IWB Název: Návrh Smlouvy o sdružení zadavatelů a spolufinancování stavby Brno, rekonstrukce ulice Valchařská"

Transkript

1 Rada města Brna lllllllllll IWB tvf- Z7/2. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne ZM7/1543 Název: Návrh Smlouvy o sdružení zadavatelů a spolufinancování stavby Brno, rekonstrukce ulice Valchařská" Obsah: Návrh Smlouvy o sdružení zadavatelů a spolufinancování stavby Brno, rekonstrukce ulice Valchařská" (str. 2-15) Důvodová zpráva (str. 16) Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Brna schvaluje Smlouvu o sdružení zadavatelů a spolufinancování stavby Bmo, rekonstrukce ulice Valchařská" mezi statutárním městem Brnem, společností Dopravní podnik města Brna, a.s., IČ , společností Technické^ sítě Brno, akciová společnost, IČ a společností Brněnské komunikace, a.s., IČ , která tvoří přílohu č... těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB. Stanoviska dotčených orgánů: Materiál byl předložen k projednání na R7/76. schůzi RMB dne Zpracoval: Odbor investiční MMB Předkládá: Rada města Brna 7/ ////

2 SMLOUVA O SDRUŽENÍ ZADAVATELŮ A SPOLUFINANCOVÁNÍ STAVBY Brno, rekonstrukce ulice Valchařská", kterou uzavírají níže uvedené smluvní strany ve smyslu ustanovem 2 odst. 9 zákona č. 137/26 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněm pozdějších předpisů a s podpůrným použitím zákona č. 89/212 Sb., občanský zákoník. č. smlouvy DPMB, a.s.: 16/342/585 č. smlouvy Města: č. smlouvy TSB, a.s.: 19/216 č. smlouvy BKOM: 1633 I. Smluvní strany 1. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 62 Brno zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna IČO: DIČ: CZ bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: /8 (dále jen Město") 2. Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, Pisárky, 63 Brno, doručovací číslo , vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2463 zastoupený: Ing. Milošem Havránkem, předsedou představenstva IČO: DIČ: CZ bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Brno - město číslo účtu: /1 (dále jen DPMB") 3. Technické sítě Brno, akciová společnost, Barvířská 822/5, Zábrdovice, 62 Brno, vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 25 zastoupené: Ing. Pavlem Stánkem, předsedou představenstva a Ing. Zdeňkem Formanem, místopředsedou představenstva IČO: DIČ: CZ bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: /8 (dále jen TSB") 4. Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/la, 639 Brno - Štýřice vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479 zastoupená: Richardem Mrázkem, předsedou představenstva Ing. Radkem Sovičkou, místopředsedou představenstva IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. číslo účtu: /3 (dále jen BKOM") $/& ty

3 II. Vymezení pojmů 1. Pojmem smlouva" se rozumí smlouva o sdružení zadavatelů a spolufinancování uzavíraná mezi smluvními stranami vymezenými v či. I. 2. Pojmem,JSmluvnistrany" se pro účely této smlouvy rozumí Město, DPMB, TSB a BKOM vymezené v či. I. 3. Pojmem,JZVZ" se pro účely této smlouvy rozumí zákon č. 137/26 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 4. Pojmem Z" se rozumí zákon č. 89/212 Sb., občanský zákoník. 5. Pojmem Veřejná zakázka" se pro účely této smlouvy rozumí veřejná zakázka na stavební práce Brno, rekonstrukce ulice Valchařská", která pro účely této Smlouvy zahrnuje akce s názvem Bmo, Valchařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", Stavební úprava tramvajové tratě ulice Valchařská, úsek Tomkovo náměstí - most přes řeku Svitavu - Selská včetně smyčky", Chodníky Valchařská" a Rekonstrukce mostu Valchařská ev. č. BM 565". 6. Pojmem Stavba" se pro účely této smlouvy rozumí akce s názvem Brno, Valchařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", Stavební úprava tramvajové tratě ulice Valchařská, úsek Tomkovo náměstí - most přes řeku Svitavu - Selská včetně smyčky", Chodníky Valchařská" a Rekonstrukce mostu Valchařská ev. č. BM 565". 7. Pojmem provedená stavba" se pro účely této smlouvy rozumí stavba, která byla řádně dokončena (tj. byla předvedena její způsobilost sloužit svému účelu) a předána. III. Předmět a účel smlouvy 1. Smluvní strany se touto Smlouvou sdružují do sdružení zadavatelů v souladu s ustanovením 2 odst. 9 ZVZ za účelem společného postupu směřujícího k zadání Veřejné zakázky, jejímž cílem je výběr nejvhodnějšího dodavatele pro realizaci Veřejně zakázky, včetně uzavření příslušných smluv za podmínek stanovených touto Smlouvou. Smluvní strany prohlašují, že jsou ve smyslu ZVZ schopni vystupovat jako samostatní zadavatelé. 2. Tato Smlouva se uzavírá za účelem vymezení vzájemných práv a povinností Smluvních stran souvisejících se zadávacím řízením Veřejné zakázky a za účelem stanovení způsobu jednání jménem účastníků sdružení zadavatelů. Tato Smlouva se dále uzavírá za účelem výmezem práv a povinností Smluvních stran vztahujících se ke spolufinancování Veřejné zakázky. 3. Smluvní strany se zavazují realizovat Stavbu za shodných podmínek při využití jednoho zhotovitele tak, aby Stavba byla realizována na základě jedné smlouvy o dílo, ve které budou na straně objednatele všechny Smluvní strany. A/4/l

