Název zakázky: Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Stará Paka Malá Skála. Smluvní strany:

Transkript

1 Dodtek č. 2 ke Smlouvě o dílo n relizci stvby číslo smlouvy Objedntele: S , číslo smlouvy Zhotovitele: VSA ISPROFIN: , uzvřené dne Název zkázky: Odstrnění propdů trťové rychlosti v úseku Strá Pk Mlá Skál Smluvní strny: zstoupen: se sídlem: Dlážděná 1003/7, , Prh 1 Nové Město IČ: DIČ: CZ zpsná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prze, oddíl A, vložk 48384, náměstkem GŘ pro provozuschopnost dráhy n zákldě Pověření č ze dne Korespondenční dres: Stvební správ zápd, Sokolovská 278/1955, Prh 9 Korespondenční dres pro zsílání dňových dokldů: Oblstní ředitelství Hrdec Králové, U Fotochemy 259, Hrdec Králové (dále jen Objedntel ) EUROVIA CS,.s. se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, Prh 1 IČ: , DIČ: CZ zpsná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prze, bnk. spojení: oddíl B, vložk 1561 č. účtu: zstoupená:, n zákldě plné moci ze dne (dále jen Společník 1 nebo správce ) Strn 1 (celkem 5)

2 GJW Prh spol. s r.o. Se sídlem: Mezitrťová 137/46, Prh 9 Hloubětín IČ: , DIČ: CZ zpsná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prze, oddíl C, vložk 4528 zstoupená: SPOLEČNOST: Společnost Mlá Skál, jedntelem společnosti, jedntelem společnosti (dále jen Společník 2 ) Zložená v souldu se Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne podle ustnovení 2716 násl. Zákon č. 89/2012 Sb., Občnský zákoník, v pltném znění, se sídlem EUROVIA CS,.s., odštěpný závod oblst Železniční stvby mosty, závod Železniční stvby, Brožíkov 564, Prdubice, PSČ , kdy správcem společnosti je EUROVIA CS,.s., se sídlem Národní 138/10, Prh 1, PSČ , IČO: , která je zmocněn n zákldě citovné smlouvy přijímt závzky pokyny z celou Společnost ji plnit přijímt pltby od objedntele. Smlouv o dílo její přípdné dodtky budou podepisovány kždým společníkem smosttně. Originál smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne , kde je uveden rozsh zstupování zmocnění správce společnosti, je součástí předložené nbídky. Kontktní doručovcí dres: EUROVIA CS,.s., odštěpný závod oblst Železniční stvby mosty, závod Železniční stvby, Brožíkov 564, Prdubice (dále všichni též společně oznčováni jko jen Zhotovitel ) PREAMBULE Smluvní strny shodně konsttují, že důvodem uzvření tohoto dodtku č. 2 jsou následující skutečnosti: 1. Změn oprávněných osob n strně Zhotovitele. Zhotovitel požádl Objedntele o úprvu oprávněných osob uvedených v příloze č. 6 Smlouvy. Osobou oprávněnou jednt z Zhotovitele ve věcech technických byl jmenován pn Ing.. Novým zástupcem stvbyvedoucího specilistou (vedoucím prcí) n železniční spodek byl jmenován pn Ing.,...specilistou (vedoucím prcí) n železniční svršek byl jmenován pn Ing., specilistou (vedoucím prcí) n sdělovcí zbezpečovcí zřízení byl jmenován pn..., specilistou (vedoucím prcí) n silnoproud byl jmenován pn.., specilistou (vedoucím prcí) n geotechniku byl jmenován pn Ing. osobou odpovědnou z oblst bezpečnosti ochrny zdrví při práci byl jmenován pn... V souvislosti s těmito skutečnostmi se uprvuje příloh č. 6 Smlouvy. 2. Úprv subdodvtelského systému. Zhotovitel požádl Objedntele v návznosti n ustnovení Přílohy č. 1 Smlouvy - Obchodní podmínky, článku 7, odst , o úprvu subdodvtelského systému tk, že požduje uprvit rozšířit počet svých subdodvtelů o následující obchodní firmy (Elektroline.s., Constructing s.r.o., Miros mjetková.s., Rekop s.r.o., snex cz s.r.o., COLAS CZ,.s., MPS Mostní pozemní stvby s.r.o., RPKM s.r.o., SGJW Hrdec Králové spol. s r.o., TRAIL Servis.s., PEDASTA doprvní stvby, s.r.o., SG-GEOPROJEKT, spol. s r.o. pn ). Procentuální podíl prcí prováděných subdodvteli Strn 2 (celkem 5)

