KAMPUS PALACE. Zadavatel: Sedm stromů a.s.

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (textová část) k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) KAMPUS PALACE ev. č. zakázky dle Věstníku veřejných zakázek: Zadavatel: Sedm stromů a.s. sídlem: Ostrava Slezská Ostrava, Hradní 27/37, PSČ: , IČO:

2 1. NÁZEV A DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Kampus Palace Druh veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce Druh zadávacího řízení: otevřené řízení ( 27 Zákona) Kód CPV: Stavební práce 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 2.1. Základní údaje Obchodní firma: Sedm stromů a.s. Sídlo: Ostrava Slezská Ostrava, Hradní 27/37, PSČ: IČO: DIČ: CZ zastoupená: Ing. Lumírem Peřichem, předsedou představenstva 2.2. Kontaktní osoba Kontaktní osoba: Šárka Koňakovská E- mail / tel.: konakovska@sedmstromu.cz / Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli, mj. je rovněž pověřena přijímáním žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám; tím není dotčeno oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené osoby zadavatele, resp. hodnotící komise jednat a komunikovat s dodavateli, resp. uchazeči. 3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3.1. Předmět veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexní rekonstrukce a modernizace stávajícího objektu známého jako Hotel Palace na studentskou rezidenci pod názvem Kampus Palace, tj. provedení stavebních prací, dodávky a montáže jednotlivých technologií ve formě generální dodávky, včetně koordinace případných ostatních určených dodavatelů až po získání kolaudačního rozhodnutí. Plnění bude vybraným uchazečem zajištěno v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky. Zadavatel požaduje zajištění plnění předmětu veřejné zakázky takovým způsobem, aby prostřednictvím realizace jednotlivých řešení byly maximálně efektivně splněny potřeby a požadavky zadavatele vyplývající zejména z technické dokumentace, např. z projektové dokumentace pro provedení stavby a ze závazného návrhu Smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace, a to při splnění všech ostatních zadávacích podmínek Financování projektu Zadavatel předpokládá, že projekt Kampus Palace bude spolufinancován ze zdrojů EU, konkrétně z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko , Oblast podpory: 3.1. Rozvojové póly regionu. 2

3 Zadavatel informuje dodavatele, resp. uchazeče, že realizace projektu Kampus Palace je podmíněna tím, že do bude mezi zadavatelem a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady. V případě, že by Smlouva o poskytnutí dotace měla být podepsána později než , nebo pokud by nastaly jakékoliv jiné okolnosti, ze kterých by vyplývalo, že na projekt Kampus Palace nebudou poskytnuty finanční prostředky ze zdrojů EU, za podmínek, jak zadavatel předpokládá, nebo tyto budou poskytnuty v nižší částce, než kterou zadavatel předpokládá, upozorňuje zadavatel dodavatele, resp. uchazeče, že toto je zásadním důvodem pro to, aby se projekt Kampus Palace nerealizoval. V takovém případě zadavatel předem upozorňuje uchazeče, že si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení, neuzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem a/nebo ukončení realizace projektu dle podmínek Smlouvy o dílo uzavřené s vybraným uchazečem (tj. ukončení Smlouvy o dílo). 4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí: CZK bez DPH. Tato výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky je stanovena jako limitní hodnota a nejvýše přípustná nabídková cena. Nabídka s vyšší nabídkovou cenou bude vyřazena a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel rovněž uvádí, že nabídkovou cenu nižší než CZK bez DPH bude posuzovat jako mimořádně nízkou, a to postupem dle 77 an. Zákona. Tím však není dotčeno právo zadavatele, resp. hodnotící komise postupovat dle 77 an. Zákona v případě zjištění mimořádně nízké nabídkové ceny u jednotlivých položek nabídkové ceny uvedených v nabídce uchazeče (oceněných uchazečem např. ve výkazu výměr). 5. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 5.1. Doba plnění veřejné zakázky Plnění veřejné zakázky začne ihned po ukončení zadávacího řízení, po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady uzavřené mezi zadavatelem a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko a na písemnou výzvu zadavatele adresovanou zhotoviteli (vybranému uchazeči), přičemž bude probíhat dle Harmonogramu zhotovitele při zohlednění dalších zadávacích podmínek (např. pevné uzlové body plnění předmětu veřejné zakázky / díla) Předpokládaný termín zahájení plnění Předpokládaný termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je Vzhledem k tomu, že termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky, podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace a písemnou výzvou zadavatele adresovanou vybranému uchazeči k zahájení plnění, vyhrazuje si zadavatel právo změnit předpokládaný termín zahájení plnění předmětu zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení a/nebo s ohledem na termín podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace oběma smluvními stranami. K zahájení plnění předmětu veřejné zakázky bude vybraný uchazeč písemně vyzván zadavatelem neprodleně po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální 3

