Příloha č. 2 k Výzvě k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace. Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Transkript

1 Příloha č. 2 k Výzvě k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Aktualizace ekologického auditu pozemků v k. ú. Bubeneč ČESKÁ REPUBLIKA ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

2 SMLOUVA O DÍLO ÚZSVM č. Objednatel: Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb. se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 zastoupen: Ing. Richardem Ščerbou, MBA, náměstkem pro Ekonomiku a informatiku IČ: DIČ: CZ není plátce DPH bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: /0710 (dále jen jako ÚZSVM nebo objednatel ) a Zhotovitel: se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: bankovní spojení: zapsaná v obchodním rejstříku u v oddíle, vložka (dále jen jako zhotovitel ) (ÚZSVM a zhotovitel společně dále jen jako smluvní strany ) uzavírají v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ), tuto smlouvu o dílo (dále jen jako smlouva ) Článek I. Preambule 1.1. Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Aktualizace ekologického auditu pozemků v k. ú. Bubeneč č.j.: UZSVM/A/6889/2016-SOV. Nabídka zhotovitele, která splnila požadavky objednatele (zadavatele) uvedené v zadávací dokumentaci, byla vyhodnocena jako nejvhodnější Vztahy, které nejsou v této smlouvě zvlášť upraveny, se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky stanovené právními předpisy k plnění předmětu smlouvy a veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Závazný vzor návrhu smlouvy strana 2 (celkem 10)

3 1.4. Objednatel prohlašuje, že je organizační složkou státu zřízenou zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, v platném znění s příslušností hospodařit s majetkem státu nebo namísto organizačních složek, které jsou příslušné hospodařit s předmětným majetkem státu, podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Článek II. Předmět smlouvy 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje v rozsahu, kvalitě a za podmínek stanovených touto smlouvou zhotovit a předat objednateli dílo spočívající v aktualizaci ekologického auditu, vypracovaného dne 16. září 2009 pod názvem Ekologický audit pozemků v k.ú. Bubeneč společností Srdínko s.r.o., se sídlem Jana Nohy 1441, Benešov (dále také jen dílo ), který tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě. 2.2 Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo ve vztahu k pozemkům parc. č. 1723/1, 1723/2, 1723/3, 1723/4 a 1723/5 vše v k.ú. Bubeneč o celkové rozloze 669 m 2, zapsané na LV Dílo je zhotovitel povinen zpracovat v souladu s Metodickým pokynem MŽP ČR - Indikátory znečištění, jenž tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a dále podle připomínek České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Praha, č.j.: ČIŽP/41/IPP/ /14/PVZ uvedených v příloze č. 3 této smlouvy. 2.4 Objednatel se touto smlouvou zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu. Článek III. Místo a doba plnění 3.1 Místem plnění je sídlo ÚZSVM na adrese Rašínovo nábřeží 390/42, Praha Celé dílo musí být dokončeno a předáno bez vad a nedodělků objednateli nejpozději do 2 měsíců ode dne uzavření smlouvy. 3.3 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu díla v přiměřených časových intervalech a vždy, když o to objednatel požádá. Článek IV. Cena a platební podmínky 4.1 Smluvní strany se, na základě cenové nabídky zhotovitele, jež je jako příloha č. 4 Krycí list nabídky součástí této smlouvy, dohodly na smluvní ceně za komplexní plnění předmětu této smlouvy takto: Závazný vzor návrhu smlouvy strana 3 (celkem 10)

4 Obsah smluvní ceny Celková smluvní cena za komplexní plnění předmětu smlouvy Smluvní cena Kč bez DPH Sazba DPH Kč s DPH 4.2 Celková cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná. V této ceně jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s plněním předmětu smlouvy. 4.3 Zálohy ÚZSVM neposkytuje. 4.4 Smluvní cenu je možné upravit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, a to o výši, která bude odpovídat takové legislativní změně v době zdanitelného plnění. Cena se pro tento případ upraví písemným dodatkem ke smlouvě. 4.5 Smluvní cena je platná v nezměněné výši od data nabytí platnosti a účinnosti smlouvy až do ukončení platnosti smlouvy. 4.6 Všechny služby, práce nebo související dodávky musí být poskytnuty objednateli v požadovaném rozsahu, a to bez jakéhokoliv omezení. Zhotovitel nebude oprávněn doúčtovat objednateli jakékoliv dodatečné služby, práce či dodávky, které budou nezbytné pro řádné splnění dílčího nebo celého předmětu zakázky, a to např. i z důvodu, že zhotovitel chybně odhadl dílčí a tedy i celkovou cenu za komplexní plnění anebo poskytnul nekvalitní službu či dodávku, v jejichž důsledku bylo nezbytné poskytnout další plnění pro komplexní a řádné splnění dílčího nebo celého předmětu zakázky apod. 4.7 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude uhrazena prostřednictvím faktury (daňového dokladu), kterou vystaví zhotovitel až po předání díla na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného protokolu o předání a převzetí díla. 4.8 Faktura musí být vystavena se splatností 28 dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury, popř. ode dne doručení poskytovatelem opravené (doplněné) faktury. 4.9 Faktura musí mít zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu a bude doručena osobně nebo doručena ÚZSVM na adresu ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 42, Praha Vystavená faktura musí obsahovat: a) rozpis položek předmětu plnění přesně dle smlouvy b) uvedení jejich jednotkových cen c) číslo smlouvy ÚZSVM d) úplné bankovní spojení zhotovitele e) veškeré náležitosti dle 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů f) náležitosti obchodní listiny dle 435 občanského zákoníku 4.11 Platby budou uskutečňovány výhradně bankovním převodem V případě, že bude faktura vystavena neoprávněně nebo nebude obsahovat zákonné náležitosti nebo bude chybně stanovena cena, je ÚZSVM oprávněn ji vrátit zhotoviteli s výzvou k její opravě či doplnění s uvedením jejího nedostatku. V takovém případě se Závazný vzor návrhu smlouvy strana 4 (celkem 10)

