Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

Transkript

1 Město Hustopeče Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Setkání pod nebem - Projekt je registrován pod názvem projektu Setkání pod nebem u Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod - Prioritní osa 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel - Veřejná zakázka zadávaná v souladu s ustanoveními: 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v otevřeném řízení (dále jen Veřejná zakázka ) Zadavatel Zakázky: Název: Město Hustopeče Sídlo: Dukelské nám. 2/2, Hustopeče IČ: zastoupený: Ing. Luboš Kuchynka starosta města

2 OBSAH DEFINICE POJMŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE INFORMACE O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ KLASIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ DLE CPV PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PŘEDMĚT PLNĚNÍ DOBA (PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN) DODÁVKY MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DLE 44 ZVZ A PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DLE 48 ZVZ K SAMOSTATNÝM PŘÍLOHÁM ZD PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, ZADÁVACÍ LHŮTA LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ LHŮTA OBCHODNÍ PODMÍNKY HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ Finanční záruka na dobu realizace Finanční záruka na dobu záruční doby TECHNICKÉ PODMÍNKY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE SUBDODAVATELÉ VYMEZENÍ SUBDODAVATELŮ DLE 44 ODST. 6 ZVZ POŽADAVKY NA SUBDODAVATELE DLE POKYNŮ ROP JIHOVÝCHOD PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VÍCE DODAVATELI ZAHRANIČNÍ DODAVATEL OSTATNÍ UJEDNÁNÍ PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ DLE 53 ODST. 1 ZVZ PROKÁZÁNÍ PROFESNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ DLE 54 PÍSM. A), B) A D) ZVZ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O EKONOMICKÉ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI SPLNIT VEŘEJNOU ZAKÁZKU PROKÁZÁNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ DLE 56 ODST. 3 PÍSM. A) ZVZ ROZSAH POŽADOVANÝCH INFORMACÍ A DOKLADŮ ZPŮSOB PROKAZOVÁNÍ STANOVENÍ MINIMÁLNÍ ÚROVNĚ PROKÁZÁNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ DLE 56 ODST. 3 PÍSM. B) A C) ZVZ ROZSAH POŽADOVANÝCH INFORMACÍ A DOKLADŮ ZPŮSOB PROKAZOVÁNÍ STANOVENÍ MINIMÁLNÍ ÚROVNĚ PROKAZOVÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE POŽADAVKY NA POSKYTNUTÍ PENĚŽNÍ JISTOTY Peněžní jistota PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK

3 9.2 OBSAH NABÍDKY ZÁVAZNÉ POŽADAVKY NA ZPŮSOB UVEDENÍ NABÍDKOVÝCH CEN ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ, ROZSAH PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY TECHNICKÁ ČÁST OBECNÉ ZÁVAZNÉ POŽADAVKY STAVEBNÍ KONSTRUKCE, TECHNOLOGICKÉ DODÁVKY A ZAŘÍZENÍ JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POŽADAVKY NA PUBLICITU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU ROP JV DALŠÍ PODMÍNKY ZADAVATELE SEZNAM PŘÍLOH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PŘÍLOHA Č. 1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A SOUPIS PRACÍ PŘÍLOHA Č. 2 KRYCÍ LISTY NABÍDKY FORMULÁŘ PŘÍLOHA Č. 3 PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ POŽADAVKU NA PROKÁZÁNÍ TECHNICKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 56 ODST. 3 PÍSM. A) - FORMULÁŘ PŘÍLOHA Č. 4 OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘÍLOHA Č. 5 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DLE 53 ODSTAVEC 1 PÍSM. C) AŽ E) A G), I) AŽ K) ZVZ,

4 Preambule Zadávací dokumentace je vypracovaná dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších přepisů (dále jen ZVZ) jako podklad pro podání nabídek dodavatelů v rámci podlimitní veřejné zakázky formou otevřeného řízení podle 27 ZVZ neomezenému počtu dodavatelů. Práva a povinnosti v této dokumentaci neuvedené se řídí ZVZ. Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel. Za správnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel, pokud však uchazeč při kontrole zadávací dokumentace zjistí rozpor mezi jejími jednotlivými částmi (např. mezi technickou zprávou, výkresovou částí a soupisem prací) má právo v souladu se ZVZ vznést písemný dotaz formou dodatečné informace zadavateli. Definice pojmů Veřejná zakázka Projektová dokumentace Soupis prací ZVZ Zadavatel Uchazeč Smlouva Veřejnou zakázkou se rozumí zlepšení stavebně-technického stavu pěších a parkovacích ploch, zpřístupnění všech částí Dukelského náměstí včetně historických památek a obnova centra města dle projektové dokumentace a soupisu prací. Projektovou dokumentací se rozumí projektová příprava na uvedenou akci, konkrétní popis projektové dokumentace viz odstavec 6.1, která je vypracována Stavební projekční kanceláří Hustopeče, Dlouhá 2, Hustopeče u Brna, IČO: , vypracována projektantem: Ing. Libor Schwarz, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT: v období 01-02/2013 (dále též PD). Soupisem prací se rozumí soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatelem této veřejné zakázky je Město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, Hustopeče. Zadavatel je dle 2 odst. 2 písm. c) ZVZ veřejným zadavatelem. Uchazečem ve smyslu 17 písm. j) ZVZ je dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení. Smlouvou se rozumí Smlouva o dílo na provedení stavebních prací, které jsou předmětem Veřejné zakázky, v rozsahu stanoveném v této 4

