Zmluva o dielo uzatvorená podľa ustanovenia 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 1. Objednávateľ: Článok I Zmluvné strany Obchodné meno: Národná banka Slovenska Sídlo: ul. Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava Zastúpený: Bankové spojenie: Národná banka Slovenska Číslo účtu: IBAN: IČO: 30844789 DIČ: 2020815654 IČ DPH: SK2020815654 (ďalej len objednávateľ ) 2. Zhotoviteľ: Obchodné meno: Sídlo: Zastúpený: Bankové spojenie: a KVANT spol. s r.o. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská dolina 842 48 Bratislava Číslo účtu: IBAN: IČO: 31398294 DIČ: 2020330565 IČ DPH: SK2020330565 Registrácia, číslo zápisu: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 9220/B (ďalej len zhotoviteľ ) (ďalej spolu aj ako zmluvné strany ) Článok II Predmet zmluvy 2.1 Pre účely tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcej definícii pojmov: a) Základná periodická profylaktická prehliadka zariadení znamená pravidelné 1
uskutočnenie servisných úkonov a testov predpísaných a bližšie špecifikovaných výrobcom zariadenia (resp. vyplýva z charakteru a typu konkrétneho zariadenia) vykonaných podľa požiadaviek noriem STN EN ISO, ktorých obsahom je najmä: (1) preverenie a zhodnotenie technického stavu prístroja, (2) vyčistenie a nastavenie optických súčiastok, (3) kontrola funkčnosti jednotlivých súčastí zariadenia, (4) ďalšie súvisiace činnosti nevyhnutné z hľadiska profylaktickej kontroly zariadení. b) Odborná periodická profylaktická prehliadka zariadení znamená pravidelné uskutočnenie servisných úkonov a testov predpísaných a bližšie špecifikovaných výrobcom zariadenia (resp. vyplýva z charakteru a typu konkrétneho zariadenia) vykonaných podľa požiadaviek noriem STN EN ISO, ktorých obsahom je najmä: (1) kalibrácia a nastavenie zariadenia, (2) kalibrácia štandardov s vydaním certifikátu o kalibrácii (iba pre magnetometer) (3) preverenie a zhodnotenie technického stavu prístroja, (4) vyčistenie a nastavenie optických súčiastok, (5) kontrola funkčnosti jednotlivých súčastí zariadenia, (6) vydanie revíznej správy, (7) ďalšie súvisiace činnosti nevyhnutné z hľadiska profylaktickej kontroly zariadení. c) Oprava zariadení (ďalej aj oprava ) znamená odstránenie vád zariadení a ich uvedenie do správneho, resp. prevádzkyschopného stavu v zmysle platnej legislatívy. 2.2 Predmetom tejto zmluvy sú nasledujúce služby, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje poskytovať objednávateľovi (spolu ďalej aj servisné služby ): a) základná periodická profylaktická prehliadka zariadení uvedených v bode 2.3 písm. a) a b) tohto článku jedenkrát ročne, b) odborná periodická profylaktická prehliadka pre zariadenie uvedené v bode 2.3 písm. a) tohto článku raz za dva roky, c) odborná periodická profylaktická prehliadka pre zariadenie uvedené v bode 2.3 písm. c) tohto článku raz za dva roky, d) základnú alebo odbornú profylaktickú prehliadku podľa požiadavky objednávateľa aj s odlišnou periodicitou ako je uvedená v písmenách a), b) a c) tohto bodu, e) opravy porúch zistených počas prevádzky, vrátane dodávky náhradných dielov k zariadeniam objednávateľa uvedeným v bode 2.3 tohto článku. 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať servisné služby podľa bodu 2.1 tohto článku na nasledovných zariadeniach objednávateľa (ďalej spolu aj zariadenia ): a) Videospektrálny komparátor VSC 5000 Foster & Freeman (ďalej len komparátor ), b) Optický stereomikroskop OLYMPUS SZX10 s digitálnym fotoaparátom a s príslušenstvom (ďalej len mikroskop ), c) Prístroj na meranie magnetického momentu Magnet-Physik EF5 s meracím magnetom JS-30-PH s príslušenstvom (ďalej len magnetometer ). 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za poskytnuté servisné služby podľa bodu 2.1 tohto článku vykonané v súlade s touto zmluvou vo výške dohodnutej v článku V a spôsobom podľa článku IV tejto zmluvy. 2
