Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Dlouhá čp. 2603

Podobné dokumenty
Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Dlouhá čp

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Jana Zrzavého 2878, Česká Lípa

Správce domu plánuje opravu balkonů objektu včetně souvisejících stavebních prací.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Červeného kříže , Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Na Jílech 2651.

Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém dopisu.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v obci Pihel č. p. 230

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v ul. Na Výsluní , Česká Lípa

Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém dopisu.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště

Správce domu plánuje zateplení předního a zadního průčelí.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Československé armády čp

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v obci Tuháň č. p. 69

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2597

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v ul. Štursova ,Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech , Česká Lípa

Správce domu plánuje doteplení spodní části a položení dlažby a reprofilace čílek na lodžiích bytů včetně souvisejících stavebních prací.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Doksech, ulice Pražská čp

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy

SVJ plánuje zateplení celého domu, včetně souvisejících stavebních prací.

Správce domu plánuje zateplení zadního průčelí, včetně souvisejících stavebních prací

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, Brněnská 2597

Správce domu plánuje zateplení předního a zadního průčelí.

Správce domu plánuje zateplení předního průčelí včetně zasklení vybraných lodžií bezrámovým systémem

Správce domu plánuje v letošním roce realizovat zateplení průčelních stěn.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Východní čp

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v obci Tuháň č. p. 74

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p a č.p.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům SVJ domu čp v Dubé, Na Výsluní čp

Kompletní upřesnění všech výše uvedených údajů lze ověřit u p. Kouřimského, tel , mobil , nebo přímo na místě stavby.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, Zhořelecká ulice čp

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, Poděbrady

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, Okružní ulice čp. 2671

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům Jihlavská , Česká Lípa

SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Družstevní č.p

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Kamenickém Šenově, ulice Huťská čp

SVJ v tomto roce plánuje provést sanaci a zateplení obvodového pláště objektu vnějším kontaktním zateplovacím systémem vč. souvisejících prací

Správce domu plánuje zateplení předního a zadního průčelí.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Chlumu čp. 115

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Zákupech, ulice Družstevní čp

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Oknech čp. 35

Předmět, způsob a rozsah provedení díla

sam. 264, Kutnohoská , česká Lípa

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením

Správce objektu plánuje zateplení zadního průčelí objektu včetně souvisejících stavebních prací.

Správce domu plánuje zateplení předního průčelí včetně souvisejících stavebních prací.

Žádost o předložení cenové nabídky.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ul. Družstevní 174, 175

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Barvířská 738, Česká Lípa IČ: , zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Správce domu plánuje v letošním roce realizovat generální opravu střechy

Vyřizuje: Jana Mrázková / V České Lípě dne:

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp

C. Stavební řízení: Na uvažované stavební práce bylo vydáno stavebního povolení na Stavebním úřadě v Novém Boru, které již nabylo právní moci.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Na Blatech 2057

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Oknech čp. 6

Správce domu plánuje zateplení štítů objektu včetně souvisejících stavebních prací.

Vyřizuje: Jana Mrázková / V České Lípě dne:

SVJ plánuje zateplení zadního průčelí objektu včetně souvisejících stavebních prací.

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

Správce domu plánuje zateplení zadního průčelí včetně souvisejících stavebních prací.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Chlumu čp. 116

Sv. Čech Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Vyřizuje : Jana Mrázková / V České Lípě dne :

d) vyspravení větších nerovností a dutin všech narušených míst správkovou maltou e) doplnění panelů do roviny a to včetně osazení rohového profilu s

SVJ plánuje zateplení objektu včetně souvisejících stavebních prací.

Okresní stavební bytové družstvo Beroun. Plzeňská 136, Beroun IČO: DIČ: CZ

Požadované termíny realizace: Zahájení akce v dubnu 2014, dokončení celé akce pak cca do 6 týdnů ode dne zahájení akce na místě stavby.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova

Vyřizuje: Jana Mrázková / V České Lípě dne:

Adresa: Česká Lípa, Havlíčkova

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům SVJ domu č.p 828 v Novém Boru, ulice Skalická čp. 828

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, Železničářská ulice čp

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Jestřebí čp. 24

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Stružnici čp. 211

lodžiových sestav v sušárnách spol.prostor včetně souvisejícího stavebního odpadu.

Správce domu plánuje v letošním roce realizovat zateplení obvodových stěn.

Správce domu plánuje zateplení předního průčelí včetně souvisejících stavebních prací.

