sídlo: Pražská 137, Psáry IČO:

Transkript

1 Nabídka k veřejné zakázce Název veřejné zakázky Dodavatel tisku Psárského zpravodaje Zadavatel veřejné zakázky Obec Psáry sídlo: Pražská 137, Psáry IČO: Identifikační údaje uchazeče Profi-tisk group sto., Krakovská 20 1/14, Olomouc-Nové Sady, IČO: , DIČ: CZ , tel./fax , produkce(2i~profitisk.cz Kontaktní osoba: Jan Zaorálek, tel , zaoralek@profltisk.cz

2 tento výpis Z obchodního rejstříku elektronicky podepsal Krajský soud v Ostravě (IČ ] dne v 10:31:40. Datum zápisu: spisová značka: Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Statutární orgán: jednatel: Výpis. z obchodního rejsiříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka srpna 2005 C vedená u Krajského soudu v Ostravě Profi-tisk group s.r.o. Olomouc - Nové Sady, Krakovská 201í14, Psč Společnost s ručením omezeným. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona TOMÁŠ VEBR, dat. nar. 1. června 1972 Olomouc - Nové Sady, Krakovská 201/14, PSČ Den vzniku funkce: 29. srpna 2005 Jednání za společnost: jednatel jedná jménem společnosti samostatně. Způsob jednání: SpQlečníci: Společník: TOMÁŠ VEBR, dat. nar. 1. června 1972 Olomouc - Nové Sady, Krakovská 201/14, PSC Podíl: Vklad: ,-KČ. Splaceno: ,- Kč Obchodní podíl: 100% Základní kapitál: ,- Kč Údaje platné ke dni; 17. prosince :08 lil

3 Veřejný rejstřík. Ověřuji pod pořadovýni číslem _ že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačniho systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné:; skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě. Olomouc 6 dne 17, v 10~33 Podpis..~.. Y Razítko: Chytiliková Jarmila

4 J z veřejné části Zivnostenskébo rejstříku Platnostk :34:20 Obchodní firma: Sídlo: Proti-tisk gronp s.r.o. Krakovská 201/14, , Olomouc - Nové Sady Identifikační číslo: Statutární orgán nebo jeho členově: Jméno a př~mení: Tomáš Vebr Živnostenské oprávnění Č.] Předmět podnikáni: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách I až 3 živnostenskěho zákona Obory Činnosti: Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů Výdavatelské činnosti, polygraflcká výroba, knihařské a kopírovací práce Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů Zprostředkováni obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Reklamní Činnost, marketing, mediální zastoupení Druh živnosti: Ohlašovací volná Vznik oprávnění: Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou Odpovědný zástupce. Jméno a příjmení: Tomáš Vebr Živnostenské oprávněni č.2 Předmět podnikání: Hostinská Činnost Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná Vznik oprávnění: Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou Odpovědný zástupce: Jméno a příjmení: Hana Hednáriková Živnostenské oprávnění č.3 Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Druh živnosti: Ohlašovací vázaná Vznik oprávnění: Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou Odpovědný zástt~pce: Jméno a příjmení: Ing. Milan štarnovský Živnostenské oprávnění č. 4 Předmět podnikání: Prodej kvasného líhu, konzumního líhu a lihovin Druh živnosti: Koncesovaná Vznik oprávnění: Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou Provozovny kpředtnětu podnikáni číslo 1. Výroba, obchod a služby neuvedené vpřílohách I až 3 živnostenského zákona zvw 2.5 WEB 0040/032