2.5 Zhotoviteľ po vykonaní servisných služieb podľa bodu 2.1 tohto článku vystaví a odovzdá objednávateľovi správu o servisnej službe zariadenia v súlade s normou STN EN ISO 9001 (ďalej len správa ). Článok III Miesto plnenia Servisné služby podľa čl. II tejto zmluvy bude zhotoviteľ vykonávať v mieste sídla objednávateľa: Národná banka Slovenska, ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava. Článok IV Podmienky plnenia predmetu zmluvy 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať servisné služby podľa článku II bodu 2.1 a 2.2 zmluvy na základe písomnej požiadavky (objednávky) objednávateľa zaslanej e- mailom alebo telefonicky a následne potvrdenej e-mailom povereným zamestnancom objednávateľa na kontaktnú adresu, resp. číslo uvedené v bode 4.2 tohto článku. 4.2 Kontakt na servisné stredisko zhotoviteľa:... a... (písomnú požiadavku treba zaslať na obidve adresy). 4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne akceptovať požiadavku objednávateľa na výkon servisných služieb, resp. odstránenie poruchy do dvoch (2) pracovných dní od nahlásenia požiadavky objednávateľa. 4.4 Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na servisnú službu bezodkladne, najneskôr však do 2 pracovných dní od jej nahlásenia. Po obhliadke a zistení stavu zariadení servisným technikom zhotoviteľa prekonzultujú poverení zamestnanci oboch zmluvných strán ďalší postup servisných služieb a v prípade nemožnosti odstránenia poruchy do 7 pracovných dní od jej nahlásenia sú povinní písomne dohodnúť záväzný termín vykonania dohodnutých servisných služieb. 4.5 V prípade servisných služieb periodickej profylaktickej prehliadky zariadení sú poverení zamestnanci povinní písomne alebo e-mailom dohodnúť termín vykonania týchto servisných služieb. 4.6 Lehota na akceptáciu požiadavky objednávateľa zhotoviteľom podľa bodu 4.3 tohto článku platí v prípade, ak požiadavka servisných služieb bola nahlásená v čase od 08:00 hod do 16:00 hod. pracovného dňa. Inak táto lehota začína plynúť od 08:00 hod. najbližšieho nasledujúceho pracovného dňa. 4.7 Zhotoviteľ vykoná servisné služby na mieste určenom podľa článku III bodu 3.1 zmluvy a v čase dohodnutom zmluvnými stranami podľa bodu 4.4 tohto článku pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 4.8 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi pri plnení jeho záväzku potrebnú súčinnosť a zabezpečiť zhotoviteľovi vhodné podmienky na riadne a včasné dodanie predmetu plnenia, a to najmä umožniť prístup k zariadeniam v dohodnutých termínoch tak, aby sa umožnilo čo najefektívnejšie vykonanie predmetu plnenia tejto zmluvy. V prípade neposkytnutia súčinnosti zo strany objednávateľa budú termíny plnenia predĺžené o čas preukázateľného omeškania objednávateľa. 3
4.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa usmerneniami povereného zamestnanca objednávateľa pri vstupe do priestorov objednávateľa a dodržiavať platné bezpečnostné predpisy, s ktorými ho objednávateľ vopred oboznámi. 4.10 Správa podľa článku II bodu 2.5 musí obsahovať najmä: - dátum a čas písomného nahlásenia požiadavky servisných služieb objednávateľom (bod 4.1 tohto článku ), - dátum a počiatočný čas vykonania obhliadky zariadenia, resp. vykonania servisných služieb a čas ich skutočného ukončenia (bod 4.4 a 4.5 tohto článku), - rozpísaný použitý spotrebný materiál a náhradné diely, - popis vykonaných servisných služieb, - odsúhlasenie plnenia povereným zamestnancom objednávateľa, resp. iné jeho vyjadrenie týkajúce sa vykonaných servisných služieb, - uvedenie dôvodov odmietnutia povereného zamestnanca objednávateľa odsúhlasiť uskutočnené servisné služby, ak k takémuto odmietnutiu dôjde, - miesto a dátum vyhotovenia správy, - celkovú cenu servisného zásahu, - podpisy poverených zamestnancov zmluvných strán. 