VD Hracholusky, Mže ř. km,67 - oprava betonů odpadních koryt Dodatek Č. 1 SoD, Dodatek č. 1 SMLOUVY O DLO Číslo smlouvy objednatele: 105/01 Číslo smlouvy zhotovitele: 1/019 Smluvní strany: objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 4 statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: ng. Miloň Kučera, ředitel závodu Berounka oprávněn jednat o věcech technických: ng. Zbyněk Folk, vedoucí technického střediska Bc. Jan Kail, vedoucí provozního úseku Mže Č: 7088995 DČ: CZ7088995 bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. číslo účtu: 1487015064/700 zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 4594 tel.: 1 401 111 fax: 5714119 (dále jen.objednatel") a zhotovitel: AZ SANACE a.s. sídlo: Pražská 5, 400 01 Ústí nad Labem oprávněni jednat jménem společnosti: ng. Jiří Zavoral, CSc. - předseda představenstva ng. Zdeněk Avenarius - člen představenstva ng. Petr Vacek - člen představenstva oprávněni jednat o věcech smluvních: ng. Zdeněk Avenarius - člen představenstva ng. Petr Vacek - člen představenstva oprávněni jednat o věcech technických: ng. Lukáš Svoboda, výrobní ředitel ng. Josef Schwarzer, stavbyvedoucí Č: 50514 DČ: CZ50514 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Ústí nad Labem číslo účtu: 68954/0800 zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 109 tel.: 475 40 811 fax.: 4754081 (dále jen.zhotovitel") Strana 1 (celkem )
VD Hracholusky, Mže ř. km,67 - oprava betonů odpadních koryt Dodatek Č. 1 SoD Smluvní strany se v kontextu výsledku jednacího řízení bez uveřejnění uskutečněného na základě výzvy objednatele ze dne.10.01 dohodly na uzavření tohoto dodatku Č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 5.6.01. Příslušná ujednání smlouvy o dílo se mění nebo doplňují takto:. Článek. "Předmět smlouvy" se doplňuje o odstavec 8.: 8. Předmět díla se upravuje o dodatečné práce a méněpráce specifikované v příloze Č. 1 tohoto dodatku smlouvy o dílo - soupisu věcných změn: dodatečných prací a méněprací. Jedná se o dodatečné práce: změny rozsahu sanace krystalizačním nátěrem změny rozsahu bourání betonových konstrukcí, včetně likvidace změna opravy konstrukce na soutoku odpadních koryt (tzv..trojúhelnik") Jedná se o méněpráce: změny rozsahu sanace hrubou, jemnou reprofilací, včetně pasivačního nátěru ručního dobourání změny rozsahu otryskání konstrukcí a odtrhových zkoušek změna převádění vody a jímkování vývaru spodních výpustí změna rozsahu čištění vývarů. V článku. "Cenové a platební podmínky" se mění odstavec 1. následovně: 1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedené dílo v rozsahu č.. této smlouvy se podle odst. zákona Č. 56/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, stanoví částkou: Cena díla dle č.. Smlouvy o dílo (bez DPH) : 11.88.61,98 Kč dodatečné méněpráce práce dle dodatku Č. 1 (bez DPH) dle dodatku Č. 1 (bez DPH).67.57,19 Kč - 99.74,0 Kč Nová cena díla dle dodatku Č. 1 (bez DPH) (slovy: třináctmilionůdvěstěpadesátosmtisícpětsetdevadesátšest devadesát sedm haléřů). 1.58.596,97 Kč korun českých K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění. Podkladem pro stanovení ceny díla je soupis věcných změn: dodatečných prací a méněprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku Č. 1 smlouvy o dílo jako příloha Č. 1.. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem Č. 1 zůstávají v platnosti a beze změn. Tento dodatek Č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Strana (celkem )