Správce domu plánuje zateplení předního, zadního průčelí a nátěr štítů včetně souvisejících stavebních prací.

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Vyřizuje: Iva Formánková V České Lípě dne 16. srpna 2012

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům v Mimoni, Luční čp. 100

Barvířská 738, Česká Lípa IČ: , zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, Krnov. Zateplení bytového domu Petrovická 21,23 Krnov

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Vyřizuje: Jana Mrázková / V České Lípě dne:

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Zahrádkách čp

Správce domu plánuje zateplení částí objektu včetně souvisejících stavebních prací.

a) Výměna sklepních a chodbových oken

sam Česká Lípa, ul. Zhořelecká č.p

Správce domu plánuje zateplení předního průčelí včetně souvisejících stavebních prací.

Správce domu plánuje zateplení objektu včetně souvisejících stavebních prací.

C. Stavební řízení: Na uvažované stavební práce je zažádáno o vydání stavebního povolení na Stavebním úřadě v Jablonném v Podještědí.

Transkript:

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Dlouhá čp. 2603 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém dopisu a dle přiložené kopie části projektové dokumentace. A. Popis objektu: Jedná se o bytový dům zkolaudovaný v roce 1985. Má osm nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží. Dům je postaven v panelové soustavě T 06 BU. Celá budova má celkem jeden vchod. Na tomto domě byla v nedávné minulosti vyměněna původní bytová dřevěná okna za nové plastové výplně. Společně s výměnou oken v bytech byla provedena výměna původních dřevěných lodžiových stěn za nové stěny Leone a to včetně zateplení zadní stěny lodžií a také výměna vstupních dveří do objektu. Dále byla na domě provedena nová hydroizolace spodní stavby a drenáž po celém obvodu domu. Společně se zateplením bude prováděna generální oprava střešního pláště se zateplením. Dodavatel střechy bude společně s vítězem tohoto výběrového řízení řešit detaily u atiky domu a u strojovny výtahu, zejména pak v místě napojení zateplení strojovny na tepelnou izolaci střešního pláště střechy + úprava přesahu střechy strojovny. B. Projektová dokumentace stavebních úprav: Na uvažované stavební práce byla zpracována projektová dokumentace. Dokumentaci zpracovala paní Kamila Vojtová, se sídlem Nábřežní 110, Nový Bor. Kopie části PD vč. technické zprávy je přílohou této výzvy k podání nabídky na stavební práce. V projektové dokumentaci je uvažováno jako s finální vrstvou zateplovacího systému s akrylátovou omítkovinou. Ve své nabídce ale uvažujte o silikonové omítkovině. C. Stavební řízení: Na uvažované stavební práce bude v průběhu měsíce září vydáno stavební povolení na Stavebním úřadě v České Lípě, které do 14 dnů po konání výběrového řízení nabude právní moci. D. Požadovaný rozsah prací 1) V projektové dokumentaci je zmíněna generální oprava střešního pláště včetně opravy nadstřešních konstrukcí a zateplení strojovny výtahu. Jak je uvedeno v popisu objektu, je oprava střechy řešena samostatně v rámci jiného výběrového řízení, které se bude konat po ukončení výběrového řízení na dodavatele zateplení. Je možné se přihlásit do obou výběrových řízení. 2) V minulosti provedená nová drenáž kolem části stavby nebude stavbou nijak zasažena a nesmí v žádném případě dojít k jejímu poškození nebo zanesení (např. zbytky fasádních omítek, vybouraným materiálem apod.). Tato část bude protokolárně předána a po ukončení prací bude provedena prohlídka stavu drenáže včetně případných zkoušek funkčnosti, které budou hrazeny dodavatelem stavby. Tato kapitola bude v ceně dodávky. Dochází pouze k dílčímu zásahu do nopové fólie na pravé štítové stěně, viz. další text. 3) Ošetření podkladu s následným zateplením stěn nadstřešní strojovny výtahu s izolací o síle 120 mm. Jak je uvedeno v popisu objektu, bude nutná spolupráce realizačních firem provádějících střechu a plášť a to zejména při řešení detailů napojení zateplení strojovny na tepelnou izolaci