5 robor činnosti: Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů ~stění: lresa: Kyselovská, , Olomouc - Slavonín rden~hht číslo provozovny: V zah4iení provozování dne: Obor Činnosti: Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků zpapiru, výroba bižuterie, kartáčnického akonfekčníl2o zboží, deštníků, upomínkových před~ě& Umístění: Kyselovská, , Olomouc - Slavonín Identiňkační Číslo provozovny: Zahájení provozování dne: Obor činnosti: Vydavatelské činnosti, polygrajická výroba, knihařské a kopírovací práce Krakovská 201/14, , Olomouc - Nové Sady Identi~kaČní Číslo provozovny: Zahájení provozování dne: Nádražní 291/35, , Horní Moštěnice Identifikační číslo provozovny: Zahájení provozováni dne: Umístěni: Kyselovská, , Olomouc - Slavonín Identifikační Čísb provozovny: Zahájení provozování dne: Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb Krakovská 201J14, , Olomouc - Nové Sady ldentiňkačtií číslo provozovny: Zahájeni provozování dne: Nádratí 291)35, , Horni Moštěnice Identi~kační Číslo provozovny: Zahájení provozování dne: Umístění: Kyselovská, , Olomouc - Slavonín Identifikační Číslo provozovny: Zahájení provozování dne: Obor činnostt Velkoobchod a maloobchod Krakovská 201/14, , Olomouc - Nové Sady Identifikační Číslo provozovny: Zahájení provozování dne: Ztracená 31919,779 00, Olomouc Identifikační Číslo provozovny: Zahájení provozování dne: Umístění: Kyselovská, , Olomouc - Slavonín Identifikační číslo provozovny: Zahájení provozováni dne: Obor činnosti: Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Krakovská 201/14, , Olomouc - Nové Sady Identifikační číslo provozovny: Zahájení provozování dne: Umístění: Kyselovská, , Olomouc - Slavonín Identifikační číslo provozovny: Zahájení provozování dne: Hostinská Činnost Ztracená 319/9, , Olomouc Identifikační číslo provozovny: Zahájení provozování dne: ZVW 2.5 WEB

6 ~ účemich poradců. vedeni účetnictvi, vedení daňové evidence Kyselovská, , Olomouc - Slavonín ikační číslo provozovny: ~jení provozo$ni dne: ~dej kvasného uhu, konzumního Jihu a lihovin ~ Jresa: Ztracená 319/9, 779 OO, Olomouc ~denti11kač~í číslo provozovny: tzahájení provozování dne: ~ 3eznamzúěastněnýc11 osob Jméno a příjmení: Tomáš Vebr Datum narození: 0L06J972 Občanství: Česká republika Bydliště: Krakovská 201/14, , Olomouc - Nové Sady Jméno a příjmení: Dattm narození: Občanství: Bydliště: Jméno a příjmení: Datum narození: Občanství: Bydliště: Hana Bednáriková Česká republika V Zahradách 309, , Radslavice Ing. Milan Štarnovský Česká republika Veleslavínova 103/8, , Olomouc - Lazee Úřad příslušný podle *71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Olomouce Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou. k datu plamosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku. -3 ZVW 2.5 WEB 0040/032

7 ~ivnostenský rejstřík Ověřuji pod pořadovým číslem _ že tato listina, která ~ýznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě. Olomouc 6 dne l712~20l4 v 10:35 Podpis Razít kol chýtiliková Jarmila ĺ

8 SMLOUVA O DÍLO r uzavřená podle ustanovení * 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1.1. Objednatel: Obec Psáry sídlem: Pražská 137, Psáry ICO: I. Smluvní strany zastoupená Vlasta Málková, místostarostkou obce bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s. číslo účtu: /0800 telefon: fax: starosta~psary.cz na straně jedné (dále jen objednatel ) 1.2. Zhotovitel: Název: Profi-tisk group s.r.o. sídlem: Krakovská 20 1/14, Olomouc-Nové Sady ICO: DIČ: CZ zastoupen: Tomášem Vebrem, jednatelem společnosti bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik a.s. číslo účtu: /2700 telefon: zaoralek profitisk.cz na straně druhé (dále jen zhotovitel ) se dohodly v souvislosti s výsledky výběrového řízení Dodavatel tisku Psárského zpravodaje na uzavření této smlouvy o dílo. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem Ceské republiky, zejména zákonem č. 89/20 12 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů. II. Předmět smlouvy a účel smlouvy Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provádět pro objednatele periodický tisk dvouměsíčníku Psárský zpravodaj v období do a objednatel se zavazuje za provedení tohoto díla zaplatit zhotoviteli cenu určenou na základě této smlouvy. III. Časopis 3.1 Smluvní strany se dohodly a současně berou na vědomí zejména, že: Stránka 1 z 5