5 Zadávací dokumentaci a v souladu s vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce. Dodavatel Oprávněná osoba Prohlášení Dodavatelem ve smyslu 17 písm. a) ZVZ je fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel. Statutární orgán uchazeče nebo jím řádně plnou mocí zmocněná osoba (resp. v případě, kdy nabídku podává více uchazečů společně, osoba, které bylo zmocnění řádně uděleno statutárními orgány všech těchto uchazečů) k jednáním týkajícím se podání nabídky za uchazeče, resp. k dalším úkonům s tím souvisejícím. Jedná se o jakékoliv čestné prohlášení o existenci relevantních skutečností, resp. splnění určitých podmínek podle této zadávací dokumentace. Prohlášení musí být učiněno oprávněnou osobou, přičemž pravost podpisu nemusí být úředně ověřena. Sdružení Několik uchazečů podávajících nabídku společně (dle 51 odst. 5 ZVZ). Subdodavatel Členové sdružení Účel veřejné zakázky Seznam zákonů a vyhlášek Seznam zkratek ZVZ ZD PD KL profil CPV ISVZ TED Subdodavatel ve smyslu 17 písm. i) ZVZ je osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Jednotliví členové sdružení, tedy jednotliví uchazeči podávající nabídku společně. Účelem veřejné zakázky je efektivní realizace veřejné zakázky. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Vyhl. č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Vyhl. č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. zadávací dokumentace projektová dokumentace krycí list nabídky profil zadavatele veřejné zakázky Společný slovník pro veřejné zakázky Informační systém Věstníku veřejných zakázek Úřední věstník veřejných zakázek Tenders electronic daily 5

6 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele Název: Město Hustopeče Sídlo: Dukelské nám. 2/2, Hustopeče IČ: Zastoupený: Ing. Luboš Kuchynka starosta města Hlavní kontaktní osoba: Bc. Silvie Vymyslická projektová manažerka Zadavatel je na základě ustanovení 151 ZVZ zastoupen v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy zástupcem. Zástupce: DEA Energetická agentura, s.r.o. Sídlo: Benešova 425, Modřice Pracoviště: Sladkého 13, Brno - Komárov (areál MU) IČ: Registrace: OR u KS v Brně oddíl C, vložka 2078 Kontaktní osoba: Ing. Eliška Hallová, zakazky@dea.cz, tel.: Číslo příkazní smlouvy: Informace o veřejné zakázce a zadávacím řízení 2.1 Informace o veřejné zakázce Název veřejné zakázky (projektu): Setkání pod nebem Ev. číslo (Věstník VZ): Dotační titul: Ev. číslo (ROP Jihovýchod): CZ.1.11/3.2.00/ Číslo operačního programu: CZ.1.11 Název operačního programu: ROP NUTS II Jihovýchod Číslo prioritní osy: 11.3 Název prioritní osy: Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory: Rozvoj regionálních středisek Číslo výzvy: 35 Název výzvy: Rozvoj regionálních středisek - školství, volnočasové aktivity, revitalizace 2.2 Informace o zadávacím řízení Druh veřejné zakázky: Limit veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: Veřejná zakázka na stavební práce Podlimitní veřejná zakázka Otevřené řízení dle 27 ZVZ Zakázka je financována ze zdrojů EU, Regionální operační program NUT II Jihovýchod (dále ROP JV), prioritní osy 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských oblastí, oblasti podpory Rozvoj regionálních středisek. Zadavatelem zakázky je Město Hustopeče, které je dle 2 odst. 2 písm. c) ZVZ veřejným zadavatelem. 6