střešního pláště střechy, která bude v síle 200 mm. Součástí úprav strojovny výtahu bude ošetření kovové žaluzie požárního odvětrání schodiště. Kovová žaluzie bude zbavena rzi, očištěna a natřena a to minimálně ve dvou vrstvách. V rámci úpravy strojovny bude dále vyměněn stávající stožár STA za nový, provedený z žárově zinkované konstrukce. Součástí ceny bude i zpětná montáž anténního systému na nový stožár STA. 4) Ošetření a sanace stropních lodžiových panelů včetně odstranění rozrušených volných částí betonu až na plně soudržnou část, odrezení ocelové výztuže panelů s následným ošetřením obnažené korodující výztuže čela a spodní strany lodžie adhezním nátěrem, vyspravení větších nerovností a dutin všech narušených míst správkovou maltou a to včetně osazení rohového profilu s okapničkou na celou šíři lodžie. 5) Oprava a ošetření stropů lodžií bez izolantu s finální vrstvou tenkovrstvé probarvené silikonové omítkoviny bílé barvy. 6) Výměna stávajícího zábradlí na lodžiích za nové ocelové žárově zinkované konstrukce s výplní z tyčoviny. Způsob kotvení nových konstrukcí zábradlí do boků nebo do čela svislých bočních panelů bude určen po průzkumu na místě. Je uvažováno s kotvením pomocí chemických kotev pod nebo přes izolant, dle dodavatele. V rámci zaměření na místě bude kladen důraz na maximální možnou užitnou hloubku lodžie. Snahou stavebníka je, aby byla co nejméně zmenšena užitná plocha lodžie tak, aby byla nová konstrukce umístěna co nejvíce k líci budovy (v souladu s ČSN). 7) Vlastní lodžiové stěny jsou již vyměněny a zatepleny. V rámci zakázky bude realizováno: a) dodávka a montáž zateplovacího systému na boční stěny lodžií tl. 120 mm b) omytí, penetrace a přetažení zadní strany lodžie ve stejné skladbě jako u zateplovaných ploch, ale bez izolantu c) pokud budou po stavbě lešení shledány nějaké vady původního zateplení lodžií, bude oprava těchto vad řešena jako případná vícepráce s vítěznou firmou d) předmětem zakázky není žádná úprava lodžie ze strany interiéru 8) Systémová oprava podlah lodžií bytů včetně hydroizolace s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby a to včetně prahu, soklíku po obvodu lodžie a okapové lišty na hraně lodžie (případně s dlažbou s okapovým nosem na hraně lodžie). Původní dlažba (individuálně realizovaná nájemníky a soklík na zadní stěně lodžie) a zvýšený betonový práh hrany lodžie budou vybourány včetně všech nesoudržných míst, bude provedeno mechanické očištění i sanace případně obnažené výztuže a doplnění opravovaných míst reprofilačními maltami do spádu. 9) Ošetření podkladu stávajících obvodových panelů průčelí vč. soklu a panelů vstupů: a) omytí tlakovou vodou pro zbavení stěn nečistot, prachu a starých fasádních nátěrů b) uvolnění nesoudržných míst odsekáním nebo otlučením c) mechanické očištění narušených míst a obnažené výztuže s následným ochranným nátěrem d) ošetření mezipanelových spár v souladu s technologickým předpisem výrobce ETICS e) doplnění opravovaných míst reprofilačními maltami. 10) Zateplení obvodových panelů: a) montáž zakládací lišty, vč. všech předepsaných spojek a kotvících prvků v úrovni cca 300 mm pod úrovní spodní hrany obvodového panelu 1.N.P. (tedy cca v polovině sklepních oken) vzhledem ke složitosti založení (různě vystouplý podklad na průčelních stěnách), oceňte řešení, vyznačené v kopii PD s tím, že s dodavatelem stavby budou dohodnuty podrobnosti na místě stavby b) je nutno počítat se spoluprací s dodavatelem střechy a to v oblasti zateplení atiky, kde dojde k navýšení z důvodů zateplení střechy izolantem tl. cca 200 mm c) nalepení izolantu na bázi fasádního polystyrenu na obvodové stěny tl. 120 mm

