Zápis. z 16. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne

Transkript

1 Zápis z 16. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne Přítomni: členové zastupitelstva města Mgr. Vladimír Brtník, Bedřich Burian, František Čermák, Mgr. Roman Fabeš, Mgr. Hana Hajnová, RNDr. Eva Janoušková Ph.D., Ing. Tomáš Jirásek, Jindřich Kaupa, Mgr. Milena Kopečná, Mgr. Petra Kujínek Polodnová, Karel Navrátil, Bohumil Norek, Ing. Jiří Pykal, Mgr. Jiří Remeš, Mgr. Ludmila Švarcová, Jaroslav Švec, Mgr. Helena Tomíšková, RNDr. Miloš Vystrčil (body 1-5, 11, 16), Stanislav Vyvadil 1) Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZM - konstatování, zda je ZM schopno usnášet Starosta města přivítal přítomné zastupitele a veřejnost. Oznámil, že je přítomno 19 členů zastupitelstva, omluvili se Pavel Komín a Ing. Petr Vařbuchta. Konstatoval, že zastupitelstvo je usnášení schopné. 2) Schválení programu jednání ZM 1. Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZM - konstatování, zda je ZM schopno usnášet 2. Schválení programu jednání ZM 3. Volba ověřovatelů zápisu (dva členové ZM) 4. Informace o ověření zápisu z 15. zasedání ZM 5. Zpráva o činnosti rady města ( schůze) 6. Prodej stavebních pozemků v lokalitě Dačická 7. Prodej části pozemku p.č v obci a k.ú. Telč 8. Nabídka na odkoupení pozemků v k.ú. Telč 9. Žádost o odkup pozemků parc.č. 6158/3, 6158/6 v obci a k.ú. Telč 10. Žádost o prominutí nájemného zimního stadionu 11. Panský dvůr-nový harmonogram a studie 12. Závěrečný účet a Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření a upravené znění Stanov dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko za rok Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Telčsko za rok Rozprava 17. Souhrn přijatých usnesení 18. Závěr Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 1 nehlasoval 3) Volba ověřovatelů zápisu (dva členové ZM) Starosta města navrhl za ověřovatele zápisu pana Františka Čermáka a Mgr. Petru Kujínek Polodnovou. Hlasování: 17 pro, 0 proti, 2 se zdrželo 4) Informace o ověření zápisu z 15. zasedání ZM Tajemník MěÚ informoval, že zápis z 15. zasedání ZM, které se konalo 19. dubna 2021, byl

2 ověřovateli zápisu Mgr. Milenou Kopečnou a panem Jindřichem Kaupou ověřen bez připomínek. 5) Zpráva o činnosti rady města ( schůze) J. Pykal, zastupitel dotázal se na festival Prázdniny v Telči, zda budou nějaká omezení, jaké rozdíly budou oproti loňskému roku a poté se zajímal, koho rada města jmenovala novým ředitelem ZŠ Hradecká starosta Prázdniny v Telči budou snad co nejnormálnější, budou se řídit platnými epidemiologickými opatřeními, koncerty budou na nádvoří zámku. Stánků s jídlem bude o dva méně, na volné místo budou umístěny kontejnery na odpad a Toi-Toi. Komise doporučila a rada schválila novým ředitelem PhDr. Libora Sovu H. Hajnová, zastupitelka dotázala se na akci Běh pro Domču, kterou pořádá Ranč a město Telč ji nefinančně podpořilo V. Peichlová, vedoucí OKCR odpověděla, že nejde o finanční podporu, ale materiální. K dispozici byly poskytnuty tiskové materiály, zveřejnil se plakát na stránkách města a výlepových plochách, proběhla propagace akce na sociálních sítích P. Kujínek Polodnová, zastupitelka dotázala se na pověření advokáta Mgr. Martina Šalandy a pana tajemníka ohledně mimosoudního jednání kvůli společnosti REDBERRY a dále se zeptala, kolik stálo dodělání hřiště po firmě REDBERRY tajemník připomněl, že město přihlásilo pohledávky ve výši víc jak 8 milionů, většinou jsou to smluvní pokuty za prodlení s dokončením díla, za neodstranění vad díla, část jsou náklady na odstranění vad díla. Insolvenční správkyně pohledávky popřela a město muselo podat žalobu na určení jejich pravosti. Krajský soud v Praze ve věci nařídil dvě jednání, na prvním jednání uložil stranám, aby odpověděly na cca 25 otázek, které se vážou k průběhu provádění díla a opakovaně strany vyzval k mimosoudnímu jednání a dohodě. Pokud k dohodě nedojde, bude muset být vypracován znalecký posudek na určení vzájemného vlivu vadného provedení díla, prodlení a vad projektu, skrytých vad a případného neposkytnutí součinnosti. Do insolvenčního řízení jsou přihlášeny pohledávky ve výši cca 36 mil. Kč. Zajištěných pohledávek je cca 1,5 mil. Kč. Dosud byl zpeněžen majetek za cca 650 tis. Kč. Další majetek není. Je pravděpodobné, že bychom se soudili dlouhou dobu, a i kdyby to pro město dopadlo dobře, tak jeho pohledávka nebude uspokojena, neboť není z čeho jí uspokojit P. Kujínek Polodnová, zastupitelka dotázala se, kolik z pohledávky města představují náklady na odstranění vad díla tajemník - tato pohledávka je ve výši okolo 800 tis. Kč L. Švarcová, zastupitelka dotázala se na usnesení z 62. schůze rady města, kde se zamítlo umístění stolků a židlí před restaurací na náměstí L. Komůrková, vedoucí FO odpověděla, že je to u pizzerie Italia, kde je schválená malá zahrádka a majitel chtěl velké pódium, proto žádost rada neschválila Odešel pan RNDr. Miloš Vystrčil. 6) Prodej stavebních pozemků v lokalitě Dačická Předkladatel: Z pověření rady města Ing. Lenka Komůrková, vedoucí finančního odboru