VD Hracholusky, Mže ř. km,67 - oprava betonů odpadních koryt Dodatek Č. 1 SoD Dodatek Č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek Č. 1 ke smlouvě o dílo řádně přečetly, jeho ustanovením rozumí a prohlašují, že dodatek Č. 1 je projevem jejich svobodné, vážné a určité vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: Příloha Č. 1 Oceněný soupis věcných změn: dodatečných prací a méněprací 1-10- 01 V Praze dne. V Ústí nad Labem dne 1-10- 01 o Povod í Vltavy, státní podnik vod Berounka 4 ábi'e (14,04 0 Ptzeň zhotovitel: 7. Y.~~~. ng. Zdeněk Avenarius člen představenstva AZ SANACE a.s. ng. etr Va k člen před sta enstva AZ SANACE a.s. AZ SRf\lACE 0.5. Pražs~á5 400 01 Úst[ nad Labem DlČ: CZ&i$5'!4 05 Strana (celkem )
-. AZ~a.s. SOUPS VĚCNÝCH ZMĚN: DODATEČNÝCH Mže ř. km,67 - oprava betonů STAVBA: Objekt: VD Hracholusky, Objednatel: Zhotovíte : Povodí Vltavy, státní podnik AZ SANACE a.s., Pražská 5, 400 01 Ústí nad Labem Poř. č. Položka odpadních PRACí A MÉNĚPRACí koryt Název položky MJ 11 141 4 Počet MJ dle SOD 151 6 6 0,500 9 Počet MJ dle Rozdíl J.cena Celkem SOD Celkem dle Cena rozdílu 161 6 6 0,500 9 16,0 11,80 15,60 16,50 97,00 708,00 19,80 1485,00 97,00 708,00 19,80 1485,00 6 7 8 9 11 18 0 1 18040111 00574700 181101101 4 5 1751 1751 17514 ml 610,500 14 15,000 610,500 14 15,000 t 5,000 7 87,000 18,16 948,000 5,000 7 87,000 18,16 948,000 mt ml 6 7 8 9 0 010111 5111 911116 16811 957110 Č: 50 514 DČ: CZ50514 Bank. sp. Č50B Ústí nad Labem, č.ú.:1911415/000 AZ 5ANACE a.s. zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, dne 5..1998, 99,00 159,00 09,00 oddíl B, vložka 109 1014,00 984,00 549,00 1 00 61 6049,50 6 615,00 6049,50 6 615,00 549 7888 97051,00 81 4,00 5788 549 7888 97051,00 81 4,00 5788
~\ Poř. č. Položka Celkem Název položky SOD Celkem dle Cena rozdílu R9 4 4 5 6 7 8 441111 4451141 445114 4575111 461101 4651170 4651170 9 40 41 T 5641111 Komunikace Podklad nebo podsyp ze štěrkoolsku 158411111 15981140 Osazeni silničních dílců z ZB do lože z kameniva těženého ti 40 mm panel silniční DZ /490 00x1 00x15 cm 5 Stupně dusané z betonu prostého, tř. C1/C15 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť Odstraněni bednění stupňů přímočarých schodišť Filtrační vrstvv z hrubého drceného kameniva se zhutněním zrno od 4 až 8 do až mm Patka z betonu vodostavebného V 4 B 0 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost nad 00 kg Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost nad 500 kg SP ti 100 mm 6 Č: 50 514 DČ: CZ50514 Bank. sp.: ČSOB Ústí nad Labem, č.ú.: 1911415/000 AZ SANACE a.s. zapsaná u Krajského soudu v Ústi nad Labem, dne 5..1998, oddíl B, vložka 109 m 8,000 1 61,00 1 6,000 8,000 8,000 1 61,00 1 6,000 8,000 18,00 154,60 7,50 6 4,00 96,00 1 14,00 kus 9 9 9 9 5,00 91,70 80 1116,00 497,9 878,5 794619,00 759 4668,00 444,00 1116,00 497,9 878,5 794619,00 759 4668,00 444,00 468 85,00 400 468 85,00 400
-, Poř. Č. Položka Název položky MJ Počet MJ dle Počet MJ dle SOD Rozdíl J.cena Celkem SOD Celkem dle Cena rozdílu Cena za objekt celkem bez DPH DPH 1% Cena za objekt celkem vč. DPH 11 88 61,98 495558,94 1479 17,9 158 596,97 78405,6 16 04 90, 1 7498,00 88746,4 1 6679,4 _ dodatečné méněpráce práce V Ústi nad Labem dne 16.7.01 Za AZ SANACE a.s. zpracoval: Gúrtler Václav / rena ML TKÁ obchodní ředitel AZ SANACE a.s. 7'vQ&'é~~~ ng. Zdeněk Avenaríus člen představenstva /',ť.,..jí... ' e.. ;! ~ RZ c:':'~~~~,.,. J'-n h.e a. s. Fi~Xá6 400 01 Ústf nad Labem DČ;C~lm$S'!4 05 ic: 50 514 oic: CZ50514 Bank.sp. ésob Ústí nad Labem, č.ú.:1911415/000 AZ SANACE a.s. zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, dne 5.. 1998, oddíl B, vložka 109