d) nalepení izolantu na bázi fasádního polystyrenu na ostění, nadpraží a parapetů oken 30 mm e) pokud to technologický či jiný předpis nebo normativ určuje, bude použit izolant na jiné bázi minerální (požární předpisy apod.) f) na ostění, nadpraží a v parapetní části oken bude použit izolant s lepšími tepelně-izolačními vlastnostmi, nejlépe pak tzv. šedý polystyren (s grafitem) nebo extrudovaný polystyren g) ukotvení izolantu hmoždinkami v množství dle technologického předpisu výrobce h) talíře hmoždinek budou zapuštěny do izolační desky a překryty zátkami z polystyrenu nebo minerální vlny v tepelné izolaci tloušťky 80 mm a více. Pro dodatečné mechanické kotvení izolačních desek tl. < 80 mm se použije povrchová montáž hmoždinek bez zapuštění talířů. i) montáž všech příslušných systémových lišt na všech nárožích, odkapech vody a místech zvláště exponovaných včetně ukončovacích okenních APU lišt j) montáž perlinky do stěrkového tmelu k) příprava povrchu a aplikace tenkovrstvé probarvené silikonové omítkoviny. 11) Poznámka ke kotvení jak je uvedeno v předchozím odstavci, budou použity zapuštěné hmoždinky se zátkou z příslušného izolantu. Před zahájením zateplovacích prací budou dodavatelem kotvení provedeny výtažné zkoušky dle ETAG 014, příloha D pro ověření zvolené únosnosti hmoždinek proti vytažení z podkladu. Současně bude proveden posudek únosnosti zateplovacího systému na protažení talířů hmoždinek skrz izolační desky dle pokynů a parametrů uvedených v certifikátu a technologickém předpisu zvoleného zateplovacího systému. 12) Poznámka k založení zateplení na pravé (severní) štítové stěně před zahájením zateplovacích prací bude provedeno seříznutí (snížení) nopové fólie v pruhu výšky 100 mm a krycí lišta bude posunuta. Pokud dojde k jejímu poničení, bude v rámci zakázky dodána a namontována nová krycí lišta v ceně zakázky. Na této stěně nebude prováděna žádná jiná úprava soklu vzhledem k tomu, že je dům umístěn v mírném svahu a zakládací lišta zateplovacího systému bude umístěna v úrovni krycí lišty nopové fólie. 13) Úprava soklové části domu mezi zakládací lištou a krycí lištou nopové fólie je ve stejné skladbě jako zbytek pláště objektu, ale bez izolantu a s finální povrchovou úpravou z dekorativní mozaikové omítkoviny. 14) Úprava vstupu dle PD: a) úprava podkladu jako u zbytku fasády včetně odbourání původního obkladu stěn b) nalepení izolantu na minerální bázi na stěny vstupu o síle izolantu 80 mm čelní strana a boční vnitřní stěny c) nalepení izolantu na minerální bázi na stěny vstupu o síle izolantu 30 mm čela panelů d) nalepení izolantu na minerální bázi na boční vnější stěny vstupu o síle izolantu 120 mm e) nalepení izolantu na minerální bázi na strop vstupu tl. 80 mm f) ukotvení izolantu hmoždinkami v množství dle technologického předpisu výrobce g) montáž všech příslušných systémových lišt na všech místech zvláště exponovaných h) montáž perlinky do stěrkového tmelu i) příprava povrchu a aplikace silikonové omítkoviny na všechny stěny a strop vstupu j) dodávka a montáž zvonkového tabla za nové v úpravě antivandal k) dodávka a montáž osvětlení s IR čidlem na nově provedenou fasádu l) zateplení stropu vestibulu po předchozím ošetření podkladu a to izolantem na minerální bázi o síle 80 mm s finální úpravou v silikonové omítkovině bílé barvy m) dlažba na podlaze vstupu bude vybourána a podlaha vyspravena, bude provedena hydroizolační stěrka, bude osazena nová zapuštěná čistící rohož a položena protiskluzová mrazuvzdorná dlažba vč. soklíku dle PD