7 2.3 Klasifikace předmětu plnění dle CPV Hlavní CPV kódy: Stavební práce Vedlejší CPV kódy: Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení Služby vysazování a údržby zelených ploch Zakládací práce a vrtání studní 2.4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí ,- Kč bez DPH. 2.5 Předmět plnění Předmětem plnění této veřejné zakázky je zlepšení stavebně-technického stavu pěších a parkovacích ploch, zpřístupnění všech částí Dukelského náměstí včetně historických památek a obnova centra města dle projektové dokumentace a soupisu prací SETKÁNÍ POD NEBEM. Bude se jednat o následující stavební práce a související dodávky: nové a rekonstruované chodníky pro pěší, rekultivace zeleně a nová zeleň, stávající a nové silniční komunikace, doplnění městského mobiliáře, úpravy a doplnění rozvodných skříní, vybudování opěrných zídek a zdí, obnova kamenných základů původního kostela se vznikem amfiteátru, vodní prvky - fontána, studna, technická infrastruktura - úprava a doplnění veřejného osvětlení, doplnění přípojných míst na elektřinu. Podrobný popis konkrétních prací je uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace projektová dokumentace, popis viz odstavec 6.1 této ZD. 2.6 Doba (předpokládaný termín) dodávky Zakázka na dodávky bude realizována na základě Smlouvy uzavřené mezi Zadavatelem a Dodavatelem na dobu určitou s účinností ode dne uzavření Smlouvy do okamžiku předání díla Zadavateli. Předpokladem Zadavatele je realizace Veřejné zakázky cca v těchto termínech: Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí: 150 kal. dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo při předpokládaném datu podpisu smlouvy Součástí této lhůty je i lhůta zdržení prací strpěním archeologického průzkumu v délce 30 kal. dnů. V případě posunu zahájení prací z důvod ů dodržení lhůt dle ZVZ, bude termín zahájení a dokončení prací adekvátně posunut. 2.7 Místo plnění veřejné zakázky Místo stavby: k.ú. Hustopeče, parc.č. 81/1, 81/2 a 81/4. 7

8 3. Zadávací dokumentace dle 44 ZVZ a podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace dle 48 ZVZ k samostatným přílohám ZD. Zadávací dokumentace obsahuje: obchodní podmínky, technické podmínky ( 45), požadavky na prokázání splnění kvalifikace, požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny, požadavky na poskytnutí jistoty a finanční záruky, podmínky a požadavky na zpracování nabídky, způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií, příslušnou projektovou dokumentaci v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem zpracovanou do podrobností, které specifikují předmět veřejné zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky, soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a to rovněž v elektronické podobě. jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky 3.1 Podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace Zadávací dokumentace včetně jejich příloh bude poskytována v listinné či elektronické podobě na vyžádání u kontaktní osoby zastupující zadavatele (Ing. Eliška Hallová, zakazky@dea.cz, tel.: ). Zadávací dokumentace textová část (včetně textové části PD) je vyvěšena na profilu zadavatele. Zadávací dokumentace netextová část bude poskytována přihlášeným uchazečům v elektronické podobě zdarma. Zaslána bude prostřednictvím u. Listinná forma projektové dokumentace bude poskytnuta za poplatek spojený s náklady na reprodukci ve výši 2900,- Kč bez DPH plus DPH Náklady na poštovné budou účtovány dle aktuálního ceníku držitele poštovní licence zvlášť. Náklady na balné jsou stanoveny na 200 Kč bez DPH plus DPH. Místem vyzvednutí tištěné formy zadávací dokumentace je adresa DEA Energetická agentura, s.r.o., Sladkého 13, Brno Komárov, (areál MU, sl. Ing. Hallová tel ). Denně od 8:30 do 16:00 hod. Zadávací dokumentace může být na základě písemné žádosti (např. em) uchazeči zaslána na dobírku prostřednictvím České pošty s. p.. Písemnou žádost zašlete na zakazky@dea.cz nebo poštou na adresu DEA Energetická agentura, s.r.o., Sladkého 13, Brno Komárov, (areál MU), k rukám Ing. Hallové. Termín prohlídky místa realizace zakázky je stanoven na v 15:00 hod., sraz před úřadem obce Hustopeče na adrese: Dukelské nám. 2/2, Hustopeče. Další prohlídka místa realizace veřejné zakázky nebude organizována, místo je veřejně přístupné. Zadavatel poskytuje dodatečné informace na základě písemné žádosti, kterou uchazeč zašle em na kontaktní osobu (Ing. Eliška Hallová, zakazky@dea.cz, tel.: ) nejpozději do 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel tyto dotazy zodpoví písemně em do 3 pracovních dnů a vyvěsí na profil zadavatele. Dodatečné informace včetně přesného 8