3 Bez rozpravy. Úkol: Lenka Komůrková - T/ uzavřít kupní smlouvy na stavební pozemky v lokalitě Dačická dle UZ 151-6/16/2021 UZ 151-6/16/2021 Zastupitelstvo města schvaluje prodej parcely č. 2285/3 dle geometrického plánu č /2021 v obci a k.ú. Telč (stavebního pozemku č. 1 dle regulačního plánu) X X X X X X X X X X X X X X dle Podmínek prodeje stavebních pozemků v lokalitě Dačická v Telči. Zastupitelstvo města schvaluje prodej parcely č. 2328/125 dle geometrického plánu č /2021 v obci a k.ú. Telč (stavebního pozemku č. 2 dle regulačního plánu) X X X X X X X X X X X dle Podmínek prodeje stavebních pozemků v lokalitě Dačická v Telči. Zastupitelstvo města schvaluje prodej parcely č. 2300/14 dle geometrického plánu č /2021 v obci a k.ú. Telč (stavebního pozemku č. 10 dle regulačního plánu) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X dle Podmínek prodeje stavebních pozemků v lokalitě Dačická v Telči. Zastupitelstvo města schvaluje prodej parcely č. 2300/13 dle geometrického plánu č /2021 v obci a k.ú. Telč (stavebního pozemku č. 11 dle regulačního plánu) X X X X X X X X X X X X X X X dle Podmínek prodeje stavebních pozemků v lokalitě Dačická v Telči. Zastupitelstvo města schvaluje prodej parcely č. 2300/12 dle geometrického plánu č /2021 v obci a k.ú. Telč (stavebního pozemku č. 12 dle regulačního plánu) X X X X X X X X X X X X X dle Podmínek prodeje stavebních pozemků v lokalitě Dačická v Telči. Zastupitelstvo města schvaluje prodej parcely č. 2365/10 dle geometrického plánu č /2021 v obci a k.ú. Telč (stavebního pozemku č. 21 dle regulačního plánu) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X dle Podmínek prodeje stavebních pozemků v lokalitě Dačická v Telči. Zastupitelstvo města schvaluje prodej parcely č. 2373/11 dle geometrického plánu č /2021 v obci a k.ú. Telč (stavebního pozemku č. 22 dle regulačního plánu) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X dle Podmínek prodeje stavebních pozemků v lokalitě Dačická v Telči. Zastupitelstvo města schvaluje prodej parcely č. 2373/3 dle geometrického plánu č /2021 v obci a k.ú. Telč (stavebního pozemku č. 23 dle regulačního plánu) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X dle Podmínek prodeje stavebních pozemků v lokalitě Dačická v Telči. Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 7) Prodej části pozemku p.č v obci a k.ú. Telč Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO Bez rozpravy. Úkol: Lenka Komůrková - T/ uzavřít kupní smlouvu dle UZ 152-7/16/ X X X X X X X X X X X X X UZ 152-7/16/2021 Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p.č o výměře 1 m2 v obci a k.ú. Telč X X X X X X X X X X X X X X X X za cenu 500 Kč. Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 8) Nabídka na odkoupení pozemků v k.ú. Telč Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO

