Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Bardějovská čp

Podobné dokumenty
SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Hradecká čp

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Norská čp

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Zákupech, Gagarinova ulice čp

SVJ plánuje generální opravu části ploché střechy se zateplením včetně souvisejících stavebních prací.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Budyšínská čp

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Alexandrovská čp

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Svatopluka Čecha čp

Barvířská 738, Česká Lípa IČ: , zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

SVJ plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Kunratická čp

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560

Správce domu plánuje opravu balkonů objektu včetně souvisejících stavebních prací.

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením

Správce domu plánuje v letošním roce realizovat generální opravu střechy

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro dva bytové domy v Jablonném v Podještědí, Markvartice, ul. Liberecká č.p a č.p.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Červeného kříže , Česká Lípa

Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém dopisu.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Barvířská 738, Česká Lípa IČ: , zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Společenství vlastníků jednotek 296 Nižbor. Za Hotelem 296, Nižbor IČO:

Kompletní upřesnění všech výše uvedených údajů lze ověřit u p. Kouřimského, tel , mobil , nebo přímo na místě stavby.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v obci Pihel č. p. 230

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v ul. Na Výsluní , Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Jana Zrzavého 2878, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Vyřizuje: Jana Mrázková / V České Lípě dne:

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům Jihlavská , Česká Lípa

Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém dopisu.

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373

Vyřizuje: Jana Mrázková / V České Lípě dne:

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Československé armády čp

Vyřizuje: Jana Mrázková / V České Lípě dne:

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664

lodžiových sestav v sušárnách spol.prostor včetně souvisejícího stavebního odpadu.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa, ulice Ústecká 2914, 2915, 2916, 2917, 2918

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v obci Tuháň č. p. 69

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Na Jílech 2651.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce

Okresní stavební bytové družstvo Beroun. Plzeňská 136, Beroun IČO: DIČ: CZ

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v ul. Štursova ,Česká Lípa

TECHNICKÝ POPIS PRO OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KARLY MACHOVÉ Č.P.1506, 1507, 1508, BEROUN. Pohled na dům. Stav střešního pláště bytového domu:

a) Výměna sklepních a chodbových oken

Vaše značka / dne Naše značka Vyřizuje / tel. Praha 056/HS 677/07 Vaculík /

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech , Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v obci Tuháň č. p. 74

Žádost o předložení cenové nabídky.

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2

sam. 264, Kutnohoská , česká Lípa

Vyřizuje: Iva Formánková V České Lípě dne 16. srpna 2012

Česká Lípa 27. dubna Žádost o předložení cenové nabídky

Střížkovská 15/7, Praha 8 Střížkov IČO: , DIČ: CZ Tel.: , NABÍDKA ZHOTOVITELE

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům Společenství vlastníků jednotek domu č.p , Jablonné v Podještědí

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, Poděbrady

VÝKAZ VÝMĚR. Návrh technického řešení opravy plochých střech. Technická pomoc. Budova základní škola, Železnická Jičín Holínské předměstí

rozsahu podél zadního průčelí a obou štítových stranách domu..

Správce domu plánuje doteplení spodní části a položení dlažby a reprofilace čílek na lodžiích bytů včetně souvisejících stavebních prací.

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ETICS technické specifikace požadavky obecná charakteristika systém nebo výrobek všeobecné podmínky pro výběrové řízení

Vážená paní / Vážený pane,

Barvířská 738, Česká Lípa IČ: , zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Požadované termíny realizace: Zahájení akce v dubnu 2014, dokončení celé akce pak cca do 6 týdnů ode dne zahájení akce na místě stavby.

Správce domu plánuje zateplení zadního průčelí, včetně souvisejících stavebních prací

Správce domu plánuje zateplení předního a zadního průčelí.

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy se změnou užívání ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA SE ZÁZEMÍM.

Barvířská 738, Česká Lípa IČ: , zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Pozemní stavitelství ZASTŘEŠENÍ BUDOV 2. PLOCHÉ STŘECHY 3. VAZNÍKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Vyřizuje : Jana Mrázková / V České Lípě dne :

BH02 Pozemní stavitelství

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, Okružní ulice čp. 2671

Zastřešení panelového domu plechovou střechou

STAVEBNÍ SERVIS.NET, s.r.o. JANÁČKOVA 1783, STRÁŽNICE ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. FRANTIŠEK MINAŘÍK, ČKAIT

Odborné posouzení stavu ploché střechy, koncepční návrh nápravných opatření

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Datum:

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, Zhořelecká ulice čp

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony.