4.11 Záväzok zhotoviteľa vykonať servisné služby bude splnený odsúhlasením uskutočnených servisných služieb povereným zamestnancom objednávateľa. Odsúhlasenie sa vykoná písomne správou podľa predchádzajúceho bodu (bod 4.10 tohto článku ). Článok V Cena a rozsah služby 5.1 Zmluvné strany sa dohodli na cenách za poskytnuté servisné služby a na náhradách iných nákladov v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodou zmluvných strán nasledovne: a) Hodinová sadzba za vykonanie základnej profylaktickej prehliadky prístroja uvedeného v čl. II bode 2.3 písmeno a) a b) tejto zmluvy je 30.- EUR/hod. bez DPH. Rozsah na vykonanie predmetnej základnej profylaktickej prehliadky sú dve hodiny. b) Hodinová sadzba za vykonanie odbornej profylaktickej prehliadky komparátora je 100 EUR/hod. bez DPH. Rozsah na vykonanie predmetnej odbornej profylaktickej prehliadky je desať hodín. c) Hodinová sadzba za vykonanie odbornej profylaktickej prehliadky magnetometra je 150 EUR/hod. bez DPH. Rozsah na vykonanie predmetnej odbornej profylaktickej prehliadky za jeden prístroj je pätnásť až dvadsať hodín. d) Cena za opravu mikroskopu predstavuje súčet hodinovej sadzby vo výške 100 EUR/hod. bez DPH vynásobenej počtom hodín nevyhnutne potrebných na vykonanie opravy a ceny použitého spotrebného materiálu a náhradných dielov. 4
e) Cena za opravu komparátora predstavuje súčet hodinovej sadzby za odbornú profylaktickú prehliadku komparátora vynásobenej počtom hodín nevyhnutne potrebných na vykonanie opravy a ceny použitého spotrebného materiálu a náhradných dielov. f) Cena za opravu magnetometra predstavuje súčet hodinovej sadzby za odbornú profylaktickú prehliadku magnetometra vynásobenej počtom hodín nevyhnutne potrebných na vykonanie opravy, ceny použitého spotrebného materiálu a náhradných dielov g) Súčasťou cien uvedených v písmenách a) až f) tohto bodu sú aj všetky dopravné náklady servisného technika zhotoviteľa na miesto výkonu servisných služieb vrátane prípadného ubytovania servisného technika. 5.2 K cenám bude zhotoviteľ účtovať príslušnú sadzbu dane z pridanej hodnoty v zmysle platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov. 5.3 Náhradné diely a spotrebný materiál potrebný pre vykonanie servisných služieb zabezpečí zhotoviteľ. 5.4 Zhotoviteľ je povinný vopred informovať objednávateľa o cene potrebných náhradných dielov, o cene spotrebného materiálu potrebného pre vykonanie servisných služieb a rozsahu hodín nevyhnutne potrebných na vykonanie servisnej služby. Zhotoviteľ dodá tieto náhradné diely a spotrebný materiál a vykoná servisnú službu po odsúhlasení ceny náhradných dielov, ceny spotrebného materiálu a rozsahu hodín nevyhnutne potrebných na vykonanie servisnej služby objednávateľom. 5.5 Zhotoviteľ vyúčtuje náhradné diely a spotrebný materiál pri fakturácii poskytnutých servisných služieb. 5.6 Faktúra za poskytované služby bude vystavená do 15 dní po prevzatí riadne vykonanej servisnej služby, t.j. podpisom povereného zamestnanca objednávateľa na správe. Lehota splatnosti faktúry bude 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje v tejto lehote faktúru uhradiť bezhotovostným platobným stykom. 5.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky údaje podľa 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov alebo po stránke vecnej alebo formálnej nebude správne vystavená, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne doplnenej alebo prepracovanej faktúry objednávateľovi. V prípade, že pri doručení faktúry objednávateľovi vzniknú pochybnosti o tom, kedy bola doručená, predpokladá sa, že faktúra bola doručená tretí deň po jej odoslaní. 5.8 Zhotoviteľ, ktorý uvedie na faktúre daň, sa zaväzuje, že odvedie daň správcovi dane v lehote ustanovenej v 78 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Porušenie tejto daňovej povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu je podstatným porušením zmluvy a dôvodom na okamžité odstúpenie objednávateľa od zmluvy. 5