4 IV. Specifikace veřejné zakázky 1. Předmětem Veřejné zakázky bude provedení rekonstrukce stávající kanalizace a vodovodu, kabelových tras pro dráhu a VO, tramvajové trati, nástupních ostrůvků a přístupových chodníků, komunikace, trolejového vedení, chodníků Valchařská a rekonstrukce mostu Valchařská ev. č. BM Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky činí ,7 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že pro zadání podlimitní Veřejné zakázky bude použit postup zadávacího řízení vymezený v ustanovení 28 ZVZ (užší řízení). 3. Součástí Veřejné zakázky jsou stavební objekty uvedené mže v tabulce včlenění podle zpracované projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP") a provádění stavby ze září 215, jež byla zhotovena společností Sweco Hydroprojekt a.s., Odštěpný závod Brno. Pol. v c SO SO1 SO2 SO3 SO4 SO 5.1 SO 5.3 SO 6.1 SO 6.2 SO9 Název stavebního objektu Kanalizace Kanalizační přípojky Vodovodní řád Vodovodní přípojky Komunikace Odvodnění vozovky Přeložka NTL plynovodu - ul. Horymírova Přeložka VO - ul. Horymírova Ostatní náklady Cena bez DPH DPH 21% Cena celkem včetně DPH ÍKČ1 Investice celkem náklady [Kč] , , , , , , , , , , ,15 Části financované Městem náklady [Kč] , , , , , , , , , , ,85 Části financované DPMB náklady [Kč] Části financované TS Brno náklady [Kč] 9Á S7

5 f/*/ 4. Součástí Veřejné zakázky jsou dále stavební objekty a technologické zařízení uvedené níže v tabulce v členění podle zpracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále jen DUR") z března 216, jež byla zhotovena společností ARGEMA, spol. s r.o. Pol. v c SO SO1 SO2 SO3 SO4 PS1 Název stavebního objektu (příp. technolog. zařízení) Tramvajová trať Komunikačn i úpravy Úpravy trolejového vědem Úprava osvětlení SSZ Maloměřick ýmost Cena bez DPH DPH 21% Cena celkem včetně DPH [Kčl Investice celkem náklady [Kč] , nejsou součástí , 1 65, 676 5, , , Části financované Městem náklady [Kč] , Části financované DPMB náklady [Kč] , , 676 5, , Části financované TSBrno náklady [Kč] , 1 65, 5. Součástí Veřejné zakázky jsou dále stavební objekty a technologické zařízení uvedené mže v tabulce v členem podle zpracované projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP") ze srpna 216, jež byla zhotovena společností ARGEMA, spol. sr.o. a společností PRIS.