4 T. Jirásek, zastupitel dotázal se, kolik vychází cena za m2 L. Komůrková, vedoucí FO vychází přibližně 200 Kč/m2 H. Hajnová, zastupitelka dotázala se, z jakého účtu se to bude platit L. Komůrková, vedoucí FO myslí si, že to půjde z rezervy, ještě to musí schválit rada Úkol: Lenka Komůrková - T/uzavřít kupní smlouvu dle UZ 153-8/16/ X X X X X X X X X X X UZ 153-8/16/2021 Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení ideální jedné poloviny pozemků p.č. 2457/2 ost. plocha o výměře 198 m2, p.č. 2457/3 ost. plocha o vým. 288 m2, p.č. 2457/4 ost. plocha o vým. 89 m2, p.č. 2457/5 ost. plocha o vým.496 m2, p.č. 2457/6 vodní plocha o vým. 192 m2, p.č. 2457/7 ost. plocha o vým. 351 m2, p.č. 2894/1 ost. plocha o vým. 267 m2, p.č. 2894/2 ost. plocha o vým. 3 m2 vše v k.ú. Telč od X X X X X X X X X X X X X X za cenu Kč. Hlasování: 17 pro, 0 proti, 1 se zdrželo 9) Žádost o odkup pozemků parc.č. 6158/3, 6158/6 v obci a k.ú. Telč Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO starosta informoval, že mluvil se žadatelem, vysvětlili si, že by pro obě strany bylo lepší části pozemků směnit. Město by rádo vytvořilo stavební pozemek k prodeji a žadatel by dostal lepší přístup ke svému pozemku T. Jirásek, zastupitel poprosil o promítnutí mapky, aby bylo vidět, co by se vyměnilo H. Hajnová, zastupitelka dotázala se, kdy by se výměna realizovala, jestli by se to stihlo do září starosta odpověděl, že se musí nechat udělat geometrický plán, časově by se to mohlo stihnout do zářijového zastupitelstva Úkol: Lenka Komůrková - T/ informovat žadatele dle UZ 154-9/16/2021, nechat vypracovat GP na směnu a odsouhlasit GP s druhou stranou, poté podání do RM na zveřejnění záměru směny - X X X X X X X UZ 154-9/16/2021 Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 6158/3 o vým. 576 m2 a pozemku parc. č. 6158/6 o vým. 37 m2 v obci a k.ú. Telč. Hlasování: 1 pro, 12 proti, 5 se zdrželo usnesení nebylo přijato 10) Žádost o prominutí nájemného zimního stadionu Předkladatel: Z pověření RM Ing. Lenka Komůrková, vedoucí FO J. Pykal, zastupitel dotázal se, jestli bude nájemné odpuštěno i podnájemci starosta také si tuto otázku položil, ale město to nemůže nijak ovlivnit, může pouze podnájemce o prominutí nájemného nájemci informovat Úkol: Lenka Komůrková - T/ informovat žadatele dle UZ /16/ prominutí nájemného zimního stadionu za rok 2021

