Dodtek č. 2 ke Smlouvě o dílo n relizci stvby číslo smlouvy Objedntele: S 640 108 180 15, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.5120367VSA ISPROFIN: 551 312 0002, uzvřené dne 10.06.2015 Název zkázky: Odstrnění propdů trťové rychlosti v úseku Strá Pk Mlá Skál Smluvní strny: zstoupen: se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Prh 1 Nové Město IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234 zpsná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prze, oddíl A, vložk 48384, náměstkem GŘ pro provozuschopnost dráhy n zákldě Pověření č. 1699 ze dne 11. 06. 2014 Korespondenční dres: Stvební správ zápd, Sokolovská 278/1955, 190 00 Prh 9 Korespondenční dres pro zsílání dňových dokldů: Oblstní ředitelství Hrdec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hrdec Králové (dále jen Objedntel ) EUROVIA CS,.s. se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Prh 1 IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924 zpsná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prze, bnk. spojení: oddíl B, vložk 1561 č. účtu: zstoupená:, n zákldě plné moci ze dne 14.07. 2015 (dále jen Společník 1 nebo správce ) Strn 1 (celkem 5)
GJW Prh spol. s r.o. Se sídlem: Mezitrťová 137/46, 198 21 Prh 9 Hloubětín IČ: 41192869, DIČ: CZ41192869 zpsná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prze, oddíl C, vložk 4528 zstoupená: SPOLEČNOST: Společnost Mlá Skál, jedntelem společnosti, jedntelem společnosti (dále jen Společník 2 ) Zložená v souldu se Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 18.12.2014 podle ustnovení 2716 násl. Zákon č. 89/2012 Sb., Občnský zákoník, v pltném znění, se sídlem EUROVIA CS,.s., odštěpný závod oblst Železniční stvby mosty, závod Železniční stvby, Brožíkov 564, Prdubice, PSČ 530 09, kdy správcem společnosti je EUROVIA CS,.s., se sídlem Národní 138/10, Prh 1, PSČ 110 00, IČO: 45274924, která je zmocněn n zákldě citovné smlouvy přijímt závzky pokyny z celou Společnost ji plnit přijímt pltby od objedntele. Smlouv o dílo její přípdné dodtky budou podepisovány kždým společníkem smosttně. Originál smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 18.12.2014, kde je uveden rozsh zstupování zmocnění správce společnosti, je součástí předložené nbídky. Kontktní doručovcí dres: EUROVIA CS,.s., odštěpný závod oblst Železniční stvby mosty, závod Železniční stvby, Brožíkov 564, 530 09 Prdubice (dále všichni též společně oznčováni jko jen Zhotovitel ) PREAMBULE Smluvní strny shodně konsttují, že důvodem uzvření tohoto dodtku č. 2 jsou následující skutečnosti: 1. Změn oprávněných osob n strně Zhotovitele. Zhotovitel požádl Objedntele o úprvu oprávněných osob uvedených v příloze č. 6 Smlouvy. Osobou oprávněnou jednt z Zhotovitele ve věcech technických byl jmenován pn Ing.. Novým zástupcem stvbyvedoucího specilistou (vedoucím prcí) n železniční spodek byl jmenován pn Ing.,...specilistou (vedoucím prcí) n železniční svršek byl jmenován pn Ing., specilistou (vedoucím prcí) n sdělovcí zbezpečovcí zřízení byl jmenován pn..., specilistou (vedoucím prcí) n silnoproud byl jmenován pn.., specilistou (vedoucím prcí) n geotechniku byl jmenován pn Ing. osobou odpovědnou z oblst bezpečnosti ochrny zdrví při práci byl jmenován pn... V souvislosti s těmito skutečnostmi se uprvuje příloh č. 6 Smlouvy. 2. Úprv subdodvtelského systému. Zhotovitel požádl Objedntele v návznosti n ustnovení Přílohy č. 1 Smlouvy - Obchodní podmínky, článku 7, odst. 7.5.2., o úprvu subdodvtelského systému tk, že požduje uprvit rozšířit počet svých subdodvtelů o následující obchodní firmy (Elektroline.s., Constructing s.r.o., Miros mjetková.s., Rekop s.r.o., snex cz s.r.o., COLAS CZ,.s., MPS Mostní pozemní stvby s.r.o., RPKM s.r.o., SGJW Hrdec Králové spol. s r.o., TRAIL Servis.s., PEDASTA doprvní stvby, s.r.o., SG-GEOPROJEKT, spol. s r.o. pn ). Procentuální podíl prcí prováděných subdodvteli Strn 2 (celkem 5)