6 c//v: Pol. č SO SO SO Název stavebního objektu (příp. technolog. zařízení) Chodník Valchařská Most Valchařská ev. č. MB 565 Cena bez DPH DPH 21% Cena celkem včetně DPH ÍKČ1 Investice celkem náklady [Kč] 3, 22, 25, 3 25, Části financované Městem náklady [Kč] 22, 22, 3 25, Části financované BKOM náklady [Kč] 3, - 3, V. Způsob jednání sdružení 1. Smluvní strany shodně prohlašují, že k veškerému jednání a k činnostem souvisejícím se zadáváním Veřejné zakázky, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, je za sdružení zadavatelů podle této Smlouvy oprávněno: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 62 Brno IČO: DIČ: CZ v bankovní spojem': Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: /8 (dále jen zástupce sdružení") 2. Zástupce sdruženi je dále oprávněn za sdružení zadavatelů jednat a činit veškerá právní jednání vůči orgánu dohledu při případném přezkumném řízení vztahujícímu se k Veřejné zakázce podle této Smlouvy. 3. Zástupce sdružení nese odpovědnost za činem jednotlivých úkonů v rámci zadávacího řízem na základě ZVZ. 3. Smluvní strany shodně prohlašují, že je zástupce sdružení oprávněn přenést výkon práv a povinností, které mu vymezuje tato Smlouva, na třetí osobu. Tím se však nezbavuje odpovědnosti vymezené v či. V odst. 3 této Smlouvy.

7 V//l 4. DPMB, TSB a BKOM zmocňují Město jako zadavatele Veřejně zakázky dle ZVZ k veškerým úkonům souvisejícím se zadáváním Veřejné zakázky v souladu se ZVZ mimo vlastní uzavření smlouvy o dílo, a to na základě plných mocí, které jsou přílohami č. 1 a č. 2 této Smlouvy. VI. Práva a povinnosti smluvních stran vztahující se k zadávacímu řízení 1. Zástupce sdružení je povinen zejména: a) zajistit přípravu a zpracování zadávací dokumentace, včetně návrhu obchodních podmínek příslušného smluvního vztahu b) zahájit a vést zadávací řízení v souladu se ZVZ c) zajistit uveřejnění vyhlášení dle 146 a 147 ZVZ d) přijímat žádosti o účast zájemců a nabídky uchazečů e) poskytovat zájemcům a uchazečům případné doplňující informace f) v případě nejasností požádat zájemce o písemné vysvětlení žádosti o účast g) v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky h) rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky i) zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v ZVZ j) přijímat a přezkoumávat námitky dodavatelů proti nesprávnému postupu zadavatele k) kdykoliv na požádání předložit Smluvní straně příslušnou dokumentaci vážící se k Veřejné zakázce 2. Smluvní strany jsou povinny poskytovat zástupci sdružení potřebnou součinnost v rámci procesu zadávání Veřejné zakázky a po výběru nejvhodnější nabídky zástupcem sdružení jsou povinny uzavřít smlouvu podle či. VIII. 3. Zpracovaná zadávací dokumentace bude společně projednaná všemi účastníky sdružení formou zaslání připomínek a návrhů. Veškeré připomínky či návrhy jsou Smluvní strany povinny zaslat písemně do sídla zástupce sdružení, není-li dohodnuto jinak. 4. Připomínky a návrhy Smluvních stran musí být doručeny nejpozději do 5 dnů po zahájení projednání zadávací dokumentace. Neuplatní-li v tomto termínu některá ze Smluvních stran připomínky či návrhy k zadávací dokumentaci, platí, že tato Smluvní strana žádné připomínky či návrhy k zadávací dokumentaci nemá. 5. S případnými připomínkami či návrhy jednotlivých Smluvních stran k zadávací dokumentaci se zástupce sdružení musí vypořádat nejpozději do 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro podání připomínek a návrhů dle či. VI odst. 4 této Smlouvy. Zástupce sdružení musí o způsobu vypořádám připomínky či návrhu příslušnou Smluvní stranu bezodkladně písemně informovat. Nebude-li Smluvní strana se způsobem vypořádám své připomínky či návrhu souhlasit a nedohodne-li se zástupcem sdružení jiný způsob jejího vypořádání, přičemž tuto svou připomínku či návrh označí jako zásadní, je oprávněna ze sdružení zadavatelů vystoupit. Tuto skutečnost je však příslušná Smluvní strana povinna bezodkladně písemně oznámit zástupci sdružení, který o této skutečnosti bezodkladně informuje ostatní Smluvní strany. 6. Po faktickém vypořádání všech obdržených připomínek a návrhů Smluvních stran k zadávací dokumentaci v souladu s či. VI odst. 5 této Smlouvy předloží zástupce sdružení všem Smluvní stranám kopii konečné verze zadávací dokumentace.

