/ Poliklinika Prosek a.s.

Transkript

1 / Poliklinik Prosek.s. SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy obdntele: uzvřená níže psného dne, měsíce roku podle ustnovení 2623 násl. Občnského zákoníku č. 89/2012 Sb. v pltném znění, mezi smluvními strnmi: Poliklinik Prosek. s. Sídlo: Lovosická 440/40, Prh 9 Zstoupená: Ing. Jiřím Dufkem - ředitelem společnosti IČO: DIČ: CZ , registrovné dle 94 zákon Č. 235/2004 Sb. o DPH Zpsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Prze, oddíl B, vložk číslo Bnkovní sponí: Česká spořiteln.s. Číslo účtu: /0800 (dále n "obdntel") Okn dveře Hrmonie s.r.o. Sídlo: Svémyslice 3, Zeleneč Zstoupená: Pvlem Postlerem - dntelem společnosti IČ: DIČ: CZ , registrován dle 94 z. Č. 235/2004 Sb. o DPH Zpsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Prze, oddíl C, vložk číslo Bnkovní sponí: Česká spořiteln.s. Číslo účtu: /0800 (dále n "zhotovitel" ) t k t o: I. ID E N T I F I K A ČNÍ úd AJ E O AKCI Název kce: Poliklinik Prosek - servis oken v budově polikliniky Místo kce: Poliklinik Prosek, Lovosická 440/40, Prh 9 - Střížkov II.PŘEDMĚT SMLOUVY 1. Předmětem smlouvy závzek zhotovitele zhotovit pro obdntele dílo uvedené v či. I. smlouvy n strně dné závzek obdntele dílo převzít uhrdit z něj sdnnou cenu n strně druhé. 2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou ve smyslu 1751 občnského zákoníku Všeobecné podmínky obdntele ("Všeobecné podmínky" nebo "VP"), ž tvoří přílohu této smlouvy. Obě smluvní strny výslovně prohlšují, že se s VP seznámily, porozuměly jim povžují z pltnou součást smluvního udnání.

2 Poliklinik Prosek.s. 1. Termín zhání prcí: III. DOB A P L N Ě N Í 2. Dílo bude dokončeno předáno obdnteli do IV. CEN A DÍL A Celková cen z zhotovení díl dlších činností zhotovitele stnoven n částku v rozshu či. II. této smlouvy ,- Kč bez DPH V. Z Á VĚR E Č N Á U JE D N Á N Í 1. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy ve věcech technických oprávněn dnt: - z obdntele: Mgr. Tomáš Kldívko - z zhotovitele: Pvel Postler 2. Tto smlouv má následující přílohy: - Všeobecné podmínky - Nbídk zhotovitele 1. Smluvní strny výslovně sdnly tyto odchylky od Všeobecných podmínek: nebyly výslovně sdnány 4. Smlouv vyhotoven ve dvou stejnopisech s pltností originálu, z nichž den obdrží obdntel den zhotovitel. 5. Smluvní strny prohlšují, že se s obshem této smlouvy včetně jích příloh řádně seznámily, s jím obshem souhlsí, že smlouvu uzvírjí svobodně, kdy smlouv předstvu pltné právní dnání, jsoucí nikoli v rozporu s dobrými mrvy. N důkz připojují své podpisy. V Prze dne: Obdntel: Ing. Jiří.~~e~ ek.s, l~\ ~ 40/440, PRAHA 9 IÓO: T~I ; geu~(:)hl 111 (1' V Prze dne: 21.f~.,f016 Zhotovitel: /) Okn dveře HARMONIi Svémy~li~ 3 ~ ZEL~N Tel./fx: DIČ:CZ2711 Okn dveře Hrmonie Pvel Postler, dntel s.r.o. společnosti s'l' 2

3 právními technickými poždvky pltnými v době uzvření smlouvy (zákony, vyhlášky, ČSN), jkož zejmén se stvebním zákonem č. 183/2006 Sb. v pltném znění předpisy souvisejícími. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY příloh Smlouvy o dílo Úvodní ustnovení: 1. Tyto "Všeobecné podmínky - příloh Smlouvy o dílo" (dále n "VP" nebo "Všeobecné podmínky") jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo ("smlouv"), kterou uzvírá Poliklinik Pro sek.s. jko obdntel ve smlouvě uvedený zhotovitel. 