ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Transkript

1 - 294 ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl v a a) Viktorie Novobilské, nar a b) Dalibora Novobilského, nar , oba bytem Dobratice 362, zastoupeni JUDr. Evou Janíkovou, advokátkou, sídlem Frýdek - Místek, Farní 19 jako ustanovenou zástupkyní, proti žalované Ekonomické stavby, s.r.o., , sídlem Kapitánovou, advokátkou, sídlem , Sady s, - sever ze dne 3 C 95/ , takto: I. Rozsudek so I potvrzuje. II. Ve výroku e z - tohoto rozsudku. III. Žalova ího soudu Plze -sever, rozsudku. V záhlaví uložil povinnost e zákonným úrokem z prodlení od do zaplacení (výrok I) a n rukám jejich tehdejší

2 2 advokátky (výrok II III). o dílo dne ze dne se žalovaná zavázala provést pro žalobce stavbu rodinného domu do 33, tedy do V se zaplacením jedné zálohy sice dní, takže v prodlení byla po dobu 176 smluvní pokutu za požadovaných 182 dní prodlení trvajícího od do , když ujednání o splatnosti záloh v návaznosti na doko shledal neplatným. V té souvislosti odkázal na rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne , j. 15 Co 265/ , který v. Namítala nesprávné skutkové zji soudem pochybení u, kterými jí bylo dáno v jejich názorech za pravdu. splatnost záloh byla ve smlou sjednána. Toto smluvní ujednání bylo podle ní splatnosti sjednaných záloh a ani nerovnováhu v právech a povinnostech smluvních stran k aktury, které v na jejich žádost vystavovala, soudu, ovala financování smlouvy a podrobila kritice jeho názory, které dovodil z Z nevyplynulo nic konkrétního, toho, že pracuje inance. To, že v jejím sídle k, je praxe up. Z H s. vyplynulo, že a že uzavírají s klienty smlouvy v v o diktát banky nastavující podmínky financování, do kterých ona nemohla zasáhnout. Žalobci podepsali smlouvu o dne , kdy již znali obsah smlouvy o dílo. Žalovaná dále podotkla, že s nijak nezohlednil její argumenty, tedy že cena díla ila ale byl Prostým porovnáním 524 ékou, p ke sta domu rozhodli. Pokud vlastní bance potvrdili opak), od Davida Mencla a v také, že je musí vrátit. dne a ástka dne , proto byla na jejich žádost použita k a nikoliv na zaplacení zálohy. Z tak žalobci zaplatili, ale 204 zvl K na 16% úrok z takto zatížili, se odrazilo na jejich prodlení s úhradou záloh. Hyp banka pozastavovala financování erpané neodpovídaly rozsahu díla. T jejich prioritou bylo splatit. Žalovaná dále namítala, že se í pokutu za 176, resp. 182, prodlení. Vzhledem k rozhodnému dni, kterým byl ,

3 3 tj a dále s prodlení s V poukazovala na nesprávný procesní postup soudu prvního jež nastala ke dni , proto k prokázání tvrzení, že zálohy platili v termínech uvedených v 118a odst. 3 o. s. prokázání tvrzení, že faktury vystavovala, jak potvrdili. ury nebylo žádáno, rozsudku Krajského soudu v j. 15 Co 265/ , který Z ní bylo do doby rozhodnutí o dovolání novému projednání a rozhodnutí. Žalobci navrhli potvrzení rozsudku. Ztotožnili se se z, že zajištovat žalovaná. Ta jim vání v Plzni, tedy na druhém konci republiky. Správný je i o neplatnosti ujednání, ato z omylu, i, jejich silách nebylo platbu v ten samý den provést. odvolání žalované a vyjá k odvolání že 109 odst. 2 písm. c) o. s. obdobném sever pod sp. zn. 8 C 375/2012 a u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 15 Co 265/2015 byl napaden dovoláním žalované. Z usnesením ze dne 15.0 k negativnímu stan Výhrada žalované o procesních pochybeních soudu o porušení zásady není. Žalovaná se mýlí v tom, že podle 118b o. s. nastala ke dni s tu, která byla Z obsahu spisu vyplývá, že provedl v šesti dnech pouze jedno a tedy i po uvedeném datu umožnil stranám doplnit tvrzení a k porušení procesních práv žalované a ani zásady koncentrace nedošlo. t S ní pak ale souvisela také otázka, zda,,. Z dne ze dne , v níž se žalovaná zavázala provést pro žalobce stavbu rodinného domu za cenu rady první zálohy. V smlouvy se strany dohodly, že bude proveden v olními termíny pro objednatele. V cena díla

4 4 hotovosti formou záloh a dohodly výši záloh a jejich splatnost v etapu. prodlení zhotovitele s dok byla smluvena každý den prodlení. v objednatele s úhradou záloh se prodlužuje automaticky termín p po prodlení s Podle é v souladu s ustanovením. Splatnost jednotlivých záloh odst. 1. Za situace, že 1. záloha byla zaplacena dne k. Protože v jde o smluvní pokutu ze smlouvy o dí (dále o.z.) zákoník (dále Podle 37 odst. 1 sr Soudní teorie (viz dovodila, že právní úkon je nesrozumitelný a tedy neplatný, jestliže ani jeho výkladem nelze zjistit, co jim V se smluvní strany dohodly na tom, že žalobci b V smlouvy zaplatit zálohy v uvedené v, je podle odvolacího soudu svým projevem a srozumitelná a Na tomto a nejasnos fakturách a jejich splatnosti to splatnost záloh. Údaj o fakturách, které zhotovitel vystavovat za tak nemohla nijak zpochybnit jinak é a srozumitelné ujednání o splatnosti záloh. Za situace, že nejsou pochybnosti o splatnosti záloh, není ani 55 odst. dovozovat pro ž, S vztahující se k IV odst. 1 upravující splatnost záloh v pro rozpor s 52 a násl. O Z a pro rozpor s dobrými mravy není správný. Žalované je pravdu v tom, ani nijak Není tedy, v 56 odst. 3 neplatnosti ( 55 odst. ) ujednání znamenající k právech a povinnostech stran. vyplývá, že žalobci byli povinni zálohy platit v. Nelze možno provést platbu ten samý den, kdy došlo k