9 znění žádosti budou poskytnuty všem uchazečům. Zadavatel v rámci dodatečných informací neuvede název subjektu, který žádost o dodatečnou informaci podal. Při komunikaci prosím (objednávky, dotazy či dodatečné informace) používejte přesné číslo příkazní smlouvy (např. 14 ) a přesný název veřejné zakázky, viz odst. 1 této ZD. Pokud nebudou při elektronické komunikaci zejména prostřednictvím u uvedeny obě tyto informace, zadavatel neručí za řádné zpracování Vašeho požadavku. Při použití komunikace zejména prostřednictvím u si prosím zkontrolujte, zdali byla Vaše zpráva přečtena, pokud nikoliv, prosím kontaktujte kontaktní osobu příkazníka. 4. Lhůta a místo pro podání nabídek, zadávací lhůta 4.1 Lhůta pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek končí: v 14:00 hod. Místo pro podání nabídek: Nabídku je možno zaslat poštou na adresu zástupce zadavatele nebo doručit osobně na podatelnu zadavatele na adrese Dukelské nám. 2/2, Hustopeče v pracovní době Po, St 8:00-17:00, Út, Čt, Pá 8:00 12:00 hod. Nabídky budou podány písemně v uzavřené obálce označené textem Veřejná zakázka: Setkání pod nebem NEOTVÍRAT a adresou, na niž je možné nabídku vrátit. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Otevírání obálek bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, v zasedací místnosti v prvním patře budovy Radnice města Hustopeče na adrese Dukelské nám. 2/2, Hustopeče (u vchodu do obecního úřadu bude označeno, kde se koná otevírání obálek, pokud tak shodou okolností nenastane, informace o čísle místnosti Vám sdělí pracovník na podatelně), Dukelské nám. 2/2, Hustopeče. Otevírání obálek je veřejné dle 71 odst. 7 ZVZ. 4.2 Zadávací lhůta Zadávací lhůta činí 120 dní. 5. Obchodní podmínky Obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě návrhu smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, což znamená, že tento návrh bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za uchazeče. K tomuto návrhu smlouvy budou připojeny její přílohy. Podrobnosti, způsob a časovou souslednost doložení příloh ke smlouvě o dílo naleznete v návrhu smlouvy o dílo mimo níže v odst. 5 ZD a násl. uvedené. Obchodní podmínky tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace. 5.1 Harmonogram stavebních prací Dodavatel do nabídky resp. ke smlouvě o dílo doloží časový harmonogram stavby (příloha č. 3 návrhu smlouvy o dílo), ze kterého bude zřejmá doba provádění díla jednotlivých ucelených částí stavby - etap a dále konečné milníky dle termínů provádění jednotlivých stavebních objektů. Časový harmonogram stavby uchazeč upraví z hlediska časové a technologické posloupnosti prací s ohledem na prostorové 9

10 uspořádání a návaznost prací, normativy a počet pracovníků v jednotlivých četách. Největším časovým úsekem časového harmonogramu stavby je jeden týden. S vítězným uchazečem bude harmonogram prací upraven v závislosti na posunutí termínu zahájení prací ze zákonných důvodů, např. z důvodů prodloužení zadávacího řízení atp. 5.2 Finanční záruka na dobu realizace Finanční záruka na dobu realizace - zadavatel upozorňuje uchazeče, že v rámci obchodních podmínek požaduje po podpisu Smlouvy o dílo vystavení finanční záruky na včasné a kvalitní zhotovení předmětu zakázky. Tato finanční záruka bude zadavatelem použita během realizace v případě neplnění smluvních povinností na řešení případných problémů vzniklých při plnění předmětu veřejné zakázky. Výše finanční záruky je zadavatelem stanovena na ,- Kč. Finanční záruka bude vystavena v Českých korunách (Kč), platnost záruky musí být o šest měsíců delší, než je smluvní lhůta realizace zakázky. Vystavená finanční záruka bude doložena až po podpisu smlouvy o dílo, viz čl a násl. obchodních podmínek. Finanční záruka bude vystavena ve formě záruky akceptovatelné v souladu s čl a násl. obchodních podmínek a ve smyslu 2029 a násl. občanského zákoníku. 5.3 Finanční záruka na dobu záruční doby Finanční záruka na dobu záruční doby - zadavatel upozorňuje uchazeče, že v rámci obchodních podmínek požaduje při předání a převzetí díla vystavení finanční záruky na včasné a řádné odstranění reklamovaných vad na předmětu díla během záruční doby. Tato záruka bude zadavatelem použita během záruční doby v případě neplnění smluvních povinností na řešení případných problémů vzniklých při reklamování vad díla. Výše finanční záruky je zadavatelem stanovena na ,- Kč. Vystavená finanční záruka může být doložena až při předání a převzetí díla, viz obchodní podmínky. Vystavená finanční záruka bude doložena až po podpisu smlouvy o dílo, viz čl a násl. obchodních podmínek. Finanční záruka bude vystavena ve formě záruky akceptovatelné v souladu s čl a násl. obchodních podmínek a ve smyslu 2029 a násl. občanského zákoníku. 6. Technické podmínky 6.1 Projektová dokumentace Příslušná projektová dokumentace v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem zpracovaná do podrobností, které specifikují předmět veřejné zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky, je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. Projektová dokumentace Projektovou dokumentací se rozumí projektová příprava na danou akci, která je blíže specifikována v odstavci 6.1 této ZD. Podrobný popis konkrétních prací je uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace projektová dokumentace, popis viz odstavec 6.1, která je vypracována Stavební projekční kanceláří Hustopeče, Dlouhá 2, Hustopeče u Brna, IČO: , vypracována projektantem: Ing. Libor Schwarz, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAI: v období 01-02/2013 (dále též PD). Projektová dokumentace je rozdělena do následujících šesti kapitol: - Revitalizace náměstí SŘ A Komunikace pro pěší, - Revitalizace náměstí SŘ B Zeleň, - Revitalizace náměstí SŘ C Dopravní infrastruktura, 10