se tk zvyšuje n 85,077 %. V souvislosti s touto skutečností se uprvuje článek 5, odst. 5.12., ve znění dodtku č. 1 Smlouvy Příloh č. 8 Smlouvy. 3. Vzhledem ke skutečnosti, že n strně správce společnosti byl k 01.08.2015 do funkce ředitele odštěpného závodu oblst Železniční stvby mosty jmenován se smluvní strny se dohodly n doplnění přílohy č. 10 - Plná moc. I. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strny v souldu s ust. článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly n úprvě Smlouvy o dílo, č. sml. Objedntele: S 640 108 180 15, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.5120367VSA, uzvřené dne 10.06.2015, ve znění dodtku č. 1 tkto: 1) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ - ruší se stávjící znění textu odstvce 5.12. Smlouvy nhrzuje se nový textem v tomto znění: 5.12. Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: Příloh č. 1: Příloh č. 2: Příloh č. 3: Příloh č. 4: Příloh č. 5: Příloh č. 6: Příloh č. 7: Příloh č. 8: Příloh č. 9: Příloh č. 10: Obchodní podmínky OP/R/05/14 Technické podmínky: ) Technické kvlittivní podmínky stveb státních drh (TKP Stveb) b) Všeobecné technické podmínky relizce stvby VTP/R/03/14 c) Zvláštní technické podmínky Související dokumenty Rozpis Ceny Díl Hrmonogrm postupu prcí Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodtku č. 2 Seznm poždovných pojištění Seznm subdodvtelů - nové znění ke dni podpisu dodtku č. 2 2) Příloh č. 6 Smlouvy o dílo - Oprávněné osoby Smluvní strny se dohodly n úprvě přílohy č. 6 - Oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 6 pltné k dtu podpisu Smlouvy nhrzuje se novým zněním pltným k dtu podpisu dodtku č. 2, které je součsně přílohou č. 1 tohoto dodtku č. 2 (součsně příloh č. 6 Smlouvy) jeho nedílnou součástí. Strn 3 (celkem 5)
3) Příloh č. 8 Smlouvy o dílo - Seznm subdodvtelů Smluvní strny se dohodly n úprvě přílohy č. 8 - Seznm subdodvtelů. Ruší se znění přílohy č. 8 pltné k dtu podpisu Smlouvy nhrzuje se novým zněním pltným k dtu podpisu dodtku č. 2, které je součsně přílohou č. 2 tohoto dodtku č. 2 (součsně příloh č. 8 Smlouvy) jeho nedílnou součástí. 4) Příloh č. 10 Smlouvy o dílo - Smluvní strny se dohodly n doplnění přílohy č. 10 -, která je součsně přílohou č. 3 tohoto dodtku č. 2 (součsně příloh č. 10 Smlouvy) jeho nedílnou součástí. II. Závěrečná ustnovení 1. Tento dodtek č. 2 nbývá pltnosti účinnosti dnem jeho uzvření. 2. Osttní ustnovení Smlouvy, číslo smlouvy Objedntele: S 640 108 180 15, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.5120367VSA nedotčené tímto dodtkem č. 2 zůstávjí v pltnosti. 3. Tento dodtek č. 2 je vyhotoven v deseti (10) vyhotoveních, z nichž Objedntel obdrží šest (6) vyhotovení Zhotovitel obdrží čtyři (4) vyhotovení. 4. Zhotovitel souhlsí se zveřejněním tohoto dodtku č. 2 n internetových stránkách Správy železniční doprvní cesty, státní orgnizce. 5. Smluvní strny prohlšují, že si tento dodtek č. 2 přečetly, že s jeho obshem souhlsí n důkz toho k němu připojují svoje podpisy. 6. Nedílnou součástí dodtku č. 2 Smlouvy jsou tyto jeho přílohy: Příloh č. 1 (Příloh č. 6 Smlouvy): Příloh č. 2 (Příloh č. 8 Smlouvy): Příloh č. 3 (Příloh č. 10 Smlouvy): Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodtku č. 2 Seznm subdodvtelů - nové znění ke dni podpisu dodtku č. 2 V Prze dne 30-10- 2015 V Prdubicích dne 23-10- 2015 náměstek GŘ pro provozuschopnost dráhy Správ železniční doprvní cesty, státní orgnizce ředitel odštěpného závodu oblst Železniční stvby mosty EUROVIA CS,.s. n zákldě plné moci ze dne 14. 07. 2015 Strn 4 (celkem 5)
V Prze dne 23-10- 2015 jedntel společnosti GJW Prh spol. s r.o. jedntel společnosti GJW Prh spol. s r.o. Strn 5 (celkem 5)