5 přerušuje běh doby splatnosti a nová doba splatnosti začne běžet okamžikem doručení nové faktury ÚZSVM Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění Fakturace i platba budou prováděny v české měně v souladu s platnými daňovými předpisy Povinnost úhrady faktury je splněna okamžikem, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele. Článek V. Práva a povinnosti 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům České republiky, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají. 5.2 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících příslušnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele. 5.3 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy. 5.4 Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 5.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v plném požadovaném rozsahu v souladu s pokyny objednatele. 5.6 Zhotovitel se zavazuje vznášet požadavky na součinnost s objednatelem vždy v písemné elektronické podobě minimálně 2 pracovní dny předem, pokud nebude vzájemně dohodnuto jinak. 5.7 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu smlouvy s odbornou péčí a odborně způsobilými, řádně vyškolenými a po všech stránkách kvalifikovanými zaměstnanci. 5.8 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků. Závazný vzor návrhu smlouvy strana 5 (celkem 10)

6 Článek VI. Předání a převzetí díla 6.1 Předmětné dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato jako celek ve lhůtě uvedené v čl. 3.2 této smlouvy, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. 6.2 Objednatel se zavazuje řádně provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Řádně provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků. 6.3 Předání a převzetí díla nastane okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Článek VII. Odpovědnost za vady a záruka za jakost 7.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 6 měsíců od předání bezvadného díla. Záruční doba běží ode dne předání a převzetí díla v souladu s článkem VI. této smlouvy. 7.2 Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby. 7.3 V případě, že předané dílo vykazuje vady, musí tyto vady objednatel písemně u zhotovitele reklamovat. V reklamaci musí objednatel uvést, jak se zjištěné vady projevují, včetně konkrétní specifikace vady. Zhotovitel je povinen neprodleně a bezplatně odstranit oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 14 dnů od doručení reklamace objednatele, pokud strany nedohodnou jiný termín. Jiný termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. Vady, v jejichž důsledku by objednateli mohla vzniknout škoda, je zhotovitel povinen odstranit neprodleně po jejich písemném uplatnění objednatelem. Článek VIII. Oprávněné osoby a doručování písemností 8.1 Každá ze smluvních stran jmenovala v odstavcích níže oprávněnou osobu či oprávněné osoby (dále jen oprávněné osoby ). Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v obchodních záležitostech souvisejících s plněním této smlouvy. Oprávněné osoby nejsou oprávněny tuto smlouvu měnit ani ji doplňovat, nejsou-li statutárními orgány. 8.2 Oprávněnými osobami za objednatele jsou ve věcech plnění této smlouvy:, tel.: +420, mobil: +420, , tel.: +420, mobil: +420, Oprávněnou osobou za zhotovitele je: Závazný vzor návrhu smlouvy strana 6 (celkem 10)

7 , tel.: +420, mobil: +420, Oprávněné osoby jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací protokol. Oprávněné osoby určené za objednatele též vykonávají kontrolu zhotovitele při provádění díla, oznamují za objednatele vady díla a činí další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy. 8.4 Případné změny oprávněných osob smluvních stran uvedených výše se považují za změněné dnem doručení písemného oznámení o takové změně druhé smluvní straně, tedy tyto změny se neprovádí formou písemného dodatku k této smlouvě. 8.5 Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a oprávněných osob uvedených v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily. 8.6 Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě zaslání elektronickou poštou okamžikem obdrženého potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu. Článek IX. Sankce 9.1 V případě že, zhotovitel nedodrží vlastní vinou lhůty uvedené v této smlouvě, má objednatel právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen případný nárok ÚZSVM na náhradu škody, a to i ve výši přesahující výši smluvní pokuty. 9.2 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou ÚZSVM v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy a je povinen takovou škodu ÚZSVM nahradit. Výše náhrady škody není omezena. O náhradě škody platí obecná ustanovení občanského zákoníku. 9.3 Při nedodržení termínu splatnosti faktury objednatelem je zhotovitel oprávněn požadovat zákonné úroky z prodlení. Výše úroku z prodlení se řídí nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky. Článek X. Odstoupení od smlouvy, vypovězení 10.1 ÚZSVM je oprávněn od smlouvy odstoupit ( 2001 občanského zákoníku) v těchto případech: - jestliže zhotovitel závažně poruší povinnosti zhotovitele. Za závažné porušení povinnosti zhotovitele se považuje neplnění závazků spočívajících zejména v nedodržení termínů plnění delší než 7 dnů nebo realizace předmětu smlouvy v rozporu s ustanoveními smlouvy nebo jiných závazných dokumentů či předpisů, - jestliže nabude právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku zhotovitele, v němž tento soud konstatuje, že je zhotovitel v úpadku. Závazný vzor návrhu smlouvy strana 7 (celkem 10)