11 - Revitalizace náměstí SŘ D Městský mobiliář, - Revitalizace náměstí SŘ E Veřejná infrastruktura, - Revitalizace náměstí SŘ F Stavební objekty. 7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace Kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky ve smyslu ustanovení 50 ZVZ je dodavatel který, a) splní základní kvalifikační předpoklady podle 53 ZVZ, b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle 54 ZVZ, c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, ( 50 odst. 1 písm. c) ZVZ) d) splní technické kvalifikační předpoklady podle 56 ZVZ. 7.1 Subdodavatelé Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace prokázat prostřednictvím subdodavatele. V takovém případě se postupuje dle 51 odst. 4 ZVZ. Je však přípustné, aby pro plnění částí veřejné zakázky angažoval jinou osobu formou subdodávky a to s ohledem na 44 odst. 6 ZVZ, viz odst Vymezení subdodavatelů dle 44 odst. 6 ZVZ Zadavatel nevymezuje subdodavatele Požadavky na subdodavatele dle pokynů ROP Jihovýchod Požadavky na subdodavatele se řídí pravidly ROP Jihovýchod. Maximální přípustný objem subdodávek na akci není pro toto výběrové řízení poskytovatelem dotace stanoven. 7.2 Plnění veřejné zakázky více dodavateli Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, postupuje se podle dle 51 odst. 5 a 6 ZVZ. 7.3 Zahraniční dodavatel V případě zahraničního dodavatele se postupuje dle 51 odst. 7 ZVZ. 7.4 Ostatní ujednání Z hlediska pravosti a stáří dokladů se dodavatel řídí ustanovením 57 ZVZ. Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle 60 ZVZ, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace. Povinnost podle předchozího odstavce se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace nejpozději při uzavření smlouvy. Veškeré dokládané údaje týkající se dodavatele, se musejí vztahovat výhradně k osobě dodavatele se současným identifikačním číslem nebo k osobě, která byla právním předchůdcem dodavatele a jejíž veškeré závazky převzal dodavatel. 11

12 Zadavatel resp. zadavatelem pověřená hodnotící či zvláštní komise posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele z hlediska požadavků stanovených v souladu se zákonem. Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost informovat zadavatele o změně své kvalifikace, musí být zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu. 7.5 Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 ZVZ Zadavatel požaduje ve smyslu 51 ZVZ, aby dodavatel prokázal splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 ZVZ a to způsobem dle ustanovení 53 odst. 3 ZVZ. Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů podle předchozího odstavce předložením: výpisu z evidence Rejstříku trestů - pro písmena a) a b), potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení - pro písmeno f), potvrzení příslušného orgánu či instituce - pro písmeno h), čestného prohlášení odstavec 1 písm. c) až e) a g), i) až k). Požadavky na prokázání základních kvalifikačních předpokladů způsobem dle ustanovení 53 odst. 3 písm. d) prokáže uchazeč čestným prohlášením - viz příloha č. 5. Je-li uchazeč zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle 127 odst. 1 zákona, může prokázat splnění kvalifikace podle 53 odst. 1 zákona výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, které nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů. 7.6 Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 písm. a), b) a d) ZVZ Zadavatel požaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 písm. a), b) a d) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (výpis z obchodního rejstříku, případně z jiné evidence nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů), doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Jedná se o živnostenské oprávnění Provádění staveb jejich změn a odstraňování a Výkon zeměměřičských činností. K živnostenskému oprávnění Provádění staveb jejich změn a odstraňování bude předložen doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje (výpis z živnostenského rejstříku nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů). Doložení vztahu vůči této osobě - čestným prohlášením (např. zaměstnanec), smlouvou se subdodavatelem (např. mandátní/příkazní smlouvou v prosté kopii, atp.) v souladu se ZVZ. 7.7 Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení podle 50 odst. 1 písm. c) ZVZ o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele splnit veřejnou zakázku. 7.8 Prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle 56 odst. 3 písm. a) ZVZ Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle 56 odst. 3 písm. a) ZVZ. 12

