. Martin Navrátilík, , tel.:, mob.: Strana 5 (z celkem 5) Datum:

21 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/ PRAHA 1 Příloha č. 2 Smlouvy o dílo OBCHODNÍ PODMÍNKY KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 671VZ OBSAH OBCHODNÍCH PODMÍNEK ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 ČÁST 2 - NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO... 3 ČÁST 3 - DÍLO... 4 ČÁST 4 - CENA DÍLA... 4 ČÁST 5 - ZMĚNA CENY DÍLA... 4 ČÁST 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY... 5 ČÁST 7 - MÍSTO PLNĚNÍ... 6 ČÁST 8 - DOBA PLNĚNÍ... 6 ČÁST 9 - PROVÁDĚNÍ DÍLA... 6 ČÁST 10 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ... 9 ČÁST 11 - PŘEPRAVA DÍLA... 9 ČÁST 12 - PODDODAVATELÉ ČÁST 13 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA ČÁST 14 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY ČÁST 15 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA ČÁST 16 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ ČÁST 17 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD ČÁST 18 - POJIŠTĚNÍ ČÁST 19 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ ČÁST 20 - SANKCE ČÁST 21 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ČÁST 22 - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO ČÁST 23 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka IČ: DIČ: CZ /19

22 ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený: 1.1. Občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ZoDPH zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ZoÚ zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů SZ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ZZVZ zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Objednatel Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO , se sídlem Praha 1 Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A Zhotovitel osoba uvedená ve Smlouvě o dílo jako Zhotovitel; též všechny osoby, které jsou ve Smlouvě o dílo uvedené na straně Zhotovitele, je-li na straně Zhotovitele více než jedna osoba Smluvní strany Objednatel a Zhotovitel Smluvní strana Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání Nabídka souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena Smlouva o dílo Smlouva o dílo smlouva uzavřená mezi Smluvními stranami, která odkazuje na Obchodní podmínky Obchodní podmínky tento text obchodních podmínek Předmět díla věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, specifikovaná ve Smlouvě o dílo Související plnění další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo poskytnout vedle samotného provedení Předmětu díla Rozhodnutí Objednatele veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak seznámil Rozhodnutí Zhotovitele veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo získat. Jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka přeloženo a překlad musí být úředně ověřen Veřejnoprávní podklady souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí Zhotovitele Doklady veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu díla nebo Souvisejícímu plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Smlouvy o dílo povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není-li uvedeno jinak. 2/19

23 1.19. Dílo souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem splnění Smlouvy o dílo; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů Cena díla cena za Dílo sjednaná ve Smlouvě o dílo (částka bez DPH) Výzva k úhradě daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH Vícepráce práce, dodávky nebo služby nad rámec Smlouvy o dílo, na jejichž provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo Méněpráce práce, dodávky nebo služby v rámci Smlouvy o dílo, na jejichž vypuštění se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo Obalový materiál palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Smlouvy o dílo se rozumí Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci Přejímací řízení proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje a přebírá Dílo, nebo je odmítá Předávací protokol listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla Záruční doba doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo; Záruční doba činí 24 měsíců TÚDC Technická ústředna dopravní cesty, organizační jednotka Objednatele. ČÁST 2 - NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO 2. Odpověď Smluvní strany na návrh na uzavření Smlouvy o dílo učiněný druhou Smluvní stranou, která vymezuje obsah návrhu jinými slovy nebo která obsahuje jakékoliv, byť nepodstatné, dodatky, odchylky, výhrady nebo omezení není přijetím návrhu. 3. I pozdní přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo má účinky včasného přijetí, pokud navrhující Smluvní strana bez zbytečného odkladu alespoň ústně vyrozumí druhou Smluvní stranu, že přijetí považuje za včasné, nebo pokud se začne chovat ve shodě s návrhem. 4. Plyne-li z písemnosti, která vyjadřuje přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo, že byla odeslána za takových okolností, že by došla navrhující Smluvní straně včas, kdyby její přeprava probíhala obvyklým způsobem, má pozdní přijetí účinky včasného přijetí, ledaže navrhující Smluvní strana bez odkladu vyrozumí alespoň ústně druhou Smluvní stranu, že považuje návrh za zaniklý. 5. Bez ohledu na jakékoliv okolnosti nelze přijmout návrh na uzavření Smlouvy o dílo tak, že se Smluvní strana, jíž je návrh určen, podle návrhu zachová. 6. Odkáží-li Smluvní strany v návrhu na uzavření Smlouvy o dílo i v přijetí návrhu na obchodní podmínky, které si odporují, je Smlouva o dílo přesto uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu; to platí i v případě, že to obchodní podmínky vylučují. Vyloučí-li to některá ze Smluvních stran nejpozději bez zbytečného odkladu po výměně projevů vůle, Smlouva o dílo uzavřena není. 7. Smlouva o dílo může být uzavřena pouze v písemné podobě. 3/19