5 UZ /16/2021 Zastupitelstvo města schvaluje prominutí nájemného zimního stadionu za rok 2021 ve výši Kč z důvodu pandemie Covid 19. Hlasování: 13 pro, 1 proti, 4 se zdrželo 11) Panský dvůr-nový harmonogram a studie Předkladatel: Mgr. Vladimír Brtník, starosta Přišel RNDr. M. Vystrčil. starosta informoval, že dle právního rozboru nový harmonogram není v souladu s dodatkem smlouvy odsouhlasené v prosinci, proto je nutné vytvořit nový dodatek smlouvy. Jde o rozdílnou etapizaci a začlenění objektu sýpky. Harmonogram i studii tedy zastupitelé můžou vzít pouze na vědomí T. Jirásek, zastupitel chtěl pořádnou zprávu s konkrétními termíny, tu však nedostali. Z této zprávy nedokáže poznat, kdy se co má opravit či postavit. Už je to půl roku, co se slibuje nový harmonogram a nemají v ruce nic, například ho zajímá plavecký bazén M. Štefl, jednatel PDT nemůže dát konkrétní termíny, když sám neví, kdy se co dostaví. Na několik akcí mají stavební povolení, práce se nezastavily, pokračují. Vyjmenoval několik akcí a v jaké fázi jsou rozpracované, bazén by měl být hotov v roce 2025 J. Pykal, zastupitel byl dán slib, že v červnu bude harmonogram aktualizovaný, nyní není dopracovaný. Zajímá se, jestli v září bude hotový, nechce to zbytečně odsouvat M. Štefl, jednatel PDT nemyslí si, že by slib nesplnil. Není to tak jednoduché, vyřešit jednotlivé akce papírově je zdlouhavé. Mluvil s právníky, takto to probíhá standardně, předpokládá, že smlouvy stihnou upravit do září J. Kaupa, zastupitel minulý týden je pan Štefl podrobně informoval o harmonogramu, líbí se mu otočení hotelu, bude tam více prostoru k využití. Chápe tlak na termíny od některých zastupitelů R. Fabeš, zastupitel vysvětlil, že jde pouze o pár technikálií mezi smlouvou a novým harmonogramem, proto se to potřebuje sladit. Dále jde i o sýpku, která dřív nebyla ve smlouvě zanesena UZ /16/2021 Zastupitelstvo města bere na vědomí nový harmonogram a studii řešení projektu rozvoje a revitalizace území Panského dvora v Telči dle přílohy podání. Hlasování: 17 pro, 0 proti, 1 se zdrželo, 1 nehlasoval 12) Závěrečný účet a Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření a upravené znění Stanov dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2020 Předkladatel: Z pověření RM Mgr. Vladimír Brtník, starosta města Odešel RNDr. M. Vystrčil. J. Pykal, zastupitel zeptal se, jestli při zjištění nedostatků je nějaká zpětná kontrola starosta nedostatky se řeší hned po jejich zjištění

6 UZ /16/2021 Zastupitelstvo města projednalo a vzalo na vědomí Závěrečný účet a Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok Zastupitelstvo města souhlasí s upraveným zněním Stanov dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO dle přílohy podání. Hlasování: 16 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, 2 nehlasovalo 13) Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2020 Předkladatel: Z pověření RM Mgr. Vladimír Brtník, starosta města Bez rozpravy. UZ /16/2021 Zastupitelstvo města projednalo a vzalo na vědomí Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 14) Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko za rok 2020 Předkladatel: Z pověření RM Mgr. Roman Fabeš, radní J. Pykal, zastupitel zeptal se, jak to vypadá se svazkem do budoucna a jestli chystá nějaké investice R. Fabeš, zastupitel svazek s rozpočtem skončil v mínusu, a to kvůli vystoupení Jihlavy ze svazku a odejmutí jihlavského majetku, jinak rozpočet je na tom dobře. Svazek realizuje asi 35 akcí v obcích a do budoucna není finančně v ohrožení UZ /16/2021 Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko za rok Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 15) Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Telčsko za rok 2020 Předkladatel: Z pověření RM Mgr. Roman Fabeš, radní Bez rozpravy. UZ /16/2021 Zastupitelstvo města projednalo Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Telčsko za rok Hlasování: 18 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 16) Rozprava Předkladatel: Mgr. Pavel Soukop, tajemník Přišel RNDr. M. Vystrčil. starosta informoval o nabízené pomoci od občanů města pro obce postižené tornádem. Dokonce se sešlo několik dobrovolníků, kteří odjeli pomoci. Navrhl, aby Město Telč přispělo obci Moravská Nová