13 7.8.1 Rozsah požadovaných informací a dokladů Dodavatel předloží seznam významných stavebních prací poskytnutých dodavatelem v posledních 5 letech, který bude obsahovat minimálně 4 stavební práce Způsob prokazování Seznam bude mít podobu čestného prohlášení. Osvědčení objednatelů budou podepsána zástupcem objednatele Stanovení minimální úrovně a) Hodnota dvou zakázek uvedených v seznamu dle odst musí činit nejméně 2,1 mil. Kč bez DPH u každé z nich. Zakázkou obdobného charakteru pro tyto dvě zakázky se rozumí stavební práce spojené s rekonstrukcí nebo novostavbou komunikací chodníků pro pěší a silničních komunikací (Pozn. předmět požadovaných prací bude doložen v seznamu či osvědčení). b) Hodnota jedné zakázky uvedené v seznamu dle odst musí činit nejméně 0,2 mil. Kč bez DPH. Zakázkou obdobného charakteru pro tuto zakázku se rozumí stavební práce spojené s vybudováním opěrných zdí a zídek (Pozn. předmět požadovaných prací bude doložen v seznamu či osvědčení). c) Hodnota jedné zakázky uvedené v seznamu dle odst musí činit nejméně 0,4 mil. Kč bez DPH. Zakázkou obdobného charakteru pro tuto zakázku se rozumí stavební práce spojené s úpravou a doplněním rozvodných skříní (Pozn. předmět požadovaných prací bude doložen v seznamu či osvědčení). K těmto referenčním zakázkám uchazeč doloží osvědčení objednatelů o jejich řádném plnění. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Podrobnost údajů uvedených v seznamu či osvědčení dle odst. 7.8 ZD a následovně zadavatel vymezuje v souladu s 56 odst. 3 a 5 ZVZ v příloze č. 3 této ZD. Upozornění: Dodavatel, který předloží k prokázání splnění kvalifikace informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly, nebo mohly mít vliv na posouzení kvalifikace dodavatele v zadávacím řízení, se dopouští správního deliktu, za který může být uložena pokuta až do 20 mil. Kč a zákaz plnění veřejných zakázek na dobu 3 let. 7.9 Prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle 56 odst. 3 písm. b) a c) ZVZ Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle 56 odst. 3 písm. b) a písm. c) ZVZ. Uchazeč doloží seznam techniků v rozsahu požadovaném 56 odst. 3 písm. b) ZVZ, kteří se budou podílet na provedení veřejné zakázky Rozsah požadovaných informací a dokladů Seznam techniků musí obsahovat nejméně hlavního stavbyvedoucího a mistra stavební výroby Způsob prokazování K tomuto seznamu osob pak uchazeč doloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci těchto osob ve smyslu 56 odst. 3 písm. c) ZVZ a to v rozsahu formou prosté kopie autorizačního osvědčení resp. VŠ diplomu, resp. maturitního vysvědčení. (Pozn.: pokud je doloženo autorizační osvědčení, ze které ho je 13

14 patrný VŠ titul, resp. vzdělání dle jednotlivých požadavků odst , není třeba do nabídky dokládat VŠ diplom resp. SŠ maturitní vysvědčení) Stanovení minimální úrovně Hlavní stavbyvedoucí vysokoškolské vzdělání a autorizace v oboru Pozemních staveb nebo Dopravních staveb nebo autorizaci v oboru relevantně obdobném obdobně relevantním. Mistr stavební výroby (stavební mistr) středoškolské vzdělání nebo obdobné vzdělání ukončené maturitou v oboru stavebním. Pozn. Autorizace resp. osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obory vztahující se k předmětu veřejné zakázky. Zahraniční osoby usazené nebo hostující se prokazují v souladu s ustanovením 30a odst. 4 zák. č. 360/1992 Sb Prokazování splnění kvalifikace Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 ZVZ, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 ZVZ. 8. Požadavky na poskytnutí peněžní jistoty 8.1 Peněžní jistota V souvislosti s 67 odst. 1) ZVZ, Zadavatel požaduje, aby dodavatel k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytnul jistotu ve výši ,- Kč. Jistotu poskytne dodavatel formou složení peněžní částky na účet zadavatele, formou bankovní záruky nebo formou pojištění záruky. Pro poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky je stanoven účet č.: /0100 do účelu platby uchazeč uvede Jistota a IČ uchazeče. Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet zadavatele nejpozději v okamžiku otevírání obálek. Uchazeč uvede číslo účtu a bankovní spojení, na který má být jistota formou peněžní částky vrácena zpět. Bankovní záruka musí obsahovat ustanovení o připadnutí jistoty zadavateli v souladu s 67 odst. 7 zákona. Bude-li jistota poskytnuta formou pojištění záruky, bude pojistná smlouva uzavřena v souladu s 67 odst. 6 zákona. Dodavatel je povinen zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty dle 43 zákona. Záruční listiny budou v nabídce doloženy v originálu a v kopii, originál záruční listiny bude do nabídky vložen tak, aby mohl být bez poškození vyjmut a následně vrácen ve lhůtě podle 67 odst. 2 ZVZ. 14