3 se tk zvyšuje n 85,077 %. V souvislosti s touto skutečností se uprvuje článek 5, odst , ve znění dodtku č. 1 Smlouvy Příloh č. 8 Smlouvy. 3. Vzhledem ke skutečnosti, že n strně správce společnosti byl k do funkce ředitele odštěpného závodu oblst Železniční stvby mosty jmenován se smluvní strny se dohodly n doplnění přílohy č Plná moc. I. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strny v souldu s ust. článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly n úprvě Smlouvy o dílo, č. sml. Objedntele: S , číslo smlouvy Zhotovitele: VSA, uzvřené dne , ve znění dodtku č. 1 tkto: 1) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ - ruší se stávjící znění textu odstvce Smlouvy nhrzuje se nový textem v tomto znění: Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: Příloh č. 1: Příloh č. 2: Příloh č. 3: Příloh č. 4: Příloh č. 5: Příloh č. 6: Příloh č. 7: Příloh č. 8: Příloh č. 9: Příloh č. 10: Obchodní podmínky OP/R/05/14 Technické podmínky: ) Technické kvlittivní podmínky stveb státních drh (TKP Stveb) b) Všeobecné technické podmínky relizce stvby VTP/R/03/14 c) Zvláštní technické podmínky Související dokumenty Rozpis Ceny Díl Hrmonogrm postupu prcí Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodtku č. 2 Seznm poždovných pojištění Seznm subdodvtelů - nové znění ke dni podpisu dodtku č. 2 2) Příloh č. 6 Smlouvy o dílo - Oprávněné osoby Smluvní strny se dohodly n úprvě přílohy č. 6 - Oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 6 pltné k dtu podpisu Smlouvy nhrzuje se novým zněním pltným k dtu podpisu dodtku č. 2, které je součsně přílohou č. 1 tohoto dodtku č. 2 (součsně příloh č. 6 Smlouvy) jeho nedílnou součástí. Strn 3 (celkem 5)

4 3) Příloh č. 8 Smlouvy o dílo - Seznm subdodvtelů Smluvní strny se dohodly n úprvě přílohy č. 8 - Seznm subdodvtelů. Ruší se znění přílohy č. 8 pltné k dtu podpisu Smlouvy nhrzuje se novým zněním pltným k dtu podpisu dodtku č. 2, které je součsně přílohou č. 2 tohoto dodtku č. 2 (součsně příloh č. 8 Smlouvy) jeho nedílnou součástí. 4) Příloh č. 10 Smlouvy o dílo - Smluvní strny se dohodly n doplnění přílohy č. 10 -, která je součsně přílohou č. 3 tohoto dodtku č. 2 (součsně příloh č. 10 Smlouvy) jeho nedílnou součástí. II. Závěrečná ustnovení 1. Tento dodtek č. 2 nbývá pltnosti účinnosti dnem jeho uzvření. 2. Osttní ustnovení Smlouvy, číslo smlouvy Objedntele: S , číslo smlouvy Zhotovitele: VSA nedotčené tímto dodtkem č. 2 zůstávjí v pltnosti. 3. Tento dodtek č. 2 je vyhotoven v deseti (10) vyhotoveních, z nichž Objedntel obdrží šest (6) vyhotovení Zhotovitel obdrží čtyři (4) vyhotovení. 4. Zhotovitel souhlsí se zveřejněním tohoto dodtku č. 2 n internetových stránkách Správy železniční doprvní cesty, státní orgnizce. 5. Smluvní strny prohlšují, že si tento dodtek č. 2 přečetly, že s jeho obshem souhlsí n důkz toho k němu připojují svoje podpisy. 6. Nedílnou součástí dodtku č. 2 Smlouvy jsou tyto jeho přílohy: Příloh č. 1 (Příloh č. 6 Smlouvy): Příloh č. 2 (Příloh č. 8 Smlouvy): Příloh č. 3 (Příloh č. 10 Smlouvy): Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodtku č. 2 Seznm subdodvtelů - nové znění ke dni podpisu dodtku č. 2 V Prze dne V Prdubicích dne náměstek GŘ pro provozuschopnost dráhy Správ železniční doprvní cesty, státní orgnizce ředitel odštěpného závodu oblst Železniční stvby mosty EUROVIA CS,.s. n zákldě plné moci ze dne Strn 4 (celkem 5)

5 V Prze dne jedntel společnosti GJW Prh spol. s r.o. jedntel společnosti GJW Prh spol. s r.o. Strn 5 (celkem 5)