7 Ves finanční částkou ve výši 100 tisíc Kč. Je to z důvodu, že v obci bydlí bývalá telčská obyvatelka s rodinou. Služby Telč a Statek Telč celkem přispějí 50 tisíc Kč H. Hajnová, zastupitelka za Kraj Vysočina informovala, že proběhne mimořádné zastupitelstvo 5. července a na něm by měli schválit finanční příspěvek pro postižené obce. Děkuje lidem za poskytnutí pomoci, nyní je tam hlavně potřeba profesionálů T. Jirásek, zastupitel navrhl vypůjčit do postižené oblasti i stroje na opravy ze Služeb Telč Odešel RND. M. Vystrčil. V. Švec, vedoucí ORÚP informoval o probíhajících stavbách nová třída v MŠ Komenského v květnu bylo ukončeno vybudování třídy a suterénu, nyní se vybavuje nábytkem, od září bude třída v provozu - rybník Nadýmák rekonstrukce byla dokončena, avšak rybník zůstane prázdný kvůli rekonstrukci ul. Jihlavská. Předpokládá se napuštění rybníka v prosinci po vybudování kruhového objezdu v ul. Jihlavská - rekonstrukce vodovodu v ul. Slavíčkova proběhla na straně bývalé pekárny, nyní se budou dělat chodníky po celé ulici - revitalizace zahrady MŠ Nerudova akce byla ukončena před pár dny a předána zpět městu - rekonstrukce komunikace v Panském dvoře Telč samotná komunikace je hotová, už se po ní jezdí, jen chybí veřejné osvětlení, které by mělo být hotovo do tří týdnů - rekonstrukce radnice probíhá bez problémů, termín ukončení je únor 2022, poté se bude ještě vybavovat - obnova bývalého domova pro seniory ve Špitální obnova začala tento měsíc, bude vytvořena expozice Přírodního a kulturního dědictví. Pracuje na tom firma Status. Konec prací je v dubnu chodníky a zeleň v ul. Slavíčkova má to na starosti firma Sates, práce jsou v plném proudu. Ukončení stavebních prací je do konce října letošního roku - cyklostezka do Řásné probíhá pouze v určitých úsecích od sv. Karla do Vanova, mezi Vanovem a rybníkem Vlček a třetí úsek je před obcí Řásná. Na všech úsecích se pracuje současně a konec akce je naplánován na letošní říjen, možná i dříve - rekonstrukce ul. Jihlavská rekonstrukce vodovodu, kanalizace a přepadu z rybníka Nadýmák bude v režii města, akci získala firma STRABAG. Generální investorem je Kraj Vysočina S. Vyvadil, zastupitel postěžoval si, že některé ulice ve městě jsou neprůjezdné, lidi parkují, kde nemají a OHR Services nemůžou dojet k popelnicím a kontejnerům, nebaví je kličkovat autem nebo popelnicemi mezi auty starosta domluví se s městským policistou, nebo se státními policisty, aby na to důrazněji dohlédli P. Kujínek Polodnová, zastupitelka byla hrubě slovně napadena v Panském dvoře pravděpodobně zaměstnancem PD, když tudy projížděla, aby vyzvedla dítě v lesní školce. Zajímá ji, čí je silnice v PDT