8 &te VII. Posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek 1. Za účelem posouzení splnění kvalifikačních předpokladů zájemci, kteří podali žádost o účast v rámci zadávacího řízení, bude zřízena komise pro posouzení kvalifikace v souladu se ZVZ. Každá ze Smluvních stran deleguje ve lhůtě určené zástupcem sdružení jednoho svého zástupce, který bude v souladu se ZVZ jmenován členem komise pro posouzení kvalifikace a jednoho jeho náhradníka, který bude v souladu se ZVZ jmenován náhradníkem hodnotící komise 2. Pro postup a jednání komise pro posouzení kvalifikace platí příslušná ustanovení ZVZ. 3. Posuzování splnění kvalifikačních předpokladů bude probíhat v místě a čase určeném zástupcem sdružení, pokud nebude Smluvními stranami dohodnuto něco jiného. 4. Za účelem hodnocení nabídek podaných v rámci zadávacího řízení bude zřízena hodnotící komise v souladu se ZVZ. Každá ze Smluvních stran deleguje ve lhůtě určené zástupcem sdružení své zástupce do hodnotící komise. Město deleguje dva své zástupce a dva jejich náhradníky. Obdobně delegují své zástupce DPMB, TSB a BKOM, přičemž DPMB deleguje dva své zástupce a jejich náhradníky a TSB a BKOM jednoho zástupce a jeho náhradníka. Delegovaní zástupci budou jmenováni členy hodnotící komise, náhradníci delegovaných zástupců budou jmenováni náhradníky hodnotící komise. Zástupce sdružení zajistí, že nejméně 1/3 z členů hodnotící komise bude mít příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu Veřejné zakázky. 5. Pro postup a jednám hodnotící komise platí příslušná ustanovení ZVZ. 6. Posuzování a hodnocení nabídek bude probíhat v místě a čase určeném zástupcem sdružení, pokud nebude Smluvními stranami dohodnuto něco jiného. VIII. Výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy 1. Na základě vyhodnocení nabídek hodnotící komisí vymezené v či. VII odst. 4 této Smlouvy zástupce sdružení rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky, a to v souladu se ZVZ. Zástupce sdružení o výběru nejvhodnější nabídky bezodkladně informuje ostatní Smluvní strany. 2. Po uplynutí lhůty pro podání námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v souladu se ZVZ uzavřou Smluvní strany s vybraným uchazečem smlouvu o dílo. Zástupce sdružení jednotlivé Smluvní strany informuje o okamžiku uplynutí lhůty pro podání námitek a o době vázanosti uchazeče podanou nabídkou. Zajištění formálního postupu uzavření smlouvy bude záležitostí zástupce sdružení. IX. Majetkoprávní vztahy 1. Objednatelem stavebních prací ke zhotovení stavebních objektů uvedených v či. IV odst. 3, označených SO 1 až SO 9 (včetně) a dále SO uvedených v či. IV odst. 5, budou Smluvní strany společně, přičemž jejich vlastníkem po Provedení stavby bude Město.