4 rady oběma smluvními stranami (zadavatelem i Regionální radou soudržnosti Moravskoslezsko) Termín dokončení plnění Nejzazší, zadavatelem stanovené termíny pro plnění a dokončení plnění předmětu veřejné zakázky, jsou definovány v závazném návrhu Smlouvy o dílo (příloha č. 5 Zadávací dokumentace) a v jejím souladu (zjm. s ohledem na definované pojmy a ostatní smluvní podmínky aj.) a jsou následující: (i) (ii) nejzazší termín pro Předpřejímku (kontrola stavu provádění díla) je ; nejzazší termín Kolaudaci Díla, Odstranění kolaudačních vad a pro Předání a převzetí Díla je nejpozději do a (iii) nejzazší termín Úplného dokončení Díla je nejpozději do Časový harmonogram plnění veřejné zakázky Uchazeči předloží ve svých nabídkách závazný časový harmonogram stavebních prací, jež bude přílohou smlouvy na plnění veřejné zakázky. Tento harmonogram musí splňovat podmínky stanovené v zadávacích podmínkách, zejména v závazném návrhu smlouvy o dílo, jež tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace. Zadavatel stanoví následující pevné uzlové body při plnění předmětu veřejné zakázky, které musí uchazeč při zpracování časového harmonogramu dodržet, a to: Číslo Etapy Etapa Milník - uvedeno v kalendářních dnech od podpisu Smlouvy o dílo (nejzazší zadavatelem přípustný termín pro splnění dané dílčí etapy) 1. Ukončení bouracích prací a demolicí Ukončení statických úprav Přepojení nové trafostanice Dokončení prací na střeš. pláštích Dokončení dispozičních změn Dokončení hrubých rozvodů ústředního vytápění, zdravotechnické instalace, elektroinstalací Výměna oken 2-6 nadzemního podlaží Dokončení podhledů 2-6 nadzemního podlaží Osazení dveří a výkladců 1 nadzemního

5 5. podlaží Dokončení svislých úprav povrchů Dokončení fasád Dokončení povrchů podlah Dokončení montáže výtahů Kompletace řemesel Dokončení maleb 335; nejpozději do Předpřejímka (kontrola stavu provádění Díla) Podání žádosti o Kolaudaci Provedení komplexních zkoušek Předání revizí, zkoušek a dokumentace skutečného provedení Díla Zaškolení k užívání technologických celků, předání uživatelské dokumentace technologií Kolaudace Díla Odstranění kolaudačních vad Předání a převzetí Díla (jak je definováno v čl. 2.1 návrhu Smlouvy o dílo) Termín Úplného dokončení Díla (jak je definován v čl. 2.1 návrhu Smlouvy o dílo) ; nejpozději nejpozději Lhůty jsou uváděny v kalendářních dnech. Zadavatel považuje výše uvedené Etapy č. 1 až 8 za zásadní a podmiňující pro splnění Termínu Úplného dokončení Díla stanoveného v bodě 9. Pro účely zpracování časového harmonogramu upozorňuje zadavatel dodavatele rovněž na skutečnost, že po dobu šesti (6) týdnů od Předpřejímky díla (Etapa č. 6 viz výše) musí být objekty budov Kampus Palace, které jsou předmětem rekonstrukce, zpřístupněny ostatním dodavatelům, zejména za účelem vnitřního vybavení rekonstruované budovy Kampus Palace a dalších prací. S touto skutečností musí dodavatelé při zpracování tohoto harmonogramu počítat Místo plnění veřejné zakázky Místem realizace je zejména (i) objekt bývalého Hotelu Palace, tj. stavba č.p. 239, jež je součástí pozemku parc. č. 241/1 evidovaného na LV č. 3109, zapsaného v katastru 5