8. Zhotovitel provede dílo kompletně, kvlitně v dohodnutém termínu. Veškeré mteriály dodávky ke zhotovení díl zjistí zhotovitel tk, by odpovídly pltným technickým normám, dohodnutým podmínkám relizční proktové dokumentci. Specifikce díl 2. Dílo specifikovné v či. I. II. smlouvy jích přílohách. Z přílohy smlouvy se povžu též proktová dokumentce stvební povolení, pokud byly zhotoviteli předány. 9. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit smlouvou, výchozími podkldy obdntele, ho pokyny, zápisy dohodmi n úrovni osob zstupujících Polikliniku Prosek.s Zhotovitel není oprávněn se od sdnné podoby díl odchýlit bez předchozího písemného souhlsu obdntele. V přípdě podsttnějších změn díl třeb uzvřít mezi smluvními strnmi dodtek smlouvy. Změnou díl se sdnná cen nemění, není-li to smluvními strnmi výslovně písemně sdnáno. Zhání relizce Zhotovitel povinen zhájit relizci díl dnem převzetí stveniště (míst plnění). Obdntel předá zhotoviteli potřebnou dokumentci, kterou má k dispozici, předá (zpřístupní) zhotoviteli stveniště, o čemž bude mezi smluvními strnmi sepsán protokol. Zhotovitel povinen si n své nákldy zjistit prodnání i relizci záborů veřejného prostrnství doprvních optření sponých s provedením stvby. V přípdě, že k relizci díl má být vydáno stvební povolení nebo jiné souhlsné rozhodnutí orgánů veřejné správy, zhotovitel povinen zhájit dílo ž poté, kdy mu bude prvomocné stvební povolení (nebo jiné rozhodnutí) obdntelem předáno. Relizce 6. Zhotovitel povinen relizovt dílo v souldu se smlouvou postupovt s odbornou péčí, s respektem k oprávněným zájmům obdntele dlších osob, ž relizce díl může ovlivňovt, se snhou o minimlizci negtivních externlit. Zhotovitel povinen pohybovt se v obktu nebo n pozemku obdntele pouze v rozshu potřebném pro provedení prcí, dodávku mteriálu vybvení užití nezbytného zázemí prcovníků zhotovitele. 7. Dílo bude provedeno v souldu s proktovou dokumentcí prvomocným stvebním povolením (pokud bylo vydáno), veškerými 10. Zhotovitel oprávněn provést dílo prostřednictvím poddodvtelů. Z činnost poddodvtelů včetně způsobené škody (újmy) odpovídá obdnteli zhotovitel sám. 11. Zhotovitel umožní přístup n stveniště pouze těm osobám, ž jsou k provedení díl k činnostem souvisejícím zpotřebí. N výzvu obdntele zhotovitel povinen předt jmenný seznm osob, které se n stveništi podílejí nebo mjí podílet n provedení díl. 12. Zhotovitel povinen v přípdě, že dochází k zkrytí části díl tk, že již nebude možné provést kontrolu, přizvt obdntele před zkrytím díl k provedení dílčí kontroly. Součinnost obdntele 13. Obdntel povinen poskytovt zhotoviteli součinnost ve sdnném rozshu. Obdntel povinen dostvit se n stveniště ke kontrole dílčího plnění nebo k prodnání věci podsttné pro provedení díl n výzvu zhotovitele. 14. V přípdě, že obdntel v prodlení s poskytnutím součinnosti, zhotovitel oprávněn vyzvt j k poskytnutí součinnosti písemně. V přípdě prodlení obdntele s poskytnutím součinnosti se dnem, kdy byl obdnteli doručen výzv k poskytnutí součinnosti, přerušu lhůt zhotovitele ke splnění ho povinností (zhání či dokončení relizce), to o dobu, po jkou obdntel v prodlení. Cen díl 15. Cen díl. uveden ve smlouvě konkretizován v položkovém rozpočtu. Cen uveden bez DPH (i s DPH). Zhotovitel povinen účtovt DPH dle právního předpisu pltného ke dni uskutečnění zdnitelného plnění. <