9 2. Objednatelem stavebních prací ke zhotovení stavebních objektů uvedených v či. IV odst. 4, označených SO1, SO3 a PS1 budou Smluvní strany společně, přičemž jejich vlastníkem po Provedení stavby bude DPMB. 3. Objednatelem stavebních prací ke zhotovení stavebního objektu uvedeného v či. IV odst. 4, označeného SO4, budou Smluvní strany společně, přičemž jejich vlastníkem po Provedení.stavby bude TSB. 4.bjednatelem stavebních prací ke zhotovení stavebních objektů uvedených v či. IV odst. 5, budou Smluvní strany společně, přičemž jejich vlastníkem po Provedení stavby bude BKOM. X. Financování Veřejné zakázky 1. Finanční prostředky Smluvních stran se nebudou sdružovat. Smluvní strany se zavazují zajistit finanční prostředky a přímo financovat práce na svých stavebních objektech vymezených či. IV v rozsahu stanoveném či. IV této Smlouvy. 2. Město stanoví maximální výši své účasti na Veřejné zakázce na částku ,7 Kč bez DPH. Tato částka je určená na financování objektů uvedených v či. IV odst. 3, označených SO 1 až SO 9 v položkách č. 1 až č DPMB stanoví maximami výši své účasti na Veřejné zakázce na částku , Kč bez DPH. Tato částka je určená na financováníobjektů uvedených v či. IV odst. 4, označených SO1, SO3 a PS1 v položkách č. 1, č. 12 a č TSB stanoví maximální výši své účasti na Veřejné zakázce na částku 1 65, Kč bez DPH. Tato částka je určená na financování objektu uvedeného v či. IV odst. 4, označeného SO4 v položce č BKOM stanoví maximální výši své účasti na Veřejné zakázce na částku 25, Kč bez DPH. Tato částka je určená na financováníobjektů uvedených v či. IV odst. 5. v položkách 15 a Smluvní strany se zavazují, poměrně vůči svým stavebním objektům, hradit výkon autorského dozoru, technického dozoru investora, koordinátora BOZP, vedlejších rozpočtových nákladů stavby a ostatních případných společných nákladů stavby za podmínky, že výběr dodavatele předmětných služeb bude proveden v souladu se ZVZ. Podíl Smluvních stran na úhradě souvisejících nákladů bude stanoven z poměrového podílu vysoutěžené ceny za stavební práce na stavebních objektech, jež jsou realizovány v zájmu každé dané Smluvní strany vůči celkové vysoutěžené ceně za stavební práce (v cenách bez DPH). Přehled stavebních objektů je uveden v či. IV. Specifikace veřejné zakázky. Podíl Smluvních stran bude po ukončení Veřejné zakázky smluvně upraven uzavřením dodatku k této Smlouvě. 7."Město" a DPMB" se dohodly, že na výdaje a na související náklady stavby (tj. autorský dozor, technický dozor investora, koordinátor BOZP, vedlejší rozpočtové náklady stavby, ostatní případné společné náklady stavby atd. ) v % výši podílu na stavebních nákladech, spojené s realizací předmětné stavby specifikované v či. IV. Odst.4, označených SO1,SO3 a 9Á r /

10 PS 1 bude poskytnuta DPMB" účelová investiční dotace ve výši ceny bez DPH za tyto objekty dané uzavřenou Smlouvou o dílo. XI. Způsob komunikace, místo jednání a rozhodování 1. Při komunikaci mezi Smluvními stranami se upřednostňuje elektronická forma komunikace (tj. ve formě u.), není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. 2. V případě potřeby osobního jednám Smluvních stran bude toto probíhat v sídle zástupce sdružení, pokud nebude mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak. 3. Pokud nem Smluvními stranami dohodnuto jinak, platí, že se rozhodnutí o záležitostech sdružení zadavatelů přijímají většinou hlasů, přičemž každá Smluvní strana má jeden hlas. Každá Smluvní strana má právo účastnit se rozhodování. XII. Platnost smlouvy, zánik sdružení a účasti na něm 1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. do okamžiku uzavření smlouvy o dílo dle či. VIII odst. 2 této Smlouvy. Tímto okamžikem sdružení zadavatelů podle této Smlouvy zaniká. 2. Z vážných důvodů je možné Smluvní stranu ze sdružení vyloučit, ale pouze jednomyslným usnesením ostatních Smluvních stran. XIII. Závěrečná ustanovení 1. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění práv a povinností podle této Smlouvy. 2. Smluvní strany se zavazují, že budou uvádět pouze pravdivé, nezkreslené a úplné informace týkající se skutečností, kterými se tato Smlouva zabývá. 3. Činy pro sdružení škodlivé jsou Smluvním stranám zakázány. Způsobí-li Smluvní strana jiné Smluvní straně svým jednáním či opominutím škoduje povinna jí tuto škodu nahradit. 4. Pokud bude k naplnění účelu této Smlouvy (vymezenému v či. III Smlouvy), zapotřebí uzavření jedné či více smluv mezi Smluvními stranami, zavazují se tyto Smluvní strany k uzavření takové smlouvy nebo smluv tak, aby mohl být účel této Smlouvy co nejlépe naplněn. 5. Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o Smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření Smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření Smlouvy známou. Uplatnění tohoto práva neopravňuje dotčenou stranu, aby odložila plnění. Toto právo lze uplatnit ve lhůtě 1 pracovních dnů od okamžiku, S'//i