8 a kdo ji zaplatil, když zaměstnanec tvrdil, že je soukromá ve vlastnictví PD a nikoliv městská. Zaměstnanec PD hrubě oslovoval i další řidiče projíždějící PD starosta minulý týden na semináři pan Štefl říkal, že si lidé z Panského dvora dělají závodiště a chce tomu zamezit kvůli bezpečnosti chodců. Upravila se silnice u úřadu Na Sádkách, aby se jezdilo tudy na Batelovskou. Komunikace je města, zaměstnanec PD má špatné informace. Jakékoliv hrubé jednání je samozřejmě neakceptovatelné. Nyní je již značená objížďka u úřadu na Sádkách, původně byla objížďka pro Senecura, lesní klub Na větvi a CET vedena přes PD T. Jirásek, zastupitel dotázal se, jestli stále platí termín dokončení kruhového objezdu v ul. Jihlavská do konce října letošního roku. Další věcí byly retardéry v ul. Tyršova, už jsou opraveny, dotázal se, zda to celé platila firma v reklamačním řízení, a nakonec se zajímal o bezbariérový přístup na úřadě Na Sádkách V. Švec, vedoucí ORÚP tento termín je ve smlouvě, avšak uzavírka bude do 21. listopadu, takže to vypadá až na listopad. Ano, retardéry jsou opravené, celé to hradila firma TOMI a bylo to řešeno v rámci záruky. V srpnu proběhne na Úřadu vlády konzultace k dotačnímu titulu, aby se v říjnu podala žádost o výtah a přístupový chodník. K tomu se musí předělat sociální zařízení na úřadě. Od Úřadu vlády město potřebuje získat kladné stanovisko, aby mohlo podat žádost o dotaci T. Jirásek, zastupitel dotázal se, jestli je silnice u úřadu Na Sádkách k Batelovské brána jako objížďka starosta není to bráno jako objížďka, tudy se lidé dostanou pouze k parkovišti před Batelovskou a je to jen pro zaměstnance a návštěvníky firem a institucí na Batelovské J. Pykal, zastupitel poprosil pana starostu, aby informoval o přesunutí autobusové zastávky u kina. Zeptal se na zbouraný hotel Na Růžku a na získané dotační tituly, údajně město dvě dotace nedostalo ZŠ Hradecká a komunikace Na Sádkách a Za Stínadly starosta informoval, že autobusová zastávka u kina se přemístila k hotelu Antoň, autobus tam má dobrý přístup. K hotelu Na Růžku odpověděl, že mluvil s majitelem pozemku bývalého hotelu, s jedním obchodem mají odsouhlasený návrh, jak to bude vypadat a obchodní řetězec by tam chtěl stavět. Požádal majitele, zda by to nešlo oplotit, majitel odpověděl, že se na to podívá a nechá oplotit V. Švec, vedoucí ORÚP o zamítnutých dotací zatím neví, ještě jich je několik podaných. Dobře dopadla dotace na rekonstrukci vnitřních prostor MŠ Komenského, výše dotace je cca 6 milionů korun, akorát je čeká hodně práce, je potřeba vše stihnout do konce září J. Kaupa, zastupitel zajímalo ho, zda by se každý večer nemohla zprůjezdnit cesta přes lávku přes Nadýmák k ul. Beringerova, navíc plechová vrata do Panského dvora jsou zavřená a myslel si, že se tudy může projíždět. Dále se dotázal, zda zahrádkářské kolonie mají nějaké platné stanovy, údajně tak někdo podniká a chová zvířata, a nakonec se zajímal o odstavené auto u transformátoru, už je tam více jak rok starosta odpověděl, že nelze přecházet přes lávku do Beringerovy ul., je to staveniště a kdyby se někdo z občanů zranil, byl by to velký problém. Plechová vrata jsou zavřená, otevřená je druhá branka do Panského dvora. Odstavená auta pan Rella řeší, pokud ví o konkrétních, ať zašle místo, kde stojí a pan Rella bude jednat dál L. Komůrková, vedoucí FO zahrádkářské kolonie jsou tři v Telči, na všechny jsou uzavřeny

9 pachtovní smlouvy stejného znění do Město stanovy nemá, možná je mají mezi sebou samotní zahrádkáři. O chovu drůbeže ví, pachtýřovi poslala dopis s termínem nápravy do , protože si jeho sousedi stěžovali na potkany. Pokud nezjedná nápravu, může mu být pachtovní smlouva vypovězena S. Vyvadil, zastupitel upozornil na naplněné kontejnery na tříděný odpad o víkendech, někteří podnikatelé odpad vyhazují do kontejnerů pro občany, místo aby si zaplatili vlastní odvoz. Žádá o rozeslání dopisu podnikatelům, že toto je špatně starosta ano, ví o tomto problému, každý podnikatel by měl mít smlouvu s odpadovou společností. Pokud podnikateli nestačí jedna popelnice, může si dokoupit například pytle nebo odpad vozit do sběrného dvoru E. Janoušková, zastupitelka dotázala se na vítání občánků na úřadě, které za poslední rok neproběhlo V. Peichlová, vedoucí OKCR ano, vítání občánků bude, bohužel kvůli Covidu se stále odkládalo. Čeká se rovněž na pana místostarostu Komína, až se zotaví po zdravotní stránce. Narodilo se hodně dětí, bude to na vícero setkání Úkol: Lenka Komůrková - T/ihned - splnit usnesení UZ /16/ poskytnutí daru ve výši 100 tis. Kč obci Moravská Nová Ves UZ /16/2021 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí daru ve výši 100 tis. Kč obci Moravská Nová Ves na zmírnění škod vzniklých po ničivém tornádu dne Hlasování: 19 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 17) Souhrn přijatých usnesení Bez rozpravy. 18) Závěr Starosta poděkoval všem přítomným za účast a popřál všem pěkné prázdniny. Zapsali: Mgr. Pavel Soukop, Iva Slatinská (16:00-18:00 hod.) František Čermák, v.r. ověřovatel Mgr. Petra Kujínek Polodnová, v.r. ověřovatel Mgr. Vladimír Brtník, v. r. starosta města Pavel Komín, v. r. místostarosta města

10 Pro účely zveřejnění upraveno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a zákonem o zpracování osobních údajů.