4 ~~ ~====================~~ 16. Cen stnoven jko celková, konečná nejvýše přípustná. Cen zhrnu veškeré nákldy zhotovitele, tj. zejmén nákldy n práce, mteriál, doprvu, zkoušky, jkož nákldy n příprvu nbídky k uzvření smlouvy; zhotovitel tk nebude oprávněn v souvislosti s předmětem smlouvy poždovt úhrdu jkýchkoli dlších plnění, nákldů či kompenzci. 17. Obdntel neposkytu zhotoviteli zálohové pltby. Zhotovitel oprávněn poždovt úhrdu dílčích fktur z již provedené plnění, pokud tk bylo sdnáno; v tkovém přípdě sepíší podepíší smluvní strny zjišťovcí protokol o provedení dílčího plnění. 18. Konečná fktur bude vystven n zákldě předávcího protokolu podepsného zástupci obou smluvních strn. Konečná fktur bude obdntelem uhrzen v plné výši ž v přípdě, že dílo bude dokončeno bez vd nedodělků. 19. Veškeré fktury budou vystveny n dresu obdntele, jk uveden ve smlouvě předloženy či zslány v dnom vyhotovení. Doloženy budou zjišťovcím nebo předávcím protokolem soupisem provedených prcí. 20. Spltnost dílčích fktur i konečné fktury 30 dní od doručení obdnteli. Termínem úhrdy se rozumí den odpisu pltby z účtu obdntele. 21. Oprávněně vystvená fktur - dňový dokld - musí mít veškeré náležitosti dňového dokldu ve smyslu zákon č. 235/2004 Sb. o dni z přidné hodnoty ve znění pozdějších předpisů dále musí obshovt tyto úd: dále: úd obdntele, název,, sídlo, DlČ úd zhotovitele, obchodní firmu, sídlo, DlČ rozsh předmět plnění evidenční číslo dňového dokldu fkturovnou částku - zákldní cen bez DPH dtum uskutečnění zdnitelného plnění dtum vystvení dňového dokldu rzítko podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální věcnou správnost fktury IČ obdntele zhotovitele název stvby bnkovní sponí obdntele zhotovitele zápis zhotovitele v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) číslo smlouvy 22. V přípdě, že fktur nebude vystven oprávněně či nebude obshovt sdnné náležitosti, obdntel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k oprvě. V tkovém přípdě zčne nová lhůt spltnosti plynout ode dne doručení správné či oprávněně vystvené fktury. 23. Zhotovitel nese rizik týkjící se nákldů n provedení díl, včetně změn trhu předpokldů, z nichž zhotovitel vycházel. Zástupci strn, dnání strn, kontrol 24. Při písemném dnání ve věci změn smlouvy zstupují smluvní strny osoby, ž jsou k tomu oprávněny podle právních předpisů. 25. Zástupci smluvních strn ve věcech provozních technických zstupují smluvní strnu v běžném dnání v komunikci s druhou smluvní strnou. 26. Zástupce obdntele z něho oprávněn zejmén 1) dávt zhotoviteli pokyny v rámci relizce díl, 2) předt zhotoviteli stveniště, 3) kontrolovt provádění díl potvrzovt dílčí plnění, 4) převzít dílo podepst předávcí protokol. 27. Smluvní strny jsou povinny informovt se bezodkldně o všech skutečnostech, ž jsou rozhodné pro plnění smlouvy provedení díl. 28. Jednání smluvních strn v běžných technických provozních se uskutečňu písemně nebo i telefonicky, e-milem nebo osobním dnáním. 29. Zhotovitel povinen vést stvební deník v souldu se stvebním zákonem, kdykoli j n výzvu předložit obdnteli ke kontrole nebo k zápisu. 30. V přípdě, že není stvební deník veden, zhotovitel povinen pořídit písemný záznm o kždé podsttné skutečnosti, ž nstl při relizci díl o které obdntel nemusí být informován; záznm předloží bez zbytečného odkldu obdnteli. Dokončení předání díl 31. Zhotovitel povinen ve sdnné lhůtě dokončit předt obdnteli kompletní dílo bez vd nedodělků. Ke stejnému dni povinen vyklidit stveniště odvézt z něho veškeré věci, jkož provést v potřebném rozshu úklid (uvedení do řádného stvu) stveniště okolí. 32. Obdntel povinen dostvit se n výzvu ke kontrole převzetí díl. O předání díl sepíší obě smluvní strny písemný předávcí protokol.