n) bude proveden dvojnásobný nátěr dvířek, umístěných ve stěně vstupu (ČEZ) 15) Oprava předloženého schodiště předního vstupu dle PD: a) demontáž stupňů, železobetonových schodnic, zábradlí a dlažby b) montáž a ukotvení nových žárově zinkovaných nebo betonových schodnic do nového základu a montáž nových schodišťových betonových stupňů s protiskluzovou úpravou povrchu nášlapu c) výměna zábradlí za nové, žárově zinkované dle původního zábradlí d) na schodišti bude osazen nájezd kočárků z pororoštu e) doba provádění opravy vstupu bude zkrácena na minimální možnou míru a bude prováděna postupně tak, aby byla vždy alespoň jedna část vstupu zprůchodněna pro nájemníky domu f) ošetření stávající rampy pro ZTP včetně demontáže a zpětné montáže 16) Dodávka a montáž nové požární stříšky nad vstupem s nosnými konzolami s žárově zinkovaných profilů a krytinou z trapézového pozinkovaného nebo poplastovaného plechu. 17) Poznámka k opravě schodiště a vstupu jedná se o jediný přístup do objektu. 18) Klempířské prvky atiky budou řešeny v rámci střechy, není součástí dodávky. 19) Klempířské prvky okenní parapety: a) ocelový švédský plech s barevnou, strojně lakovanou úpravou v barvě dle barevného řešení b) parapetní plechy budou provedeny vcelku na celou šíři okna c) na parapety budou užity kovové parapetní koncovky v barvě plechu d) styk parapetu se zateplením bude ošetřen tmelem dle předpisu výrobce ETICS e) u sklepních oken nebudou osazeny parapety pozor, změna oproti PD 20) Klempířské prvky stříšky nad lodžiemi: a) ocelový plech s TiZn úpravou b) spoje jednotlivých plechů budou letované c) styk oplechování se zateplením bude ošetřen tmelem dle předpisu výrobce ETICS 21) Hromosvody: a) demontáž stávajícího hromosvodu před zahájením prací b) montáž prodloužených kotev a zpětná montáž hromosvodu včetně jeho napnutí c) hromosvody nebudou připevněny svorkami k novým parapetním plechům, ale budou vždy kotveny v ploše panelu d) po zpětné montáži hromosvodu bude na celou hromosvodovou soustavu provedena revize, která bude nedílnou součástí předávacího protokolu bude se jednat o společnou revizi pro svody i rozvody hromosvodu na střeše po rekonstrukci střešního pláště se zateplením 22) Ventilační mřížky atiky: a) zprůchodnění každého původního druhého otvoru ventilačních atikových otvorů b) dodávka a montáž nových kruhových plastových ventilačních mřížek s integrovanou síťkou c) každý druhý otvor bude zachován, ostatní otvory budou zaslepeny 23) Původní ventilační mřížky ventilačních otvorů kuchyní budou demontovány bez náhrady. 24) Bude provedena demontáž, nový nátěr a zpětná montáž stávajících mříží na sklepních oknech. 25) Na všech lodžiích budou osazeny nové držáky prádelních šňůr. Ukotvení bude provedeno přes distanční trubičky. Je počítáno se žárově zinkovanými profily s možností napnutí 5 ks šňůr. 26) Kabelový přívod sítě Internet a kabelové televize, které jsou volně přístupné v části soklu, budou opatřeny plechovou chráničkou opatřenou dvojnásobným nátěrem v barvě vhodné k barvě fasády. 27) V rámci této akce se neuvažuje o opravě okapového chodníku vzhledem k provedené drenáži kolem celého objektu. 28) Po nezbytně nutnou dobu provádění prací (včetně přípravných), bude provedeno zakrytí oken