11 kdy se Smluvní strana požadující obnovení jednání o Smlouvě, dozvěděla o skutečnostech způsobujících výše uvedenou změnu okolností. 6. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou touto Smlouvou zavázány. Smluvní strany si ujednávají, že Smlouvu lze měnit či doplňovat jen písemnými dodatky, jež musí být jako takové označeny. Veškeré dodatky musí být podepsány oprávněnými zástupci všech Smluvních stran. 7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu přečetly a že byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, což níže stvrzují svými podpisy. 8. Tato Smlouva je vyhotovena v osmi stejnopisech, z nichž dva obdrží Město, dva obdrží DPMB, dva obdrží TSB a dva obdrží BKOM. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců Smluvních stran. Statutární město Brno je při nakládám' s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 16/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 34/215 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Město. Přílohy smlouvy: - č. 1 Plná moc udělená Městu od DPMB - č. 2 Plná moc udělená Městu od TSB - č. 3 Plná moc udělená Městu od BKOM Doložka dle ust. 41 odst. 1 zákona č. 128/2 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zněm pozdějších předpisů: Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/ konaném dne V Brně dne za Statutární město Brno: Ing. Petr Vokřál primátor města Brna y //6

12 V Brně dne za Dopravní podnik města Brna, a.s. Ing. Miloš Havránek předseda představenstva V Brně dne za Technické sítě Brno, akciová společnost Ing. Pavel Staněk předseda představenstva Ing. Zdeněk Forman místopředseda představenstva V Brně dne za Brněnské komunikace a.s. Richard Mrázek předseda představenstva Ing. Radek Sovička místopředseda představenstva fe/fi

13 /f*j/& příloha č. 1 Plná moc Společnost Dopravní podnik města Brna, a. s., se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 63 Brno, IČ: , zastoupená předsedou představenstva Ing. Milošem Havránkem (dále jen zmocnitel) zmocňuje Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 62 Brno, zastoupené primátorem Ing. Petrem Vokřálem (dále jen zmocněnec), v souladu se SMLOUVOU O SDRUŽENÍ ZADAVATELŮ A SPOLUFINANCOVANÍ STAVBY "Bmo, rekonstrukce ulice Valchařská ze dne uzavřenou mezi statutárním městem Brnem, společností Dopravní podnik města Brna, a. s. a společností Technické sítě Brno, akciová společnost, k zastupování ve všech právních jednáních nezbytných k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Brno, rekonstrukce ulice Valchařská" formou užšího řízem dle ustanovem 28 a souvisejících zákona č. 137/26 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby. Dne: Za zmocnitele: Dne: Za zmocněnce: Plnou moc přijímám.

14 příloha č. 2 Plná moc Společnost Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Barvířská 822/5, Zábrdovice, 62 Brno, IČ: , zastoupená předsedou představenstva Ing. Pavlem Stánkem a místopředsedou představenstva Ing. Zdeňkem Formanem (dále jen zmocnitel) zmocňuje Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 62 Brno, zastoupené primátorem Ing. Petrem Vokřálem (dále jen zmocněnec), v souladu se SMLOUVOU O SDRUŽENÍ ZADAVATELŮ A SPOLUFINANCOVANÍ STAVBY "Brno, rekonstrukce ulice Valchařská ze dne uzavřenou mezi statutárním městem Brnem, společností Dopravní podnik města Brna, a. s. a společností Technické sítě Brno, akciová společnost, k zastupování ve všech právních jednáních nezbytných k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Brno, rekonstrukce ulice Valchařská" formou užšího řízení dle ustanovení 28 a souvisejících zákona č. 137/26 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby. Dne: Za zmocnitele: Dne: Za zmocněnce: Plnou moc přijímám. sy/6