F O T O D O K U M E N T A C E

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům SVJ domu čp v Dubé, Na Výsluní čp

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Mánesova 1526 ČESKÁ LÍPA. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

Návrh skladby a koncepce sanace teras

Česká Lípa 8. dubna Žádost o předložení cenové nabídky

REKAPITULACE. Rekapitulace Strana: 1. Rekapitulace cen stavebních objektů. List v tomto sešitě. celkem. P.č. Typ Kód objektu Název objektu

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu podle 12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

ODBORNÝ POSUDEK. Odborné posouzení stavu ploché střechy a koncepční návrh nápravných opatření. Bytový dům Vladimírská Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Na Blatech 2057

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu

Konstrukční řešení charakteristických detailů

Transkript:

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Bardějovská čp. 2470-2471 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém dopisu a prohlídky na místě. A. Popis objektu: Jedná se o dvou vchodový bytový dům zkolaudovaný v roce 1983. Má osm nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží. Dům je postaven v panelové soustavě BA-NKS (sekce 8 4545). Střecha objektu byla realizována jako střecha dvouplášťová větraná s větráním do atiky. Koncem devadesátých let byla provedena generální oprava střechy pomocí celoplošně vařených asfaltových SBS pásů bez vložené tepelné izolace. Samostatně bylo provedeno vyspravení tlumících komor VZT s dodatečným zateplením a hydroizolací vnitřku všech tlumících komor. Žádné další úpravy dotčené části stavby nebyly prováděny. V letošním roce bude, mimo generální opravy střechy, provedeno zateplení obvodových stěn budovy. Z uvedeného důvodu bude nutná spolupráce dodavatele střechy společně s vítězem výběrového řízení na zateplení a to zejména v oblasti napojení zateplení atiky na novou střechu. B. Projektová dokumentace stavebních úprav: Na uvažované stavební práce nebyla zpracována samostatná projektová dokumentace. V rámci zpracování projektové dokumentace na zateplení obvodových stěn budovy byl proveden průzkum stavu a návrh nápravných opatření. Z těchto závěrů vycházel při zpracování této výzvy i zadavatel. C. Stavební řízení: Na uvažované stavební práce není nutné stavební povolení, které by bylo vydané Stavebním úřadem v České Lípě. D. Požadovaný rozsah prací generální oprava ploché střechy se zateplením Záměrem stavebníka je provést generální opravu střešního pláště domu s finální vrstvou z celoplošně vařených asfaltových pásů s vloženou tepelnou izolací. Schéma půdorysu střechy včetně orientačních ploch a počtů kusů nadstřešních konstrukcí: Plocha střechy cca 430 m 2 Střešní vpusť 2 ks Stožár STA 1 ks Střešní výlez 2 ks VZT komora 4 ks 1) Jak je zmíněno v popisu objektu v tomto roce bude na tomto domě prováděna oprava a zateplení obvodového pláště domu. Síla izolantu na zateplení obvodového pláště je 120 mm. Je nutná