6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje: Článok VI Práva a povinnosti zmluvných strán a) vykonávať servisné služby riadne a včas za podmienok dohodnutých touto zmluvou, b) servisné služby vykonávať na základe písomnej objednávky (požiadavky) vystavenej objednávateľom, c) na požiadanie umožniť určeným zamestnancom objednávateľa výkon kontroly plnenia zmluvy, d) včas informovať objednávateľa o všetkých dôležitých skutočnostiach, súvisiacich s predmetom zmluvy, ktoré môžu ohroziť alebo obmedziť plnenie zmluvy zo strany zhotoviteľa, prípadne spôsobiť nedodržanie stanovených termínov plnenia zmluvy, e) vykonať školenie zodpovedných zamestnancov tak, aby spĺňalo kritéria na obsluhu zariadení, stanovených výrobcom, f) postupovať s odbornou starostlivosťou, v súlade s odbornými a technickými predpismi ako aj s predpismi výrobcu zariadení v zmysle platnej právnej úpravy, vrátane STN a STN EN, g) zabezpečiť, aby jeho zamestnanci pri plnení tejto zmluvy v objektoch objednávateľa dodržiavali všetky všeobecne záväzné predpisy, vzťahujúce sa k vykonávaniu činností, hlavne predpisy súvisiace s bezpečnosťou práce a požiarnou bezpečnosťou, interné predpisy objednávateľa, najmä predpisy o vstupe do objektov objednávateľa a k bezpečnosti systémov, a aby sa riadili organizačnými pokynmi poverených zamestnancov objednávateľa. 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje: a) zabezpečiť prístup zamestnancov zhotoviteľa do miesta plnenia za účelom plnenia predmetu zmluvy, za podmienky, že zamestnanci zhotoviteľa budú sprevádzaní zodpovednou osobou objednávateľa, b) zabezpečiť, že budú dodržané všetky odporúčania a inštrukcie dohodnuté zmluvnými stranami pre zabezpečenie funkčnosti a bezpečnosti zariadenia, c) zabezpečiť prevádzkové podmienky v priestoroch, kde sú nainštalované zariadenia na základe opodstatnených požiadaviek zhotoviteľa, d) určiť kvalifikovaného zamestnanca, ktorý bude zodpovedný za hlásenie porúch zhotoviteľovi. 6.3 Zmluvné strany sú povinné bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy písomne stanoviť oprávnenú osobu (resp. osoby) pre účely rokovania zmluvných strán vo veciach podľa tejto zmluvy a navzájom sa informovať o platných telefónnych číslach, faxových číslach, internetových adresách a adresách elektronickej pošty, najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Zmena oprávnenej osoby alebo zmeny uvedených informácií musia byť zaslané druhej zmluvnej strane bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dní formou doporučeného listu. 6
Článok VII Záručná lehota a zodpovednosť za škodu 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady zariadení objednávateľa uvedených v čl. II bode 2.3 tejto zmluvy, ktoré vznikli v priamej súvislosti so servisnými službami, resp. opravami uskutočnenými zhotoviteľom. Zhotoviteľ poskytuje záruku za poskytnuté servisné služby po dobu dvanástich (12) mesiacov odo dňa odsúhlasenia uskutočnených servisných služieb, resp. opravy. Zhotoviteľ poskytuje záruku na nové náhradné diely 6 mesiacov odo dňa ich zabudovania alebo dlhšiu záručnú dobu danú výrobcom, vždy však minimálne 6 mesiacov. 7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené výlučne nesprávnym používaním zariadenia alebo poškodením zariadenia objednávateľom. 7.3 Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť vady uskutočnenej opravy v termíne, na ktorom sa zmluvné strany písomne dohodnú. 7.4 Prípadnú reklamáciu vykonanej servisnej služby je objednávateľ povinný uplatniť v rámci záručnej doby u zhotoviteľa, a to písomnou formou a bez zbytočného odkladu po zistení vady. Reklamácia musí obsahovať identifikáciu zmluvy, musí byť z nej zrejmá špecifikácia vady predmetu plnenia, ako aj požadovaný spôsob odstránenia vady. Reklamácia vady musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene objednávateľa. Počas doby od uplatnenia reklamácie vykonanej servisnej služby až po odstránenie vady neplynie záručná doba. 7.5 V prípade, že pri preberaní predmetu plnenia sa zistia zjavné vady alebo nedostatky, spíšu zmluvné strany o tejto skutočnosti protokol, v ktorom dohodnú ďalší postup pri odstránení vytýkaných vád a sú povinní písomne dohodnúť záväzný termín odstránenia týchto vád. 