domu, případně bude provedeno kompletní vyčištění. Vzhledem k tomu, že jsou v domě v minulosti vyměněna okna a balkónové dveře bez ochranných pásek, je nutno dbát zvýšené opatrnosti. Před započetím prací po jednotlivých částech objektu (dle stavby lešení) bude provedena kontrola stavu oken. Po ukončení práce bude kontrola zopakována. Odstranění veškerých případných vad (vrypy, škrábance, okuje apod.) budou odstraněny na náklady zhotovitele, případně dojde k výměně (např. skleněných výplní), opět na náklady zhotovitele. 29) Odvoz a likvidace stavebního odpadu, včetně úklidu staveniště, musí být zajišťovány průběžně tak, aby na staveništi ani v jeho okolí nevznikal nežádoucí nepořádek a skládka. 30) Po celou dobu provádění prací na lešení instalovány ochranné záchytné sítě. 31) Demontáž a zpětná odborná montáž čidel dodavatelů, umístěných na fasádě. Podrobnosti budou řešeny na místě stavby zápisem do stavebního deníku po dohodě s energetikem OSBD Česká Lípa a příslušným dodavatelem. Tato kapitola bude v ceně dodávky. 32) Demontáž a zpětná odborná montáž držáků satelitních antén nájemníků, umístěných na fasádě nebo konstrukcích zábradlí. Podrobnosti budou řešeny na místě stavby zápisem do stavebního deníku po dohodě s OSBD Česká Lípa a nájemníkem. Tato kapitola bude v ceně dodávky. 33) Demontáž a zpětná odborná montáž zasklení bytových lodžií zasklívacím systémem na novou konstrukci zábradlí a to včetně případných nutných úprav částí zasklívacího systému (zkrácení nebo jiná úprava skel, pojezdových vodících lyžin apod.). Tato kapitola bude v ceně dodávky. 34) Osazení 1 kusu hnízdního truhlíku pro rorýse obecného na štítovou stěnu objektu. Plánovaně se jedná o hnízdní truhlík pro 4 páry ptactva. Materiálem vhodným pro hnízdní truhlík je extrudovaný polystyren tl. 25 mm (doporučení ochránců přírody). Není možné použití jiných materiálů (zejména dřevo apod.). Hnízdní truhlík bude zapuštěn do izolantu a jeho povrch bude barevně sjednocen se zbytkem fasády omítkovinou, stříška bude opatřena klempířským prvkem nebo jiným způsobem ošetřena před srážkovou vodou. Případně jiné umístění (např. nad chodbovými okny) musí být předem odsouhlaseno zástupem OŽP MěÚ Česká Lípa. 35) Z průběhu celé zakázky musí být pořizována průběžně fotodokumentace, která bude ke dni předání hotového díla předána objednateli v elektronické podobě (např. CD, DVD). Společně s fotodokumentací budou předány další doklady, potřebné pro řádnou kolaudaci a úspěšné vyřízení dotačních titulů. 36) Zařízení staveniště, VRN apod.: a) spotřebované energie (voda, elektrický proud) budou po celou dobu stavby měřeny a na konci díla budou odečteny jako sleva z ceny díla b) součástí zařízení staveniště bude mobilní WC c) součástí akce bude denní úklid staveniště jak vně, tak uvnitř domu a to v těch částech domu, přímo zasažených stavbou (zapůjčené místnosti, chodby, vstup apod.) d) při opuštění zapůjčených místností v nejnižším podlaží domu budou tyto uvedeny do původního stavu a to včetně nových maleb a nátěru podlahy. Kompletní upřesnění všech výše uvedených údajů lze ověřit u stavebního technika OSBD Česká Lípa - Pavla Císaře tel. 487 809 845, mobil 605 271 605. Záměrem stavebníka je provést komplexní opravu a zateplení pláště objektu dle projektové dokumentace a tohoto poptávkového dopisu. E. Požadované termíny realizace: Zahájení akce je podmíněno dohodou obou realizačních firem, tedy dodavatele střešního pláště a dodavatele zateplení. Předběžně je plánováno koncem září 2012. Požadujeme dokončení zakázky dle tohoto poptávkového dopisu a projektové dokumentace nejpozději do konce května roku 2013.

F. Požadované parametry a vlastnosti zateplovacího systému (ETICS): 1) ETICS musí splňovat kriteria Cechu pro zateplování budov v TPZ 2001-2 pro kvalitativní třídu A a to vždy pro daný zateplovací systém, s přesně určenou skladbou, složenou z konkrétních výrobků, které na sebe vzájemně navazují a byly navrženy tak, aby v maximální možné míře pozitivně ovlivnily tepelně izolační charakteristiku budovy a prodloužily její životnost. 2) Omítkovina a) velikost zrna v ploše 2 mm b) světlé tóny pastelových barev bez nutnosti příplatku za barevnost fasády s tím, že max. 15% plochy fasády bude provedeno v dražší omítkovině c) silikonová probarvená omítkovina v ploše podlaží mimo soklové části d) silikonová probarvená omítkovina bílé barvy na stropech lodžií e) dekorativní mozaiková omítkovina na soklu - zrno 1,5 mm 3) Tepelný izolant a) šíře izolantu v celé ploše všech podlaží 120 mm b) šíře izolantu na ostění, nadpraží a parapetu oken 30 mm Grafit (XPS) c) šíře izolantu čel bočních lodžiových stěn a štítů 30 mm XPS d) šíře izolantu strojovny výtahu 120 mm e) šíře izolantu vstupu a vestibulu 120 mm a 80 mm minerální izolant f) pouze certifikovaný fasádní polystyrén nebo izolant na minerální bázi, který je součástí systému A 4) Pomocné prvky a) lišty, kotvy, tmely, pásky dle technologického předpisu výrobce ETICS 5) Klempířské prvky a) parapetní plechy poplastované ocelové nebo hliníkové b) oplechování stříšky nad lodžiemi z TiZn plechu c) tloušťka plechu 0,7 mm d) parapety vyrobené v celku, není možné falcovat na příslušnou šíři otvoru e) příslušné parapetní koncovky 6) Ostatní prvky a) keramická protiskluzová mrazuvzdorná dlažba b) žárově zinkovaná zábradlí lodžií c) žárově zinkované konzole požární stříšky + krytina z trapézového plechu d) plastové krycí mřížky otvorů s integrovanou síťkou e) dvojnásobý nátěr mříží, dvířek apod. G. Kvalifikační předpoklady realizační firmy (kopie dokladů, nepožadujeme originál): 1) Vyplněný krycí list nabídky žádáme kompletní vyplnění všech položek. 2) Certifikát systému managementu jakosti dle EN ISO 9001 pro provádění zateplovacích systémů pozemních staveb a sanace stavebních konstrukcí. 3) Oprávnění k podnikání kopie živnostenského listu a výpis z obchodního rejstříku. 4) Kopie platného oprávnění pro provádění zateplovacích prací příslušného zateplovacího systému. 5) Kopie dokladu o zařazení příslušného ETICS do kvalitativní třídy A. 6) Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů a) neprohlášení konkursu b) neexistence daňových nedoplatků c) neexistence pravomocného odsouzení pro trestný nebo hospodářský čin d) neexistence disciplinárního potrestání, pokud to souvisí s předmětem zakázky e) neexistence nedoplatků na pojistném 7) Jmenný seznam pracovníků, zaškolených a kvalifikovaných pro provádění zateplovacích prací s uvedením délky praxe.