9 - časopis je informačním periodickým tiskem o aktuálním dění v obci Psáry, - vydavatelem časopisu je OBEC PSÁRY, - grafické podklady ve formě tiskového pdf souboru zajišťuje objednatel, - tisk zajišťuje zhotovitel na tiskařském stroji minimálně čtyřbarevný ofset dle podmínek této smlouvy, - konečné rozhodnutí o zpracování obsahu, podobě a grafickém vyjádření jednotlivého čísla časopisu (odpovědnost za obsah tisku) náleží objednateli, - periodicita časopisu bude dvouměsíční, v celobarevném formátu B5 (176 x 250 mm) o rozsahu vč. obálky 40 stran ( příp. 32, 36, 44 stran), kvalita papíru lesklá křída 100 g/m2, barevnost 4/4, kvalitní barevný soutisk, časopis bude svázán ve vazbě Vl se 2 skobkami, - náklad bude činit 1700 ks výtisků na jedno vydání, - barevnost: 4/4, kvalitní barevný soutisk. Vybrané barvy (zelená, oranžová, červená) se nesmí mezi jednotlivými vydáními lišit o více než 5%: C, M, Y, K[%} oranžová zelená červená Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na překážky, které mu brání ve včasném a řádném splnění jednotlivého předmětu díla. 3.3 Zhotovitel je povinen provádět činnosti podle této Smlouvy s odbornou péčí a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a s pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen včas upozornit objednatele na případnou nevhodnost či nesprávnost jeho pokynu, jinak odpovídá za vzniklou škodu. IV. Práva a povinnosti smluvních stran 4.1 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí výrobu časopisu. 4.2 Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení kterékoliv činnosti podle této Smlouvy prostřednictvím svého subdodavatele. V takovém případě odpovídá za plnění svých závazků z této Smlouvy, jako by takovou činnost prováděl sám. V. Termíny plnění 5.1 Objednatel předá zhotoviteli podklady pro zhotovení jednotlivého čísla časopisu k zahájení výroby a tisku příslušného čísla nejpozději v termínech, které budou sděleny objednatelem zhotoviteli na celý rok před koncem roku předcházejícího (pro rok 2015 jsou termíny v příloze č. 1), a to prostřednictvím uploaudu tiskového pdf na ftp server zhotovitele, přičemž údaje potřebné pro přístup na tento sewer předal zhotovitel objednateli předpodpisem této smlouvy. 5.2 Dílo bude zhotoveno kompletně, tj. v plném počtu výtisků a předáno nejpozději do pátku v týdnu, kdy měly být nejpozději předány podklady pro zhotovení jednotlivého 2 I

10 čísla časopisu dle předchozího odstavce, a to do 10 hod. objednateli v místě jeho sídla, eříp. na jiném předem objednatelem určeném místě v k. ú. Psáry Či Dolní Jirčany. Casopisy budou dodány zabalené ve foliích vždy po cca 40 ks v balíku. 5.4 V případě prodlení způsobeného zhotovitelem má objednatel nárok uplatnit smluvní pokutu uvedenou v Čl. X. odst této smlouvy. VI. Cenové ujednání a platební podmínky 6.1 Cena plnění dle této smlouvy je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením ~ 2 zákona Č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH dle platného zákona) jako cena nejvýše přípustná. Sjednaná cena obsahuje veškeré náldady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci předmětu smlouvy. Za zhotovení části díla jednoho vydání (čísla) časopisu (1700 výtisků, 40 stran vč. obálky a dopravy na místo určení) podle této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:, Cena díla jednoho vydání (čísla) časopisu (1700 výtisků) bez DPH ,-- Kč DPH 15% 2.424,75 Kč Cena díla jednoho vydání (čísla) časopisu (1700 výtisků) vč. DPH ,75 Kč 6.2 Po předchozí domluvě může být rozsah stran a počet výtisků upraven. Ceny s DPH budou v případě 32 stran Kč, 36 stran ,15 Kč a 44 stran KČ. 6.3 Objednatel zaplatí cenu dohodnutou v odst. 6.1 tohoto článku na základě faktury vystavené zhotovitelem. Faktum vystaví zhotovitel Po výtisku jednoho vydání (čísla) Časopisu (1700 výtisků). Splatnost faktur je objednatelem stanovena na 30 kalendářních dnů od data doručení. DoruČením faktury zhotovitele objednateli se rozumí její doručení do podatelny objednatele. 6.4 Dnem úhrady faktury se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 6.5 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 6.6 Nebude-li faktura daňový doklad obsahovat některou podstatnou náležitost daňového dokladu nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo zhotovitel vyúčtuje služby a práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vráceném daňovém dokladu vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. VII. Vady díla Nesplňuj e-li vydání časopisu požadavky stanovené touto smlouvou, má objednatel právo je vrátit zhotoviteli k přepracování, v rámci něhož zhotovitel nejpozději do 24 hodin od takto fl 3