6 nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro katastrální území Moravská Ostrava, dnes na adrese Smetanovo nám. 10, Ostrava, a to společně s přilehlými objekty a (ii) pozemky evidované na LV č. 3109, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro katastrální území Moravská Ostrava (blíže viz další přílohy k této zadávací dokumentaci). 6. TECHNICKÉ PODMÍNKY DLE 45 ZÁKONA Technické podmínky veřejné zakázky jsou vymezeny zejména následujícími dokumenty: (i) (ii) Projektovou dokumentací zpracovanou společností di5 architekti inženýři s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 34, PSČ: ze dne (Příloha č. 6 zadávací dokumentace); Závazným návrhem Smlouvy o dílo (Příloha č. 5 zadávací dokumentace) a (iii) touto Zadávací dokumentací. Zadavatel uvádí, že pokud jsou v zadávacích podmínkách k této veřejné zakázce uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, která platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty, užitné vzory a průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení v souladu s 44 odst. 11 Zákona. 7. OBCHODNÍ PODMÍNKY 7.1. Obchodní podmínky OBECNĚ Závazné obchodní podmínky vč. platebních aj. podmínek jsou uvedeny v závazném návrhu Smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace. Uchazeč není oprávněn měnit či doplňovat jakékoliv části závazného návrhu Smlouvy o dílo s výjimkou doplnění chybějících údajů či příloh, které jsou označeny v návrhu Smlouvy o dílo a / nebo předpokládány zadávacími podmínkami. Návrh Smlouvy o dílo musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče, nebo jinou osobou k tomu oprávněnou. Podepisuje- li návrh Smlouvy o dílo jiná osoba, než osoba oprávněná jednat za uchazeče (uvedená ve veřejném rejstříku), bude přílohou návrhu Smlouvy o dílo i plná moc v originále, prokazující oprávnění takové osoby jednat za uchazeče Další obchodní podmínky zadavatele Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu Zadavatel požaduje, aby uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější a s nímž bude uzavřena Smlouva o dílo, byl pojištěn pro případy specifikované blíže v čl. 19 návrhu Smlouvy o dílo (příloha č. 5 této zadávací dokumentace), a to na částky pojistného plnění ve výši uvedené v čl. 19 návrhu Smlouvy o dílo (příloha č. 5 této zadávací dokumentace). Uchazeč ve své nabídce předloží originál závazného příslibu pojišťovny o uzavření pojistné smlouvy v souladu se zadávacími podmínkami (tj. zejména v souladu se zadávací dokumentací, závazným návrhem Smlouvy o dílo). Pokud pojišťovna 6

7 vystavující závazný příslib pojišťovny o uzavření pojistné smlouvy požaduje vrácení tohoto příslibu, bude originál závazného příslibu o uzavření pojistné smlouvy v nabídce volně vložen a nabídka bude obsahovat úředně ověřenou kopii tohoto příslibu z důvodu nutnosti uchování dokumentace podle ustanovení 155 Zákona. Závazný příslib pojišťovny musí být platný minim. do Závazný příslib pojišťovny musí obsahovat min. následující údaje: (i) identifikační údaje pojišťovny (název, sídlo, IČO aj.), (ii) identifikační údaje uchazeče (v případě podání společné nabídky dle 51 odst. 5 a 6 Zákona, musí z předloženého příslibu vyplývat, že je vydáno ve prospěch sdružení, které podává nabídku), (iii) výše pojistných plnění, (iv) účel závazně přislíbeného uzavření pojistné smlouvy, (v) údaj, že pojistná smlouva bude uzavřena s uchazečem nejpozději do 14 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným uchazečům. Závazný příslib pojišťovny musí dále obsahovat (vi) oprávnění zadavatele k uplatnění práv z pojistné smlouvy vyplývající z čl. 19 závazného návrhu Smlouvy o dílo Požadavek zadavatele na doložení bankovní záruky Zadavatel požaduje při plnění veřejné zakázky uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější a s nímž bude uzavřena Smlouva o dílo, poskytnutí bankovní záruky dle čl. 10 závazného návrhu Smlouvy o dílo, a to ve výši stanovené rovněž v tomto čl. 10 závazného návrhu Smlouvy o dílo, a to zejména za dodržení všech smluvních podmínek, termínů plnění veřejné zakázky a sankčních ustanovení. Uchazeč ve své nabídce předloží originál závazného příslibu banky o vystavení bankovní záruky v souladu se zadávacími podmínkami (zejména v souladu se zadávací dokumentací, závazným návrhem Smlouvy o dílo), tj. zejména v požadované výši a ve prospěch zadavatele (oprávněného). Pokud banka vystavující závazný příslib požaduje vrácení tohoto příslibu, bude originál závazného příslibu banky o vystavení bankovní záruky v nabídce volně vložen a nabídka bude obsahovat úředně ověřenou kopii tohoto příslibu z důvodu nutnosti uchování dokumentace podle ustanovení 155 Zákona. Závazný příslib banky musí být platný minim. do Závazný příslib banky musí obsahovat min. následující údaje: (i) identifikační údaje banky (název, sídlo, IČO aj.), (ii) identifikační údaje uchazeče (v případě podání společné nabídky dle 51 odst. 5 a 6 Zákona, musí z předloženého bankovního příslibu vyplývat, že je vydáno ve prospěch sdružení, které podává nabídku), (iii) identifikační údaje oprávněného k čerpání přislíbené bankovní záruky po dobu její platnosti, (iv) výši závazně přislíbené bankovní záruky, (v) účel závazně přislíbené bankovní záruky, (vi) údaj, že banka vystaví bankovní záruku nejpozději do 14 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným uchazečům. Závazný příslib banky musí dále obsahovat (vii) oprávnění zadavatele k uplatnění práva z bankovní záruky vyplývající z čl. 10 závazného návrhu Smlouvy o dílo. 8. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDKY Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 7