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť tieto vady alebo nedostatky v najskoršom možnom termíne, avšak najneskôr do termínu dohodnutého v protokole, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 7.7 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škody vzniknuté na zariadeniach objednávateľa v súvislosti s výkonom servisných služieb zhotoviteľom. Článok VIII Sankcie 8.1 V prípade nedodržania termínu vykonania servisných služieb dohodnutého podľa článku IV bodu 4.4 zmluvy je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10,00 eur za každý aj začatý kalendárny deň omeškania. Splatnosť zmluvnej pokuty je 30 dní od doručenia faktúry vystavenej objednávateľom zhotoviteľovi. 8.2 V prípade nedodržania termínu odstránenia záručných vád dohodnutého podľa článku VII bodu 7.3 zmluvy je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10,00 eur za každý aj začatý kalendárny deň omeškania. Splatnosť zmluvnej pokuty je 30 dní od doručenia faktúry vystavenej objednávateľom zhotoviteľovi. 7
8.3 V prípade nedodržania termínu odstránenia reklamovaných vád v zmysle článku VII bodu 7.6 zmluvy je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10,00 eur za každý aj začatý kalendárny deň omeškania. Splatnosť zmluvnej pokuty je 30 dní od doručenia faktúry vystavenej objednávateľom zhotoviteľovi. 8.4 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry na cenu predmetu plnenia, je zhotoviteľ oprávnený uplatniť si nárok na úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania. 8.5 Uplatnením zmluvných pokút nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, pričom zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu vzniknutej škody. 8.6 Pri nedodržaní termínov stanovených v článku VII bod 7.3 a v článku VII bod 7.6 tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy. Odstúpením objednávateľa od zmluvy podľa tohto bodu nie je dotknutý nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty bodov 8.1 až 8.3 tohto článku. Článok IX Ukončenie zmluvy 9.1. Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa. 9.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len deň zániku zmluvy dohodou ). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou. 9.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu. Objednávateľ má právo okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ poruší zmluvu podstatným spôsobom (bod 9.4. tohto článku zmluvy). 9.4. Na účely tejto zmluvy sa rozumie podstatným porušením zmluvy nedodržanie povinností zhotoviteľa uvedených v čl. V bode 5.8 zmluvy a v čl. VIII bode 8.6 zmluvy. 9.5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ koná v rozpore s touto zmluvou, právnymi predpismi a na písomnú výzvu zhotoviteľ toto konanie a jeho následky v určenej lehote neodstráni. Takéto porušenia povinností zhotoviteľom podľa predchádzajúcej vety ako aj akékoľvek ďalšie porušenie ktoroukoľvek zmluvnou stranou sa pokladá za porušenie nepodstatné, pri ktorom je oprávnená strana povinná zaslať porušujúcej strane výzvu a určiť primeranú lehotu na odstránenie vadného plnenia. Primeranou lehotou sa rozumie minimálne 7 kalendárnych dní, s prihliadnutím na povahu veci. 9.6. Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Odstúpením objednávateľa od zmluvy podľa tohto bodu nie je dotknutý nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty. 8