5 33. Obdntel není povinen dílo převzít, pokud má vdy nedodělky. V přípdě nepodsttných vd nedodělků může obdntel dílo převzít s uvedením vd nedodělků; v tkovém přípdě zhotovitel povinen tyto odstrnit ve lhůtě 10 dnů, nebyl-ii obdntelem poskytnut lhůt delší. Dno, ž nebylo obdntelem protokolárně převzto, se nepovžu z řádně dokončené, ledže obdntel neposkytu k převzetí potřebnou součinnost. Odpovědnost, záruk z jkost, smluvní snkce 34. Zhotovitel odpovídá obdnteli, že dílo nemá vdy. Zhotovitel poskytu záruku z jkost díl v délce 60 měsíců. To nepltí pro přípd části díl, ž jsou tvořen smosttným zřízením, pro něž výrobce tohoto zřízení poskytu záruku zjkost krtší; v tkovém přípdě trvá záruk z jkost těchto částí díl po dobu záruky poskytnuté výrobcem. 35. Zhotovitel povinen při upltnění reklmce obdntelem do 7 dnů posoudit oprávněnost reklmce do 30 dnů vdy díl odstrnit, ledže byl obdntelem poskytnut lhůt delší. 36. Zhotovitel odpovídá obdnteli třetím osobám z veškeré škody (újmy), které způsobil svou činností. 37. Po celou dobu relizce celé i nedokončené dílo ve vlstnictví obdntele. Věc určená k vytvoření díl nebo k zprcování se stává vlstnictvím obdntele okmžikem dodání věci n stveniště. 38. Zhotovitel nese nebezpečí škody n díle ž do doby předání díl obdnteli. 39. V přípdě, že zhotovitel v prodlení s převzetím stveniště, zháním provádění díl, dokončením předáním díl nebo s odstrněním vd nedodělků díl podle smlouvy, povinen uhrdit obdnteli smluvní pokutu ž do výše 2.000,- Kč (slovy: dv tisíce korun českých) z kždý den prodlení. Úhrdou smluvní pokuty není dotčeno právo obdntele n náhrdu vzniklé škody (újmy). se při relizci od specifikce díl jk uvedeno ve smlouvě, 3) opkovné porušení i méně závžné povinnosti zhotovitele, jkož opkovné porušování (i různých) povinností zhotovitele přes upozornění obdntele, 4) ztrát schopnosti zhotovitele dílo provést, tzn. npř. ztrát potřebného oprávnění, osvědčený úpdek zhotovitele, td. 42. Odstoupením od smlouvy se závzek zrušu od počátku smluvní strny jsou povinny vrátit sijiž přijtá plnění. V přípdě, že od smlouvy odstoupil obdntel zhotovitel již dílo nebo ho část relizovl relizovné plnění mu nebylo zcel zplceno, uhrdí mu obdntel pouze účelně vynložené nákldy n ty provedené práce dodávky, ž mjí pro obdntele funkční význm, snížené o nákldy obdntele, ž si vyžádá změn zhotovitele k dokončení díl, oprv vdného plnění, dokončení neúplného plnění /nebo náprv škod. Závěrečná ustnovení 43. Zhotovitel bere n vědomí, že obdntel oprávněn originál podepsné smlouvy v elektronické podobě v souldu se svými zákonnými povinnostmi uveřejnit, to bez čsového omezení. 44. Smluvní strny prohlšují, že jsou oprávněny smlouvu uzvřít plnit své závzky v ní obsžené závzky. Zhotovitel zejmén prohlšu, že po odborné, technické ekonomické stránce schopen dílo relizovt že k tomu má potřebná oprávnění. 45. Otázky smlouvou neuprvené se řídí příslušnými ustnoveními občnského zákoníku, přípdně dlších právních předpisů, ledže - to i z kontextu - zřejmé, že se smluvní strny od ustnovení zákon v přípustném rozshu odchýlily. 46. V přípdě rozporu mezi těmito VP textem smlouvy mjí přednost ustnovení smlouvy, to ť již v přípdě, že ve smlouvě odchylk od VP popsán výslovně, tk i v přípdě, kdy odlišnost vyplývá z textu smlouvy jink. Trvání smlouvy 40. Smlouv nbývá pltnosti účinnosti dnem podpisu oběm smluvními strnmi. 41. Kždá smluvní strn oprávněn od smlouvy odstoupit v přípdech, kdy to připouští zákon nebo smlouv. Z podsttné porušení povinností zhotovitele, pro které obdntel oprávněn odstoupit od smlouvy, se povžu zejmén 1) prodlení se splněním kterékoli povinnosti zhotovitele o dobu delší než 7 dnů, 2) odchýlení