8 9. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY A OBJEKTIVNÍ DŮVOD K JEJÍMU PŘEKROČENÍ 9.1. Nabídková cena Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou (absolutní) částkou za celý předmět plnění veřejné zakázky na základě ocenění jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu s výkazem výměr. Uchazeč je povinen ocenit všechny jednotlivé položky uvedené v podrobném položkovém rozpočtu s výkazem výměr, který je součástí Projektové dokumentace (Příloha č. 1 této zadávací dokumentace); tento oceněný rozpočet bude součástí nabídky jako jedna z jejích příloh. Není přípustné měnit formát, položky výkazu výměr příp. jejich pořadí; jakákoliv manipulace s tímto dokumentem a jeho obsahem, kterou zadávací podmínky nepředpokládají, bude znamenat vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Pro účely stanovení nabídkové ceny platí, že v případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty a v nich obsaženými údaji, mají přednost údaje uvedené ve vyjmenovaných dokumentech podle tohoto pořadí, tj. platí následující pořadí závaznosti: 1. Projektová dokumentace, 2. Výkresová dokumentace, 3. Výkaz výměr, 4. Smlouva, 5. Ostatní části zadávací dokumentace a 6. Stavební povolení včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče související s plněním předmětu veřejné zakázky, tak jak je vymezen v zadávacích podmínkách, tj. nabídková cena za předmět plnění veřejné zakázky musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná. Pro účely stanovení nabídkové ceny jsou uchazeči povinni vycházet rovněž z následujících skutečností. U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní i mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí výkazu výměr. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování či zajištění dodavatelské, případně výrobní dokumentace, návodů k obsluze, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování, certifikace, případně potřebná ověření provozní způsobilosti a/nebo zkoušky apod. Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při stanovení nabídkové ceny provést kontrolu dokumentace předložené zadavatelem, položkového výkazu výměr, včetně funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace, a krycí listy. V případě zjištění chyb nebo nedostatků v dokumentaci pro provedení stavby, vad materiálu, konstrukcí a prací, a jiných nedostatků a vad, které je nutné odstranit pro dokončení a kolaudaci díla je dodavatel povinen na tyto upozornit zadavatele veřejné zakázky, a to formou podání žádosti o dodatečné informace Členění nabídkové ceny Celková nabídková cena bude v nabídce uchazeče o veřejnou zakázku (zjm. Krycí list nabídky, návrh Smlouvy o dílo) uvedena v následujícím členění: (i) celková nabídková cena v CZK bez DPH, 8

9 (ii) sazba DPH a (iii) celková nabídková cena v CZK včetně DPH. DPH bude v nabídkách uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky. Není- li dodavatel registrovaným plátcem DPH, potom DPH nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v podané nabídce Objektivní podmínky pro překročení nabídkové ceny Nabídkovou cenu bude možné upravit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se sazby DPH. Jiné objektivní podmínky pro překročení nabídkové ceny mohou vyplývat ze závazného návrhu Smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace. 10. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE Subdodavatelé V souladu s ustanovením 44 odst. 6 Zákona požaduje zadavatel, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu nebo více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele. Uchazeč předloží prohlášení, v němž detailně popíše subdodavatelský systém s uvedením, jakou část zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat s uvedením jeho procentuálního finančního podílu na zakázce. V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli), doloží ve své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede. Uchazeč bere na vědomí, že seznam dodavatelů předložený uchazeči v nabídce bude v totožném znění předložen jako součást smlouvy o dílo jako její příloha D Prostorové, technologické a časové řešení průběhu výstavby Vzhledem k tomu, že pro investora má řádné a včasné dokončení zakázky velký význam, je uchazeč povinen zpracovat a předložit ve své nabídce prostorové, technologické a časové řešení průběhu výstavby, které musí obsahovat model postupu výstavby, jakožto systému, který bude proveden formou ohodnoceného síťového grafu, kde prvky jsou dílčí stavební procesy (práce jednotlivých pracovních čet v příslušných technologických etapách jednotlivých objektů) a vazby vyplývají z rozboru prostorové a technologické struktury procesu výstavby. Z výpočtu síťového grafu vzejde časová struktura komplexního stavebního procesu a tím i technologicky zdůvodněná lhůta výstavby (výpočtem doby jednotlivých procesů a jejich nejdříve možných a nejpozději přípustných termínů v týdnech od začátku výstavby). Z předložených dokumentů však musí být zřejmá použitá metoda a způsob jeho zpracování. V návaznosti a v souladu s výše uvedeným je tedy uchazeč povinen vytvořit a do nabídky doložit následující dokumenty, které budou sloužit zadavateli k tomu, aby ověřil skutečnou připravenost a schopnost uchazeče technicky, organizačně i časově zvládnout splnění předmětu veřejné zakázky v souladu s těmito zadávacími podmínkami a požadavky zadavatele. Zadavatel posoudí níže uvedené, uchazečem v nabídce předložené, dokumenty z hlediska úplnosti, efektivnosti a vzájemné návaznosti (logičnosti), přičemž nesplnění 9