24 ČÁST 3 - DÍLO 8. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH. 9. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným ve Smlouvě o dílo a zároveň 9.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným ve Smlouvě o dílo, 9.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy o dílo a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným ve Smlouvě o dílo, 9.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady, 9.4. v souladu s požadavky právních předpisů a příslušných ČSN. 10. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené ve Smlouvě o dílo a vzorek nebo předloha, rozhoduje Smlouva o dílo. Určuje-li Smlouva o dílo a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Smlouvě o dílo i vzorku nebo předloze. 11. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou. 12. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí Zhotovitele třeba. ČÁST 4 - CENA DÍLA 13. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele. 14. Objednatel není povinen hradit v souvislosti se Smlouvou o dílo žádné jiné finanční částky, než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno právo Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a právo na náhradu škody způsobené Objednatelem). 15. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla. 16. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla. 17. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 5 - Obchodních podmínek). ČÁST 5 - ZMĚNA CENY DÍLA 18. Změna ceny díla je možná pouze v případě víceprací nebo méněprací, zjistí-li Zhotovitel při kontrole projektové dokumentace předané mu Objednatelem vady nebo její nevhodnost či neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele, 4/19

25 18.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou. 19. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu jednotkovými cenami položkového rozpočtu, je-li ve Smlouvě o dílo zahrnut. 20. Pokud práce, dodávky nebo služby nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy nebo položkový rozpočet není ve Smlouvě o dílo zahrnut, užije se pro jejich ocenění cena obvyklá. 21. V případě vad, nevhodnosti nebo neúplnosti projektové dokumentace, kterou předal Objednatel Zhotoviteli, je-li taková projektová dokumentace součástí Smlouvy o dílo, mají-li takové vady, nevhodnosti nebo neúplnosti vliv na náklady Zhotovitele, postupují smluvní strany obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací. 22. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku ke Smlouvě o dílo. ČÁST 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY 23. Objednatel neposkytuje zálohy. 24. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě. 25. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne převzetí Díla; má-li být dle Smlouvy o dílo proveden též zkušební provoz, pak do 30 dnů ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem. 26. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele. 27. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle 11 ZoÚ a náležitosti stanovené v 435 Občanského zákoníku. 28. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 28 ZoDPH a náležitosti stanovené v 435 Občanského zákoníku. 29. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Smlouvy o dílo, včetně uvedení uzavřených dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného Objednatelem. Ve výzvě k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, Praha 1 Nové Město IČO: Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli ve dvou vyhotoveních nejpozději 15 dnů před uplynutím doby uvedené v odstavci 25 Obchodních podmínek. 31. Splatnost Výzvy k úhradě musí být stanovena tak, aby nenastala dříve, než uplyne doba stanovená v odstavci 25 Obchodních podmínek. 32. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší než je jako minimální stanovena v předchozím odstavci, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Výzvě k úhradě. 33. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 34. Je-li ve Smlouvě o dílo výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla. Ustanovení odstavců Obchodních podmínek se užijí obdobně. 35. Ustanovení 2611, a 2624 Občanského zákoníku se neužijí. 5/19