8) Seznam potencionálních subdodavatelů, kteří by prováděli práce na poptávané akci. V tomto případě se jedná zejména o subdodavatele např. z oblasti zámečnických nebo zednických prací. 9) Referenční akce údaje o zakázkách montáže zateplování s uvedením investora, adresou objektu, dobou realizace, rozsahu v Kč (vč. DPH) a v m2. 10) Návrh smlouvy o dílo s následujícími údaji - cena vč. DPH, doba realizace díla, platební podmínky (např. lhůty splatnosti), sankční ujednání apod. 11) Záruky na kompletní dodávku v délce minimálně 72 měsíců (6 let). 12) Nabídkový položkový rozpočet s jednotlivými dílčími kapitolami dle této výzvy. 13) Harmonogram postupu prací v týdnech, ze kterého bude možno určit dobu provádění celého díla. Požadované doklady nám předložte jako přílohu Vaší nabídky ve zde uváděném pořadí tak, aby byla zjednodušena jejich kontrola v rámci výběrového řízení. Doklady uvedené pod body č. 1) 9) nám předkládejte pouze v případě, že jste tak již v letošním roce neučinili v rámci jiného výběrového řízení. Pokud jste tak učinili, uveďte v rámci které akce jste doklady předkládali. Vždy je nutno předložit vyplněný krycí list nabídky, návrh smlouvy, položkový rozpočet stavby a harmonogram postupu prací. Nabídky, které nebudou obsahovat kompletní dokladovou část nebo jasné určení akce, ke které byly doklady předloženy, budou vždy vyloučeny z výběrového řízení. H. Termín a způsob předání nabídky: Zalepené obálky s označením Oprava bytového domu Dlouhá čp. 2603, Česká Lípa, a s názvem firmy doručte na adresu: OSBD Česká Lípa, Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa (nebo osobně na podatelnu OSBD do 11. hodin) nejpozději do 17. září 2012. Rozhoduje razítko příjmu. I. Termín výběrového řízení a oznámení výsledků: Výběrové řízení proběhne cca do týdne ode dne doručení nabídek. OSBD Česká Lípa si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky. S pozdravem Pavel Císař Stavební technik OSBD Česká Lípa V České Lípě dne 4. září 2012

KRYCÍ LIST CENOVÉ NABÍDKY bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Dlouhá čp. 2603 Název firmy Sídlo firmy Statutární zástupce Výrobce použitého zateplovacího systému Název akce, u které byly předloženy doklady v r. 2012 Celková cena a další požadované údaje Zálohové platby, plnění Záruční lhůta v měsících Délka realizace 2012 v týdnech Délka realizace 2013 v týdnech Termín možného nástupu Celková cena bez DPH v Kč Celková cena v Kč včetně DPH 14% Poznámka prostor pro Vaše poznámky k nabídce Datum:.. V.. Podpis statutárního zástupce:.