10 požadavků zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky a dalších podmínek vyplývajících ze zadávacích podmínek, zejména ze zadávací dokumentace a jejích příloh (např. návrhu smlouvy o dílo, projektové dokumentace vč. příloh aj.), bude posuzováno jako nesplnění zadávacích podmínek, a taková nabídka bude vyřazena a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení. Uchazeči ve svých nabídkách předloží následující dokumenty: (i) Soupis vazeb síťového grafu Soupis vazeb síťového grafu (dále jen Síťový graf ); tj. vazeb návazností mezi jednotlivými činnostmi uvedenými v technologickém rozboru vč. termínů jejich nejdříve možných a nejpozději přípustných začátků a konců. Tento soupis vazeb musí vycházet ze síťového grafu sestaveného pro tuto konkrétní zakázku. Určení těchto vazeb je podstatné pro správné sestavení harmonogramu, který je zadavatelem rovněž dále požadován. (ii) Harmonogram - časový plán (v týdnech) Harmonogram časový plán (v týdnech) naváže na zpracovaný technologický rozbor a síťový graf a bude zobrazovat časovou strukturu výrobního procesu stavby. Jeho členění bude shodné s členěním technologického rozboru, tedy v technologické struktuře dílčích stavebních procesů. Bude obsahovat hlavní vazby mezi procesy, které vyplývají ze síťového grafu. Ve vlastním harmonogramu bude vyznačena kritická cesta a celkové rezervy u procesů, které nejsou na kritické cestě. U každého procesu uvedeného v harmonogramu bude vyznačen název procesu, měrná jednotka produktu, objem produktu, cena, norma času, pracnost, počet pracovníků, doba činnosti, celková rezerva a termíny nejdříve možných a nejpozději přípustných začátků a konců. Součástí harmonogramu budou závazné uzlové body (milníky) v členění: 1. bourací práce a statické zajištění objektu, 2. dokončení hrubé vrchní stavby, 3. dokončení střechy a obvodových konstrukcí (uzavření objektu s možností vytápění), 4. dokončení vnitřních a dokončovacích prací v objektu, 5. dokončení vnějších dokončovacích prací a fasády, 6. dokončení jednotlivých řemesel (vzduchotechnika, voda, teplo apod.), 7. odstranění vad a nedodělků, 8. odstranění zařízení staveniště, 9. předání stavby, 10. kolaudace. (iii) Finanční harmonogram Finanční harmonogram prací musí být zpracován v měsících a musí zobrazovat čerpání financí (předpokládaná fakturace dodavatele) v kvartálních obdobích v čase podle jednotlivých objektů uvedených v projektové dokumentaci a k nim příslušných dílčích stavebních procesů. 10

11 (iv) Graf potřeby pracovníků a graf potřeby zdrojů Graf potřeby pracovníků a graf potřeby materiálů v měsících zpracovaný v souladu a v návaznosti na body (i) (v) uvedené v tomto bodě (v) Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán zpracovaný v návaznosti na technologický rozbor obsahující zejména: název činnosti, předmět kontroly (může být více kontrol kvality pro každou činnost, uvedení osoby provádějící kontrolu (stavbyvedoucí, mistr, zkušebna, specialista atd.), způsob kontroly, dokumenty o kontrole (certifikát, zápis ve stavebním deníku, protokol o zkoušce atd.), údaj, dle jaké normy je kontrola prováděna (ČSN, ISO, EN, projektu atd.), stručný popis kontroly, počet kontrol v průběhu činnosti a termín první kontroly. (vi) Harmonogram kontrol a zkoušek kvality Harmonogram kontrol a zkoušek kvality, který vychází z kontrolního a zkušebního plánu a harmonogramu stavby, ve kterém jsou ve znázornění časového průběhu dílčích stavebních procesů vyznačeny okamžiky provádění příslušných kontrol a zkoušek. Prostorové, technologické a časové řešení průběhu výstavby vypracované dle shora uvedených požadavků je uchazeč povinen předložit v nabídce jako přílohu návrhu smlouvy. Zpracovaný harmonogram časový plán se stane Harmonogramem zhotovitele dle smlouvy o dílo. Při zpracování dokumentů dle tohoto bodu 10.2 zadávací dokumentace nebude uchazeč používat kalendářní datum, ale použije počet kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy ve formátu D + X, kde D je kalendářní den podpisu smlouvy a X je kalendářní den dokončení předmětné činnosti. Při podpisu smlouvy s vítězným uchazečem tento uchazeč uvede do smlouvy a její přílohy konverzi formátu D + X, podle skutečného data podpisu smlouvy na reálné kalendářní dny. 11. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI Kvalifikační předpoklady a prokazování splnění kvalifikace - OBECNĚ Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který dle 50 odst. 1 Zákona: a) splní základní kvalifikační předpoklady podle 53 Zákona, b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle 54 Zákona, c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku a d) splní technické kvalifikační předpoklady podle 56 Zákona. Prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud není dodavatel dle 51 odst. 4 Zákona schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem dle 50 odst. 1 písm. b) a d) Zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Subdodavatelem se v souladu s ustanovením 17 písm. i) Zákona rozumí osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má 11

