MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

Transkript

1 Odbor investic a rozvoje V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo uzavřenou mezi městem Písek a společností OHL ŽS, a.s., IČO: , se sídlem Brno - Veveří, Burešova 938/17, PSČ na akci Městská knihovna a centrum vzdělávání. NÁVRH USNESENÍ Rada města a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo mezi městem Písek a společností OHL ŽS, a.s., IČO: , se sídlem Brno - Veveří, Burešova 938/17, PSČ na akci Městská knihovna a centrum vzdělávání. Mgr. Eva Vanžurová Starostka Návrh předkládá Návrh zpracoval Ing. Václav Filip, vedoucí odboru Bc. Rudolf Koraba, vedoucí oddělení investic

2 Důvodová zpráva: Společnost OHL ŽS, a.s., IČO: , se sídlem Brno - Veveří, Burešova 938/17, PSČ předložila návrh Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo na akci Městská knihovna a centrum vzdělávání. Předmětem tohoto dodatku je návrh na navýšení ceny o dílo ve výši Kč bez DPH tzn. z původních ,16 Kč na ,16 Kč bez DPH a to z důvodu změn v rozsahu díla. Jednotlivé změny byly projednány na pravidelných kontrolních dnech za účasti všech odborně zainteresovaných a jsou specifikovány v jednotlivých změnových listech (dále jen ZL ), které jsou v samostatné příloze tohoto materiálu. ZL jsou číslovány v pořadí, jak průběžně nabíhaly při realizaci stavby. Změnové listy méněprací jsou číslovány podle autora projektu, tak jak je navrhoval z úsporných důvodů. V návrhu dodatku je celkem 88 změnových listů z nichž vícepráce řeší 39 ks ZL a méněpráce 49 ks. Předchozí změnové listy jsou již obsahem dodatků č.1 a č.2 ke smlouvě o dílo. Největší a nejzásadnější změny jsou z důvodu změny rozsahu díla projektové dokumentace v oboru elektroinstalace. Zde došlo k většímu objemu kabeláže včetně chrániček. Tyto vícepráce jsou doloženy jednak výkazem výměr a jednak dodacími listy materiálu (ZL č. 30). K dalšímu značnému nárůstu došlo k chybné výměře cementové dlažby v některých místnostech a nedostatečnému určení prořezu materiálu (ZL č. 47). Další, rozsáhlejší objemem, změnový list řeší jádrové vrty do smíšeného zdiva, které byly nutné převážně pro prostupy instalace a kotvení ocelových konstrukcí (ZL č.56). Změnové listy řeší též méněpráce změny stavebních prvků, použití jednodušších technologií či vypuštění určitých uměleckých předmětů po schválení budoucího uživatele i autora projektu (celkem 49 ZL). Změnové listy, s ohledem na jejich množství a rozsah, nejsou přílohou tohoto materiálu, a jsou k nahlédnutí na odboru investic a rozvoje. Radou města bylo přijato, v souvislosti s touto akcí, následující: U s n e s e n í č. 201/17 Rada města 1. schvaluje účastníka OHL ŽS, a. s., Burešova 938/17, Veveří, Brno, IČO za celkovou cenu Kč bez DPH, jehož nabídka byla podle dílčího hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, dodavatelem veřejné zakázky Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání a pověřuje starostku města podpisem smlouvy o dílo, 2. schvaluje účastníka Společnost KOČÍ a MANE STAVEBNÍ- KNIHOVNA Písek (vedoucí společník KOČÍ a. s., K Lipám 132, Hradiště, Písek, IČO ; společník MANE STAVEBNÍ, s. r. o., Okružní 2615, České Budějovice 3, České Budějovice, IČO ) jako druhého v pořadí za celkovou cenu Kč bez DPH, 3. schvaluje účastníka CASTA + GEOSAN KNIHOVNA (vedoucí společník Casta a. s., Pražská 467, Pražské Předměstí, Písek, IČO ; společník GEOSAN GROUP a. s., Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ , IČO ) jako třetího v pořadí za celkovou cenu Kč bez DPH. Zodpovídá: Ing. V. Filip Usnesení č. 180/18 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi městem Písek a společností OHL ŽS, a. s., IČO , se sídlem Brno - Veveří, Burešova 938/17, PSČ na akci Městská knihovna a centrum vzdělávání. Zodpovídá: Ing. V. Filip Usnesení č. 436/18 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi městem Písek a společností OHL ŽS, a. s., IČO , se sídlem Brno Veveří, Burešova 938/17, PSČ na akci Městská knihovna a centrum vzdělávání. stránka 2 (celkem 11)