11 é reklamace bezplatně odstraní vady časopisu dodáním nových výtisků časopisu iovaném množství. Do dodání bezvadného plnění má objednatel nárok na smluvní dle ustanovení Čl. X. této smlouvy. Opětovné nesplnění podmínek smlouvy je hrubým porušením smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. VIII. Doba trvání smluvního vztahu 8.1 Smlouvaseuzavíránaobdobíodl do Smluvní vztah je možné ukončit výpovědí kteroukoliv smluvní stranou, přičemž výpovědní lhůta činí dva měsíce. Výpovědní lhůta začne plynout prvního dne měsíce následujícího Po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď se považuje za doručenou třetím pracovním dnem po prokazatelném odeslání, je-li odeslání druhé smluvní straně na její sídlo, uvedené v této smlouvě nebo přístupné ve veřejně vedeném rejstříku jako její sídlo. 8.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, vyskytnou-li se v předmětu díla podstatné vady či opakovaně, tj. dvakrát nepodstatné vady. Za podstatnou se vždy považuje nedostatečné množství výtisků. 8.4 Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na smluvní pokutu asii nárok na náhradu škody. IX. Ostatní ujednání Originály zhotovených map, plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření jsou a zůstanou vlastnictvím objednatele, pokud byly objednatelem dodány ke zveřejnění. X. Smluvní pokuty 10.1 Při nedodržení termínu plnění díla podle čl. V. je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši ,- Kč za 1. den prodlení a dále 1.000,- Kč za den Při nedodržení požadavku barevnosti (odchylka 5% a více) je oprávněn objednatel požadovat na zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ Zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu objednateli uhradit do 10-ti dnů od doručení písemné výzvy kjejímu zaplacení na adresu sídla zhotovitele, která je uvedena v záhlaví. Za doručení písenmé výzvy se rovněž považuje marné uplynutí lhůty pro vyzvednutí výzvy k zaplacení na poště v případě, že si ji zhotovitel nepřevezme Uplatnění nároků objednatele na úhradu smluvní pokuty nevylučuje uplatnění jeho nároků na náhradu škody z porušení uvedených povinností. XI. Závěrečná ujednání 11.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami Smlouva může být změněna nebo doplňována pouze písenmými dodatky. 4

12 11.3 Tato smlouvaje platná i pro případné právní nástupce smluvních stran Smlouva je vyhotovena v dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této smlouvy byl zveřejněn na internetových stránkách objednatele. Příloha č. 1 termíny pro rok 2015 V dne 2015 V Olomoucidne25.2.2OlS Objednatel: Zhotovitel: Prot~T!Sk PROFI-1ISI< GROUP sto. krdkovsk~ 1 l Olo, ouc Czech Republic Vlasta Málková, místostarostka Tomá V r, dn tel s leča i~~8 It~: 26g68954 wwwprohtssk. OBEC PSÁRY Profi- isk grou.r.o. DIČ:cz2 8689s4