12 poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. V souladu s ustanovením 1935 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, plní- li dodavatel svůj závazek pomocí jiné osoby, tj. osoby subdodavatele, odpovídá tak, jako by závazek plnil sám. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle 53 odst. 1 písm. j) Zákona; b) doklady prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle 54 písm. a) Zákona a c) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace dle 50 odst. 1 písm. b) a d) Zákona. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace dle 54 písm. a) Zákona, tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Prokázání splnění kvalifikace v případě podání společné nabídky Má- li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) Zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) Zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. Pokud nabídku podává několik dodavatelů společně, jsou zadavateli povinni předložit jako součást nabídky také smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky, zejména Smlouvy o dílo. Prokázání splnění kvalifikace u zahraničního dodavatele V případě, že nevyplývá ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje dle 51 odst. 7 Zákona zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není- li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje- li splnění kvalifikace 12

13 doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Seznam kvalifikovaných dodavatelů V případě, že dodavatel předloží zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle 125 a násl. Zákona ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokázání splnění: a) základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 nebo 2 Zákona a b) profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 písm. a) až d) Zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Zadavatel je povinen dle 127 odst. 4 Zákona přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Systém certifikovaných dodavatelů V případě, že dodavatel předloží zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů dle 133 an. Zákona, který obsahuje náležitosti stanovené v 139 Zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace ( 52 Zákona), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem. Zahraniční seznam dodavatelů Zadavatel přijme za podmínek stanovených v 143 Zákona výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů či příslušný zahraniční certifikát od zahraničního dodavatele v případě, pokud má zahraniční dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště, ve státě, ve kterém byl výpis ze zahraničního seznamu dodavatelů či zahraniční certifikát vydán. Výpis ze zahraničního seznamu dodavatelů či zahraniční certifikát nesmí být starší 3 měsíců a musí být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace. Výpisem ze zahraničního seznamu dodavatelů či zahraniční certifikát dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, popřípadě splnění její příslušné části, v rozsahu stanoveném dle 143 odst. 3 Zákona. Pravost a stáří dokladů Pokud není zákonem nebo zadavatelem stanoveno jinak, předkládá dle 57 odst. 1 Zákona dodavatel kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy oprávněn požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva dle 82 Zákona, je povinen je před uzavřením smlouvy předložit. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být dle 57 odst. 2 Zákona ke dni podání nabídky starší 90 dnů. 13

14 V případě, kdy Zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat Zákonem a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii. Změny v kvalifikaci dodavatele Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli. Zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout. Povinnost podle předchozího odstavce se dle 58 odst. 2 Zákona vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele dle 81 Zákona možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy. Lhůta pro prokázání splnění kvalifikace V otevřeném řízení je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek Základní kvalifikační předpoklady a) Základní kvalifikační předpoklad dle 53 odst. 1 písm. a) Zákona splňuje dodavatel, který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde- li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat, jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán, nebo každý člen statutárního orgánu a je- li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává- li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat, jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště. K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle 53 odst. 3 písm. a) Zákona výpis z evidence Rejstříku trestů. b) Základní kvalifikační předpoklad dle 53 odst. 1 písm. b) Zákona splňuje dodavatel, který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková 14