5 5 resp. avit tak, aby svému závazku ze smlouvy dostáli. neobsahuje, a to s výjimkou níže uvedenou, a dále s výji smluvené v 1, žádnou podmínku, která by zakládala nerovnost v právech a povinnostech smluvních stran. V názorem žalované, která s odkazem na nález Ústavního soudu ze dne , sp. zn. Pl. ÚS 4/94 smyslem ochrany it tržní chování pos absolutní ochranu a jinými slovy opatrností znalostmi každého jedince, jak o ní. Odvolací soud k tomu dodává, že Ústavní soud v dalších 2013, sp. zn. IV. ÚS 1783/11) ze bitelských smluv, a to nejen co do rozsahu vzájemných práv a povinností, ale též jejich charakter a vzájemnou provázanost mezi nimi. respektovat základní princip výkladu smluv, kterým je priorita výkladu nezakládajícího neplatnost sml výkladem, který neplatnost smlouvy zakládá. totiž odrazem respektu k autonomii smluvních stran, funkci smluvních vztah soukromého práva. V ní obsaže a 5, kterým, spolu se zápisy ze stavebního deníku, bylo prokázáno, že 1. zálohu ve výši , 2. zálohu ve výši po, tedy dne , 3. zálohu ve výši po, tedy dne , 4. zálohu ve výši , tedy dne , 5. zálohu ve výši , tedy dne a 6. zálohu ve výši ení instalací vody, elektriky a kanalizace, tedy dne Pokud tedy žalobci zaplatili žalované z dne K , dne a dále z poskytnuté Davidem Menclem 000, zcela úhradou záloh byli v prodlení. S prodlení s úhradou záloh, se prodlo. Podle. V proto s dvolací soud i v vyšel ze skutkových, kterými bylo prokázáno, že žalovaná se a nákupu pozemku, nebo z

6 6 Radka Nováková. Gepard finance, tedy subjektem od žalované odlišným, s Nováková potvrdila, že vše probíhalo pod záštitou žalované. o událostech, jenom dokládá Podle názoru odvolacího soudu není podstatné obsahem závazku mezi ní a žalobci v. Naopak, podstatné je to, že žalovaná si byla od a dokonce ani ke koupi pozemk s nimi i za takové situace spolupráci navázala a. Žalovaná si tedy byla už v acení pozemku, dále podle smlouvou o dílo, žalobci nebudou moci dostát svým povinnostem, když p až dne í propojení mezi žalovanou a podnikatelem Davidem Menclem, s vysokým úrokem. Pokud tedy žalobci byli v prodlení s úhradou záloh, stalo se tak v již úmyslného nebo nedbalostního, ke neposkytla v financování nákupu pozemku a stavby rodinného domu. P za 182 dní prodlení s trvající od do je proto a) smlouvy nárok na smluvní pokutu dnem následujícím po sjednaném termínu, považuje odvolací soud toto ujednání podle 55 odst. 2 ve spojení s 56 za neplatné. Toto ujednání totiž žalobce omezovalo a znamenalo právech a povinnostech smluvních stran, když p byla žalovaná tu již od prvního dne prodlení úhradou záloh. Za této situace tak žalobci mají nárok na smluvní pokutu také prvním dnem prodlení žalované s, k , a tedy nikoli až 31. dnem. Podle 219 o. s. Ve výroku II pak odvolací so písm. a) o.s. náhradu ve výši ,16, které vynaložili na právní zastoupení v, kdy byli zastoupeni, a dále náklady ve výši li zastoupeni soudem ustanoveným zástupcem Podle 149 odst. 2 o. s. vzniklou žal, kdy již byli zastoupeni ustanovenou advokátkou, státu, a to odle 224 odst. 1 a 2, 151 odst. 1 a 142 odst. 1 o. s. byla jim náhrada za jeden úkon právní služby ustanovené advokátky i odvolání nebylo podáno, ve výši ve výši 300 dle 12a odst. 2 a 13 vyh 96 Sb., a dále cestovné k jednání z Frýdku Místku do osobním autem ve výši 5.209,40 za 18 O soudem ustanovené advokátce za o rozhodne soud usnesením.

7 7 Podle 2 odst. 3 odst. 2 zákona 549/1991 Sb., o soudních poplatcích soud také neopomene rozhodnout o soudním poplatku za na prvním stupni. Za situace, že žalobci byli od poplatku osvobozeni a soud jejich návrhu platková povinnost na žalovanou. Pou ení: Proti tomuto rozsudku lze podat dovolání za podmínek uved o u Nejvyššího so tohoto usnesení. V Plzni dne Za správnost vyhotovení: JUDr. Jana Vyletová, v.r.