15 9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Nabídky musí mimo jiné obsahovat náležitosti dle 68 odst. 2 ZVZ. Součástí nabídky musí být dle 68 odst. 3 rovněž: písm. a), b), c) ZVZ rovněž: a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. V případě, že se na uchazeče ustanovení 68 odst. 3 písm. a) a b) ZVZ nevztahuje, doklady k písm. a) a k písm. b) do nabídky nedokládá. Doklady dle 68 odst. 3 písm. ZVZ budou podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče v souladu se ZVZ. Podpisy na prohlášení doloženém nabídce nemusí být úředně ověřeny. 9.1 Způsob zpracování nabídek Uchazeč zpracuje nabídku v písemné formě, a to v českém jazyce v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách a dále v souladu se ZVZ. Uchazeč podá nabídku nejméně v 1 vyhotovení, přičemž jedna nabídka bude mít hodnotu originálu a zbývající 1 vyhotovení nabídky může být kopie. K originálu nabídky uchazeč dodá na datovém nosiči (např. CD) vyplněné obchodní podmínky (datový formát.doc nebo obdobný). Vyplněný krycí list (datový formát.xls nebo obdobný), vyplněný soupis prací nabídkový rozpočet (datový formát.xls nebo obdobný). Doporučená forma zpracování nabídky: kroužková nebo obdobná vazba, vpředu s obsahem obsažených materiálů (nikoliv volné listy s výjimkami uvedenými v článku 8 zadávací dokumentace). 9.2 Obsah nabídky Nabídky budou obsahovat tyto dokumenty a náležitosti v následujícím pořadí: 1. Řádné identifikační údaje uchazeče, včetně identifikačních údajů subdodavatelů prohlášení o subdodavatelích, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky v objemu nad 10% nabídkové ceny uchazeče. 2. Obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh a informace o celkovém počtu listů nabídky. 3. Krycí list nabídky (viz příloha č. 2 zadávací dokumentace). 4. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů. 5. Doklad prokazující poskytnutí jistoty. 6. Závazný návrh smlouvy o dílo včetně přílohy 1 a 3 podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za uchazeče (viz příloha č. 4 zadávací dokumentace), 6.1 Pozn. Oceněný soupis prací nabídkový rozpočet doložen jako příloha č. 1 smlouvy o dílo 7. Ostatní dokumenty a informace požadované odst. 11 ZD 15

16 9.3 Závazné požadavky na způsob uvedení nabídkových cen Zadavatel doporučuje řádně a úplně vyplnit formulář s Krycím listem, viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace. Závazně bude uchazeči uvedena nabídková cena v návrhu smlouvy o dílo. V případě rozdílu mezi nabídkovou cenou uvedenou v krycím listu a nabídkovou cenou uvedenou v návrhu smlouvy o dílo bude hodnocena nabídková cena v Kč bez DPH uvedená v návrhu smlouvy o dílo, tzn., že k chybnému uvedení nabídkové ceny v krycím listu nebude přihlíženo. Suma nabídkové ceny bude uvedena zvlášť bez DPH a s DPH včetně uvedení jednotlivých sazeb DPH. K případným chybám v sazbě DPH se později nepřihlíží. Po uzavření smlouvy o dílo zadavatelem, resp. objednatelem, se uvedené ceny budou považovat za konečné, jejich pozdější navyšování v průběhu platnosti smlouvy se nepřipouští, pokud smlouva o dílo nestanový ze zákonných důvodů jinak. Uchazeči dále vyplní cenové údaje v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Oceněný soupis prací (nebo též nabídkový rozpočet) se stane společně s krycím listem nabídky přílohou č. 1 smlouvy o dílo. Uchazeč u všech žlutě označených položek v soupisu prací doplní do jím oceněného soupisu prací nabídkového rozpočtu konkrétní název, typové označení výrobku a výrobce (nikoliv velkoobchodního dodavatele). V případě, že tak neučiní, nemůže být předmět díla, resp. obsah nabídky dostatečně specifikován (dostatečně určitý) a pro chybějící podstatnou náležitost smlouvy nebude možné nabídku přijmout, protože smlouvu na základě podané nabídky nelze uzavřít. Zadavatel požaduje, aby uchazeč u každé položky v soupisu prací uvedl jednotkovou cenu. Nedoporučuje se rozpouštění nákladů do jiných položek a to z důvodů posouditelnosti nabídky v souladu s 77 ZVZ. Tzn., že zadavatel požaduje, aby uchazeči uvedli nabídkovou cenu u jednotlivých položek tak, aby byla nabídková cena posouditelná v souladu s 77 ZVZ. 10. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií, Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena dle 78 odst. 1 písm. b) ZVZ. Způsob hodnocení nabídek Nabídky budou sestaveny matematicky od nejnižší nabídkové ceny po nejdražší nabídkovou cenu. Nabídka uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou bude vyhodnocena jako nabídka na 1. místě v pořadí (nejvhodnější) a ekvivalentně pak bude pořadí sestaveno matematicky s ostatními nabídkami. Hodnotit se bude cena bez DPH uvedená v řádku s označením 1 krycího listu, resp. ř 1 čl smlouvy o dílo. 16