15 podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde- li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat, jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je- li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat, jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává- li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště. K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle 53 odst. 3 písm. a) Zákona výpis z evidence Rejstříku trestů. c) Základní kvalifikační předpoklad dle 53 odst. 1 písm. c) Zákona splňuje dodavatel, který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu. K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle 53 odst. 3 písm. d) Zákona čestné prohlášení dodavatele. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem. d) Základní kvalifikační předpoklad dle 53 odst. 1 písm. d) Zákona splňuje dodavatel, vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle 53 odst. 3 písm. d) Zákona čestné prohlášení dodavatele. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem. e) Základní kvalifikační předpoklad dle 53 odst. 1 písm. e) Zákona splňuje dodavatel, který není v likvidaci. K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle 53 odst. 3 písm. d) Zákona čestné prohlášení dodavatele. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem. f) Základní kvalifikační předpoklad dle 53 odst. 1 písm. f) Zákona splňuje dodavatel, který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle 53 odst. 3 písm. b) Zákona potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem. 15

16 g) Základní kvalifikační předpoklad dle 53 odst. 1 písm. g) Zákona splňuje dodavatel, který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle 53 odst. 3 písm. d) Zákona čestné prohlášení dodavatele. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem. h) Základní kvalifikační předpoklad dle 53 odst. 1 písm. h) Zákona splňuje dodavatel, který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle 53 odst. 3 písm. c) Zákona potvrzení příslušného orgánu či instituce. i) Základní kvalifikační předpoklad dle 53 odst. 1 písm. i) Zákona splňuje dodavatel, který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů (vztahuje se k prokázání odborné způsobilosti podle zákona č. 360/1992 Sb.), požadované podle 54 písm. d) Zákona); pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle 53 odst. 3 písm. d) Zákona čestné prohlášení dodavatele. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem. j) Základní kvalifikační předpoklad dle 53 odst. 1 písm. j) Zákona splňuje dodavatel, který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle 53 odst. 3 písm. d) Zákona čestné prohlášení dodavatele. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem. k) Základní kvalifikační předpoklad dle 53 odst. 1 písm. k) Zákona splňuje dodavatel, kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle 53 odst. 3 písm. d) Zákona čestné prohlášení dodavatele. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem Profesní kvalifikační předpoklady a) Splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle 54 písm. a) Zákona prokáže dodavatel, který předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. b) Splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle 54 písm. b) Zákona 16

17 prokáže dodavatel, který předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. c) Splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle 54 písm. d) Zákona prokáže dodavatel, který předloží doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je- li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů. Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením následujících dokumentů:! kopií autorizací odpovědných osob, a to (i) autorizovaného inženýra/autorizovaných inženýrů v oboru pozemní stavby a technika v prostředí staveb - specializace elektrotechnická zařízení a technická zařízení, nebo (ii) autorizovaného technika/autorizovaných techniků v oboru technika prostředí staveb technická zařízení budov v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb Ekonomická a finanční způsobilost dodavatele Dodavatel v souladu s 50 odst. 1 písm. c) Zákona předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele a z jeho obsahu musí vyplývat, že dodavatel splňuje požadavek zadavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii Technické kvalifikační předpoklady Technický kvalifikační předpoklad dle 56 odst. 3 písm. a) Zákona Rozsah požadovaných informací a dokladů dle 56 odst. 5 písm. a) Zákona: Dodavatel předloží (i) seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a (ii) osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu dle 56 odst. 5 písm. b) Zákona. Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením následujících dokladů a informací: (i) čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele, které musí obsahovat seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let s uvedením:! objednatele, pro kterého byly tyto stavební práce provedeny, včetně uvedení kontaktní osoby (jména a příjmení) příslušného objednatele a kontaktních údajů na tuto osobu (tel., e- mail, popř. jiná platná 17

18 (ii) doručovací adresa), u které bude možné ověřit údaje uvedené uchazečem;! ceny;! doby a místa provádění stavebních prací;! stručného popisu a rozsahu významných stavebních prací;! údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně; přílohou výše uvedeného seznamu budou ke každé provedené stavební práci osvědčení objednatele o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. V těchto osvědčeních musí být kromě údajů uvedených v předchozím odstavci obsaženy, resp. z nich musí vyplývat i další informace dle požadavků uvedených níže v tomto článku zadávací dokumentace. Vymezení minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle 56 odst. 5 písm. c) Zákona: Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud za posledních 5 let realizoval alespoň 2 stavební práce obdobného charakteru, rozsahu a složitosti jako je předmět plnění této veřejné zakázky, které zadavatel považuje za nejvýznamnější ve smyslu výše uvedeného požadavku. Stavební prací obdobného charakteru a rozsahu se rozumí stavební práce, jejímž předmětem byla výstavba objektů ve finančním rozsahu min. 62 mil. Kč bez DPH za každou jednotlivou stavbu (charakter stavby: rekonstrukce objektu stáří min. 70 let, jehož funkce je/byla ubytovací kapacita a/nebo školství a/nebo zdravotnictví). Rozsah referenční stavby musí být minimálně 4 podlažní budova se zastavěnou plochou minimálně 1300 m 2. Součástí každé z referenčních staveb musí být i technologické vybavení, které je také součástí poptávaného díla silnoproud, slaboproud (EZS, EPS, VZT, výtahy) a pozemní komunikace, zpevněné plochy a sadové úpravy, a to včetně uvedení finančního objemu jednotlivých dodávek realizovaných dodavatelem v rámci plnění příslušné stavební zakázky Technický kvalifikační předpoklad dle 56 odst. 3 písm. b) Zákona: Rozsah požadovaných informací a dokladů dle 56 odst. 5 písm. a) Zákona. Dodavatel předloží seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu dle 56 odst. 5 písm. b) Zákona. Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu ve formě čestného prohlášení, z něhož bude patrné splnění níže vymezené úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu. 18