9.7. V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. 9.8. Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede zhotoviteľovi. 9.9. V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 9.8. tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny služby uvedenú v článku V tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným službám ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia článku V tejto zmluvy. Článok X Záverečné ustanovenia 10.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky. Prípadné spory medzi zmluvnými stranami, ktoré sa nepodarí vyriešiť ich dohodou, budú riešené príslušným súdom Slovenskej republiky. 10.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú vzájomne včas informovať o všetkých okolnostiach a problémoch súvisiacich s plnením tejto zmluvy. 10.3 Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa môžu vykonať len jej písomnými dodatkami, odsúhlasenými a podpísanými oboma zmluvnými stranami. 10.4 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to v dĺžke 4 rokov od dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že každý jeho zamestnanec, ktorý bude vykonávať činnosť pre objednávateľa a bude mať prístup k chráneným informáciám objednávateľa, je osobou, ktorá je bezúhonná a dosiahla vek 18 rokov. Za bezúhonnú osobu sa pre účely tejto zmluvy nepovažuje tá osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za: a) úmyselný trestný čin, b) trestný čin ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva ( 264 Trestného zákona), alebo za trestný čin všeobecného ohrozenia ( 285 Trestného zákona) spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s porušením dôležitej povinnosti vyplývajúcej zo zamestnania alebo funkcie alebo povinnosti uloženej zákonom, c) trestný čin ohrozenia utajovanej skutočnosti ( 319 a 320 Trestného zákona), trestný čin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi ( 374 Trestného zákona), alebo trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s porušením alebo ohrozením zákonom uznanej alebo uloženej povinnosti mlčanlivosti. 9
10.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že on aj osoby, prostredníctvom ktorých bude vykonávať činnosť pre objednávateľa podľa tejto zmluvy budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach a pomeroch objednávateľa, o ktorých sa dozvedeli pri výkone činnosti podľa tejto zmluvy, a to najmä o informáciách, ktoré sú predmetom bankového tajomstva, daňového tajomstva, obchodného tajomstva alebo chránených informácií ESCB, prípadne podliehajú ochrane podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. Tento záväzok mlčanlivosti trvá aj po ukončení činnosti pre objednávateľa. 10.7 Zmluva sa vyhotovuje v 6 rovnopisoch, z nich dva dostane zhotoviteľ a štyri objednávateľ. 10.8 Táto zmluva (vrátane jej prípadných dodatkov) je povinne zverejňovaná zmluva podľa ustanovení 5a zákona o prístupe k informáciám (zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov) v spojení s ustanoveniami 1 ods. 2 Obchodného zákonníka a s ustanoveniami 47a Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy vrátane jej dodatkov a faktúr zhotoviteľa doručených objednávateľovi a tiež disponuje písomným súhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajúcej za zhotoviteľa) na zverejnenie jej údajov v tejto zmluve, v jej dodatkoch a vo faktúrach zhotoviteľa doručených objednávateľovi, a to zverejnenie objednávateľom počas trvania jeho povinnosti podľa 5a ods. 1, 6 a 9 5b zákona o prístupe k informáciám. Tento súhlas možno odvolať len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. 10.9 Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán nepodpíšu túto zmluvu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle (internetovej stránke) objednávateľa ( 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s 5a ods. 1, 6 a 9 zákona o slobodnom prístupe k informáciám). 10.10 Zmluvné strany (každá sama za seba) zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená a že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných a nevyhovujúcich podmienok pre niektorú zo zmluvných strán. Súčasne zmluvné strany (každá sama za seba) zhodne vyhlasujú, že sa s touto zmluvou dôkladne oboznámili a jej obsahu porozumeli, zaväzujú sa ustanovenia tejto zmluvy dobrovoľne plniť a túto zmluvu vlastnoručne podpísali na znak toho, že je určitá a zrozumiteľná a že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli. V Bratislave, dňa... V Bratislave, dňa......... 10