17 11. Rozsah plnění Veřejné zakázky Technická část Předmětem plnění Veřejné zakázky je v součinnosti se Zadavatelem poskytnout stavební práce dle níže uvedené technické specifikace: Projektová dokumentace Podrobný popis konkrétních prací je uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace projektová dokumentace, popis viz odstavec 6.1, která je vypracována Stavební projekční kanceláří Hustopeče, Dlouhá 2, Hustopeče u Brna, IČO: , vypracována projektantem: Ing. Libor Schwarz, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAI: v období 01-02/2013 (dále též PD). Dílo, jež je předmětem plnění Veřejné zakázky, bude provedeno v souladu s PD. Při oceňování nabídky a při provádění díla dle PD uchazeč ani zadavatel v souladu s ustanoveními ZVZ nepřihlížejí k odkazům PD na konkrétní výrobky či služby anebo ceny. Tam, kde PD na konkrétní výrobky či služby odkazuje, je těmito výrobky či službami třeba rozumět výrobky či služby, jež jsou +- standardy požadované PD resp. ZD. Zadavatel v souladu s 44 odst. 11 ZVZ umožňuje do nabídky uvést i jiné kvalitativně obdobné řešení. Výrobky, jejichž obchodní název uchazeč uvede ve své nabídce resp., v příloze č. 1 smlouvy o dílo - nabídkový rozpočet sestavený na základě soupisu prací, musí splňovat parametry stanovené zadávací dokumentací, resp. PD Obecné závazné požadavky stavební konstrukce, technologické dodávky a zařízení U všech zadavatelem žlutě označených položek si zadavatel vyhrazuje právo dle 76 odst. 3 ZVZ v rámci vysvětlení nabídky zažádat uchazeče o další technické doklady - certifikáty, prohlášení či dodatečné výpočty k uchazečem uvedeným výrobkům v nabídce, tak aby v případě jakýchkoliv pochybností mohla jím jmenovaná hodnotící komise nabídku uchazeče řádně posoudit na soulad se zadávacími podmínkami resp. projektovou dokumentací. Lhůta pro vyjasnění nabídek bude stanovena hodnotící komisí dle případu hodnocení, nejméně však v zákonné lhůtě nebo přiměřeně delší. 12. Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky 12.1 Požadavky na publicitu veřejné zakázky v rámci dotačního titulu ROP JV Požadavky na publicitu Regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod - Prioritní osa 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel (Dále též ROP JV). Uchazeč do nabídkové ceny zahrne rovněž náklady na zhotovení a umístění informačních tabulí a pamětní desky podle předepsaného označení stavby, které jsou vyžadovány u projektů realizovaných za finanční účasti EU. Počet takovýchto tabulí či desky se řídí nařízením Rady (ES) č. 1083/2006. Povinná publicita je definována nařízením EK č. 1828/2006, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a dalšími požadavky ROP nad rámec tohoto nařízení. Podrobnější informace Účastníci naleznou na internetové adrese ROP Velikost a materiál informační tabule a pamětní desky se řídí dle Grafického manuálu povinné publicity pro ROP. Pamětní desku zadavatel požaduje zhotovit z bronzu o rozměrech 30x40 cm. 17

18 12.2 Archeologický průzkum V rámci realizace předmětné veřejné zakázky bude prováděn archeologický průzkum, který bude zajišťovat Archeologický ústav AV ČR Brno, v. v. i. Strpení tohoto průzkumu a součinnost zhotovitele s Archeologický ústav AV ČR Brno, v. v. i. je v rámci zadávací dokumentace zahrnuto v obchodních podmínkách viz příloha č. 4 této ZD Další podmínky zadavatele Zadavatel nepřipouští variantní návrhy. Předložené nabídky se nebudou uchazečům vracet. Náklady na vypracování nabídek zadavatel nehradí. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v souladu se ZVZ zrušit. V Hustopečích dne Ing. Luboš Kuchynka starosta města Seznam příloh zadávací dokumentace Příloha č. 1 Projektová dokumentace a soupis prací Příloha č. 2 Krycí listy nabídky formulář Příloha č. 3 Prohlášení o splnění požadavku na prokázání technických kvalifikačních předpokladů 56 odst. 3 písm. a) - formulář Příloha č. 4 Obchodní podmínky Příloha č. 5 Čestné prohlášení dle 53 odstavec 1 písm. c) až e) a g), i) až k) ZVZ, 18