15 příloha č. 3 Plná moc Společnost Brněnské komunikace a. s., se sídlem Brno-Štýřice, Renneská třída 787/la, PSČ 639, IČ: , zastoupená předsedou představenstva Richardem Mrázkem a místopředsedou představenstva Ing. Radkem Sovičkou (dále jen zmocnitel) zmocňuje Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 62 Brno, zastoupené primátorem Ing. Petrem Vokřálem (dále jen zmocněnec), v souladu se SMLOUVOU O SDRUŽENI ZADAVATELŮ A SPOLUFINANCOVANÍ STAVBY "Bmo, rekonstrukce ulice Valchařská ze dne uzavřenou mezi statutárním městem Brnem, společností Dopravní podnik města Brna, a. s. a společností Technické sítě Brno, akciová společnost, k zastupování ve všech právních jednáních nezbytných k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Brno, rekonstrukce ulice Valchařská" formou užšího řízení dle ustanovení 28 a souvisejících zákona č. 137/26 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněm pozdějších předpisů, s výjimkou uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby. Dne: Za zmocnitele: Dne: Za zmocněnce: Plnou moc přijímám. yr/sá

16 Důvodová zpráva Předmětem a účelem předkládaného návrhu Smlouvy o sdružení zadavatelů a spolufinancování stavby Brno, rekonstrukce ulice Valchařská" (dále jen Smlouva o sdružení), uzavírané mezi statutárním městem Brnem, společností Dopravní podnik města Bma, a.s., společností Technické sítě Brno, akciová společnost a společností Brněnské komunikace, a.s., je dohoda o spolufinancování stavby Brno, rekonstrukce ulice Valchařská" a o úpravě vzájemných práv a povinností v souvislosti se zadáním veřejné zakázky podle ust. 2 odst. 9 zákona č. 137/26 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ). Předmětem veřejné zakázky bude provedení celkové rekonstrukce ulice Valchařská, v rámci které budou provedeny práce na kanalizaci, vodovodu, tramvajové trati, úpravě trolejového vedení, veřejném osvětlení, obnově komunikace, chodnících, přeložce plynovodu, přeložce VO a na sanaci Maloměřického mostu. Cílem je zlepšení nevyhovujícího stavu kanalizace a vodovodu v ulici Valchařská. Provedenou rekonstrukcí dojde ke zlepšení odtokových poměrů v kanalizaci a zlepšení stavu zásobování pitnou vodou v dané lokalitě. Stav stávající tramvajové tratě je již na hranici životnosti, provedením prací na tramvajové trati navíc dojde ke snížení hlučnosti provozu tramvajové dopravy a ke zlepšení plynulosti silničního provozu v zájmovém území. Smluvní strany Smlouvy o sdružení se dohodly na zadám veřejné zakázky formou užšího řízení dle ust. 28 a násl. ZVZ. Jménem sdružení zadavatelů bude jednat město Bmo. Smluvní strany Smlouvy o sdružení se dohodly, že stavba bude realizována na základě jedné smlouvy o dílo, ve které budou na straně objednatele vystupovat všechny tři smluvní strany. Finanční prostředky smluvních stran se nebudou sdružovat. Smluvní strany se zavazují přímo financovat stavebních práce na svých stavebních objektech, které jsou specifikovány ve Smlouvě o sdružení včetně rozpočtových nákladů. Smluvní strany Smlouvy o sdružení se zavazují, poměrně vůči svým stavebním objektům, hradit výkon autorského dozoru, TDI, koordinátora BOZP, vedlejších rozpočtových nákladů a ostatních případných společných nákladů stavby. Podíl smluvních stran na těchto nákladech bude stanoven z poměrového podílu vysoutěžené ceny na stavební práce na stavebních objektech, které budou realizovány v zájmu každé dané smluvní strany vůči celkové vysoutěžené ceně za stavební práce. Podíl smluvní stran bude upraven uzavřením dodatku k této smlouvě po ukončení veřejné zakázky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena v souladu s kontrolním rozpočtem projektové dokumentace ve výši ,7 Kč bez DPH. <Zé>//á