19 Vymezení minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle 56 odst. 5 písm. c) Zákona: Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud má k dispozici pro plnění veřejné zakázky: (i) (ii) alespoň tři (3) autorizované inženýry v oboru pozemní stavby (hlavní stavbyvedoucí + dva stavbyvedoucí); autorizovaného inženýra v oboru technika prostředí staveb, specializace - Technická zařízení budov. Výše uvedené požadavky musí být prokázány nejméně třemi (3) různými osobami Technický kvalifikační předpoklad dle 56 odst. 3 písm. c) Zákona Rozsah požadovaných informací a dokladů dle 56 odst. 5 písm. a) zákona: Dodavatel předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací. Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu dle 56 odst. 5 písm. b) zákona Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením strukturovaných profesních životopisů, dokladů o vzdělání a dokladů o odborné způsobilosti osob, které se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky, z nichž bude vyplývat, že osoby splňují níže uvedené požadavky zadavatele a že se budou podílet na realizaci veřejné zakázky, dle níže vymezené úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu. Strukturovaný profesní životopis musí obsahovat u každé uváděné osoby: jméno a příjmení, nejvyšší dosažené vzdělání, dosavadní praxi v oboru předmětu veřejné zakázky s uvedením projektů (název, místo, datum realizace, stručný popis), na kterých se osoba osobně podílela (nemusí se jednat o významné stavební práce uvedené pod bodem této kvalifikační dokumentace, ale musí odpovídat požadavkům uvedeným níže pro jednotlivé pozice) a v jaké funkci a informace o poměru k dodavateli, resp. uchazeči o tuto veřejnou zakázku. Vymezení minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle 56 odst. 5 písm. c) zákona: Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud má pro plnění veřejné zakázky k dispozici realizační tým splňující následující požadavky zadavatele: a) hlavní stavbyvedoucí! vysokoškolské vzdělání! autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby! délka praxe minimálně 10 let! praxe při realizaci stavby odpovídající věcnému vymezení a finančnímu objemu podle vymezení nejvýznamnějších staveb dle odst této zadávací dokumentace v pozici stavbyvedoucího b) stavbyvedoucí (zástupce hlavního stavbyvedoucího)! vysokoškolské vzdělání 19

20 ! autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby! délka praxe minimálně 10 let! praxe při realizaci stavby odpovídající věcnému vymezení a finančnímu objemu podle vymezení nejvýznamnějších staveb dle odst této zadávací dokumentace v pozici stavbyvedoucího c) stavbyvedoucí! vysokoškolské vzdělání! autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby! délka praxe minimálně 7 let! praxe při realizaci stavby odpovídající věcnému vymezení podle vymezení nejvýznamnějších staveb dle odst této zadávací dokumentace v pozici stavbyvedoucího d) přípravář stavby! délka praxe minimálně 7 let! praxe při realizaci stavby odpovídající věcnému vymezení podle vymezení nejvýznamnějších staveb dle odst této zadávací dokumentace v pozici přípraváře stavby e) specialista v oblasti technických zařízení budov! autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení nebo autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika! délka praxe minimálně 10 let! praxe při realizaci stavby odpovídající věcnému vymezení podle vymezení nejvýznamnějších staveb dle odst této zadávací dokumentace. f) specialista v oblasti silnoproudu! autorizovaný inženýr v oboru silnoproudých a slaboproudých zařízení staveb;! délka praxe minimálně 10 let;! praxe při realizaci stavby odpovídající věcnému vymezení podle vymezení nejvýznamnějších staveb dle odst této zadávací dokumentace Technický kvalifikační předpoklad dle 56 odst. 3 písm. e) Zákona Rozsah požadovaných informací a dokladů dle 56 odst. 5 písm. a) Zákona: Dodavatel předloží přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky. Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu dle 56 odst. 5 písm. b) Zákona: Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením přehledu zaměstnanců či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru ve 20