3 Zodpovídá: Ing. V. Filip Stanovisko TDS: příloha č. 2 Doporučení zpracovatele: Zpracovatel, s ohledem na akceptovatelné důvody, doporučuje radě města usnesení a) schvaluje Vztah k rozpočtu: Navýšení ceny díla je kryto rozpočtem města, kap 740 odbor IR Způsob určení ceny: Navýšení je vyjádřeno v cenové hladině položek z uzavřené smlouvy (vysoutěžené položky) a v souladu s cenami ÚRS, případně cenami v místě obvyklých. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník; zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: V souladu se strategickým plánem. Přílohy: 1) Návrh Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo 2) Seznam změnových listů 3) Stanovisko TDS stránka 3 (celkem 11)

4 Příloha č. 1 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen dodatek ) 1.1. Objednatel: I. SMLUVNÍ STRANY Město Písek Sídlo: Velké náměstí 114/3, Písek Zastoupené: Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Č. účtu: /0100 Zástupce ve věcech technických: Bc. Rudolf Koraba, odbor investic a rozvoje, tel: (dále jen jako,,objednatel ) 1.2. Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. Sídlo: Burešova 938/17, Brno, Veveří Zastoupen: Ing. Alešem Kézrem, ředitelem Divize J - Čechy IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: KB Brno - město Č. účtu: /0100 Zástupce ve věcech technických: Ing. Milan Pitner, vedoucí realizačního týmu Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695 stránka 4 (celkem 11)

5 (dále jen jako,,zhotovitel ) II. Preambule 2.1. Smluvní strany uzavřely dne smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky nazvané Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání (dále jen Veřejná zakázka ), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ) Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením 222 odst. 6 z. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na následujících změnách této smlouvy o dílo. Důvodem těchto změn je změna závazku, jehož potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Vyčíslené vícepráce a méněpráce odpovídají výsledku provádění díla Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání s ohledem na skutečnosti zjištěné v průběhu provádění prací - blíže oboustranně odsouhlasené oceněné výkazy výměr změnových listů č. 21, 23-25, 27, 30, 32-34, 36, 44, 47, 50-77, , , 03,01, , 04.20, 05.01, , 05.07, , 05.21, , , rekapitulace - viz příloha č. 1 a č. 2 tohoto dodatku. III. Změny smlouvy o dílo Cena díla 3.3. V souladu s čl. 8 byly zpracovány a oboustranně odsouhlaseny změnové listy. 21, 23-25, 27, 30, 32-34, 36, 44, 47, 50-77, , , 03,01, , 04.20, 05.01, , 05.07, , 05.21, , , , které jsou podkladem pro změnu smlouvy o dílo a uzavření tohoto dodatku, na jejichž základu se smlouva upravuje tak, že čl. 7, bod 7.1. se ruší a nahrazují následujícím zněním: původní celková cena díla vč. dodatku č.1 a č.2 bez DPH více práce celkem bez DPH méně práce celkem bez DPH nová celková cena bez DPH ,16 Kč ,44 Kč ,44 Kč ,16Kč IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne nedotčená tímto dodatkem se nemění Platnost tohoto dodatku smlouvy o dílo nastává dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnost dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajišťuje objednatel Tento dodatek smlouvy o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Zhotovitel obdrží dvě (2) a objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení. Přílohy: Příloha č. 1 Rekapitulace víceprací a méněprací oceněných výkazů výměr ZL č. listů č. 21, 23-25, 27, 30, 32-34, 36, 44, 47, 50-77, , , 03,01, , 04.20, 05.01, , 05.07, , 05.21, , , Příloha č. 2 Oceněné výkazy výměr změnových listů č. listů č. 21, 23-25, 27, 30, 32-34, 36, 44, 47, 50-77, , , 03,01, , 04.20, 05.01, , 05.07, , 05.21, , , stránka 5 (celkem 11)

6 V Písku dne... V Českých Budějovicích dne... Město Písek Mgr. Eva Vanžurová starostka OHL ŽS, a.s. Ing. Aleš Kézr ředitel Divize J - Čechy stránka 6 (celkem 11)

7 Příloha č.2 stránka 7 (celkem 11)

8 stránka 8 (celkem 11)

9 stránka 9 (celkem 11)

10 stránka 10 (celkem 11)

11 Příloha č.3 stránka 11 (celkem 11)