17 Doplněk k bodu č. 137 Rada města Bma Z7/2. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne ZM7/1543 Název: Návrh Smlouvy o sdružení zadavatelů a spolufinancování stavby..brno, rekonstrukce ulice Valchařská" Obsah: Na str. 9/16 materiálu - v návrhu smlouvy o sdružení byla v či. X. Financování Veřejné zakázky provedena oprava v odst. 2. Maximální výše účasti Města na Veřejné zakázce se mění z ,7 Kč bez DPH na ,7 Kč bez DPH a v odst maximální výše účasti BKOM na Veřejné zakázce se mění z 25, Kč bez DPH na 3, Kč bez DPH. Zpracoval: Odbor investiční MMB Předkládá: Rada města Brna &.' / $

18 2. Objednatelem stavebních prací ke zhotovení stavebních objektů uvedených v či. IV odst. 4, označených SO1, SO3 a PS1 budou Smluvní strany společně, přičemž jejich vlastníkem po Provedení stavby bude DPMB. 3. Objednatelem stavebních prací ke zhotovení stavebního objektu uvedeného v či. IV odst. 4, označeného SO4, budou Smluvní strany společně, přičemž jejich vlastníkem po Provedení stavby bude TSB. 4.bjednatelem stavebních prací ke zhotovení stavebních objektů uvedených v či. IV odst. 5, budou Smluvní strany společně, přičemž jejich vlastníkem po Provedení stavby bude Město. X. Financování Veřejné zakázky 1. Finanční prostředky Smluvních stran se nebudou sdružovat. Smluvní strany se zavazují zajistit finanční prostředky a přímo financovat práce na svých stavebních objektech vymezených či. IV v rozsahu stanoveném či. IV této Smlouvy. 2. Město stanoví maximální výši své účasti na Veřejné zakázce na částku ,7 Kč bez DPH. Tato částka je určená na financování objektů uvedených v či. IV odst. 3, označených SO 1 až SO 9 v položkách č. 1 až č. 9 a objektu uvedeného v či. IV. odst. 5 v položce č DPMB stanoví maximální výši své účasti na Veřejné zakázce na částku , Kč bez DPH. Tato částka je určená na financování objektů uvedených v či. IV odst. 4, označených SO1, SO3 a PS1 v položkách č. 1, č. 12 a č TSB stanoví maximální výši své účasti na Veřejné zakázce na částku 1 65, Kč bez DPH. Tato částka je určená na financování objektu uvedeného v či. IV odst. 4, označeného SO4 v položce č BKOM stanoví maximální výši své účasti na Veřejné zakázce na částku 3, Kč bez DPH. Tato částka je určená na financování objektu uvedeného v či. IV odst. 5. v položce Smluvní strany se zavazují, poměrně vůči svým stavebním objektům, hradit výkon autorského dozoru, technického dozoru investora, koordinátora BOZP, vedlejších rozpočtových nákladů stavby a ostatních případných společných nákladů stavby za podmínky, že výběr dodavatele předmětných služeb bude proveden v souladu se ZVZ. Podíl Smluvních stran na úhradě souvisejících nákladů bude stanoven z poměrového podílu vysoutěžené ceny za stavební práce na stavebních objektech, jež jsou realizovány v zájmu každé dané Smluvní strany vůči celkové vysoutěžené ceně za stavební práce (v cenách bez DPH). Přehled stavebních objektů je uveden v či. IV. Specifikace veřejné zakázky. Podíl Smluvních stran bude po ukončení Veřejné zakázky smluvně upraven uzavřením dodatku k této Smlouvě. 7."Město" a DPMB" se dohodly, že na výdaje a na související náklady stavby (tj. autorský dozor, technický dozor investora, koordinátor BOZP, vedlejší rozpočtové náklady stavby, ostatní případné společné náklady stavby atd. ) v % výši podílu na stavebních nákladech, spojené s realizací předmětné stavby specifikované v či. IV. Odst.4, označených SO1,SO3 a