8 10.2 Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit ( 2001 občanského zákoníku) v těchto případech: - jestliže ÚZSVM bude v prodlení se zaplacením dlužné částky po dobu 30 dnů po splatnosti daňového dokladu, - jestliže nabude právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku ÚZSVM, v němž tento soud konstatuje, že je ÚZSVM v úpadku Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Nároky na úhradu smluvní pokuty a náhradu škody nejsou odstoupením od smlouvy dotčeny V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu je ÚZSVM oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, a to bez jakékoliv sankce či náhrady za nedokončené plnění. ÚZSVM se zavazuje, že dílčí plnění objednané písemnou objednávkou před dnem ukončení smlouvy uhradí podle podmínek této smlouvy ÚZSVM může smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu či bez udání důvodu. Výpověď musí mít písemnou formu a musí dojít druhé straně. Závazek zaniká účinností výpovědi, tj. doručením výpovědi zhotoviteli. Článek XI. Uchovávání dokumentů 11.1 Zhotovitel je povinen uchovávat dokumenty související s plněním díla dle této smlouvy nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny díla popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s plněním dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní Zhotovitel je podle ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a všech dalších údajů uvedených v této smlouvě včetně ceny díla. Článek XII. Právo užití 12.1 Objednatel bude dílo užívat za účelem převodu majetku státu na jiné osoby V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává objednatel veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dílu, a to v rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání po celou dobu trvání příslušných práv. Objednatel od zhotovitele zejména získává Závazný vzor návrhu smlouvy strana 8 (celkem 10)

9 k takovému dílu nejpozději dnem jeho předání a převzetí veškerá majetková práva, a to formou níže uvedeného licenčního ujednání (dále jen licence ) Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a k účelu, který vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním rozsahem a způsobem užití, přičemž objednatel není povinen ji využít. Licence je udělena na dobu trvání majetkových práv k takovému dílu Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout, minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo. Článek XIII. Závěrečná ustanovení 13.1 Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy Jakékoliv změny či doplnění smlouvy je možné činit výhradně formou písemných a číselně označených dodatků ke smlouvě schválených oběma smluvními stranami. Změny v údajích týkajících se identifikace smluvních stran, kontaktních osob smluvních stran ve věci plnění smlouvy a jejich kontaktních údajů činí smluvní strany písemným oznámením druhé smluvní straně Zhotovitel vyslovuje souhlas s tím, že ÚZSVM v rámci transparentnosti zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) na internetových stránkách ÚZSVM, na profilu ÚZSVM a na internetových stránkách elektronického tržiště Gemin Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu stanovení neplatného či neúčinného Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy: - Příloha č. 1 Ekologický audit pozemků v k.ú. Bubeneč vypracovaný dne 16. září 2009 společností Srdínko s.r.o., - Příloha č. 2 Metodický pokyn MŽP ČR Indikátory znečištění, - Příloha č. 3 Připomínky České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Praha č.j.: ČIŽP/41/IPP/ /14/PVZ, - Příloha č. 4 Krycí list nabídky Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží ÚZSVM a jeden zhotovitel V případě, že zhotovitel použije byť i jen k plnění určité části předmětu této smlouvy subdodavatele, odpovídá zhotovitel za plnění poskytnuté subdodavatelem tak, jako by toto plnění poskytoval zhotovitel sám. Závazný vzor návrhu smlouvy strana 9 (celkem 10)

10 13.8 Práva a závazky vyplývající z této smlouvy nemůže zhotovitel postoupit bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel je oprávněn započíst své splatné pohledávky za objednatelem jen se souhlasem objednatele Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy bude dodavateli doručeno oznámení ÚZSVM o vydání Stanovení výdajů na financování akce Ministerstvem financí Tato smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce smluvních stran Veškeré spory, vzniklé z této smlouvy nebo z jejího rozvázání, zrušení nebo prohlášení neplatnosti se řídí českým právem Smlouva je výrazem svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. Za objednatele: Za zhotovitele: V Praze dne: V dne:... Ing. Richard Ščerba, MBA náměstek pro Ekonomiku a informatiku... Závazný vzor návrhu smlouvy strana 10 (celkem 10)