spolupráce firmy realizující generální opravu střešního pláště s firmou provádějící práce spojené se zateplením stěn objektu a to zejména v části atiky a hromosvodů. 2) Veškeré přípravné a pomocné práce spojené s rekonstrukcí střechy, mohou být prováděny přes vnitřní prostory bytového domu. V takovém případě, budou prováděny s maximální ohleduplností a opatrností a to zejména v prostoru výtahu, vstupu do objektu, schodiště u střešního výlezu nebo v prostoru zařízení staveniště uvnitř domu. Budou použity ochranné podložky, folie apod. 3) Průzkum střechy objektu a projednání postupu prací a konkrétní řešení detailů s objednatelem. 4) Demontáž, odvoz a likvidace veškerých původních klempířských konstrukcí. 5) Demontáž, odvoz a likvidace střešní části stávajícího hromosvodu a to včetně patek apod. 6) Strojovna výtahu: a) tento objekt nemá nadstřešní strojovnu výtahu, není tak součástí této zakázky. 7) Stožár STA: a) demontáž, odvoz a likvidace původního stožáru STA včetně původního ukotvení b) dodávka a montáž nového stožáru STA délky 4 m a min. 57 mm c) nový stožár včetně upevňovacích prvků antén (držák, kotvy apod.) bude vyroben ze slitin hliníku, z korozivzdorné oceli, případně z žárově zinkovaných trubek a profilů apod. d) ukotvení stožáru pomocí stožárové trojnožky s betonovými bloky s podložením pryžovými podložkami výšky min. 20 mm případně na nový bezúdržbový kotevní prvek, který bude spolu s ukotvením stožáru řešit prostup kabelů střešní rovinou e) po celou dobu provádění prací na střeše bude zajištěn nerušený příjem TV signálu f) systémové ošetření utěsnění prostupu kabelů tvarovkou v kombinaci s těsnícími tmely 8) Střešní výlezy (2 ks): a) demontáž, odvoz a likvidace původních výlezů na střechu b) sanace degradovaných železobetonových prvků (těleso výlezu) c) dodávka a montáž nové navýšené obruby výlezů na střechu d) navýšení obruby výlezů na střechu požadujeme minimálně 200 mm nad plánovaný vrchní líc hydroizolační vrstvy e) dodávka a montáž nových poklopů s vloženou tepelnou izolací, s možností uzamčení ze strany interiéru a aretací poklopu v otevřené poloze f) oprava a min. dvojnásobný ochranný nátěr prvku uchycení žebříku v prostoru výlezů 9) Tlumící komory VZT (4 ks): a) kontrola stavu komor VZT se zaměřením na napojení prostoru tlumící komory na vzduchovou mezeru dvouplášťové střechy b) sanace degradovaných železobetonových prvků VZT komor c) utěsnění veškerých prostupů rozvodů VZT a kanalizačního potrubí d) komory VZT budou po opravě celoplošně ošetřeny finálním hydroizolačním pásem použitým na zbytku střechy e) demontáž, odvoz a likvidace původních komínků odvětrání kanalizace f) dodávka a montáž nových komínků odvětrání kanalizace včetně protidešťové hlavice z trubek a tvarovek odolných vůči UV záření vč. napojení na stávající odvětrání g) demontáž, odvoz a likvidace původních krycích mřížek výdechů VZT h) dodávka a montáž nových krycích mřížek výdechů včetně protidešťové žaluzie odolných vůči UV záření i) v případě, že nebude potvrzeno řádné provedení vyspravení tlumících komor VZT s dodatečným zateplením a hydroizolací vnitřku všech tlumících komor, bude tento bod řešen na místě jako vícepráce

10) Střešní odtokové vpusti (2 ks): a) vybourání původních vpustí a části svodu až na stropní panel, případně po nejbližší hrdlo potrubí svodu b) osazení nového svodu z PPs trubek a tvarovek vč. napojení na stávající svod c) tepelná izolace nového svodu od vrchního líce stropního panelu až po plánovaný vrchní líc tepelné izolace plochy pláště s tl. izolantu min. 120 mm d) osazení vpusti 80 mm s integrovanou manžetou materiálově shodnou s novou hydroizolační vrstvou e) po vybourání původních vpustí bude společně s realizátorem opravy střechy řešeno navýšení průměru osazených vpustí v návaznosti na vnitřní dešťový svod f) těleso vtoku bude uloženo na pevném a rovném podkladu odolném proti promáčknutí (tepelná izolace z XPS polystyrenu) g) vtok bude opatřen ochranným košem pro zachytávání hrubých nečistot h) u předmětné střechy nebude realizován bezpečnostní přepad i) mimo základní nabídku (pod čarou) nabídněte osazení střešní vpusti s vyhříváním pomocí topného kabelu napojeného na 230 V 11) Úprava podkladu střešního pláště: a) odstranění veškerých nečistot z povrchu původní hydroizolace b) prořezání nerovností, vysušení a vyrovnání stávající hydroizolace natavením přířezů z asfaltového pásu s nenasákavou vložkou c) lokální oprava spádování v místech tvorby louží (úžlabí, u komor VZT, u výlezů apod.) d) sklon nové povlakové hydroizolace v ploše musí být po ukončení opravy minimálně 1º e) kontrola stavu a soudržnosti vrchního modifikovaného asfaltového pásu s podkladem 12) Úprava atiky: a) navýšení atiky pomocí dřevěných hranolů (vyzdění z tepelně-izolačních materiálů) a OSB desek na budoucí výšku izolace 160 mm podrobnosti a řešení detailu bude řešeno na místě s realizační firmou b) pro potřeby cenové nabídky uvažujte o úpravě atiky OSB deskou tl. 15 mm vypodložené do spádu přířezy z OSB desky pro napojení zateplené střechy a zateplené fasády c) minimální přesah OSB desky bude 130-150 mm přes stávající povrch svislé plochy na fasádní straně tak, aby bylo umožněno těsné napojení zateplení obvodového pláště budovy izolantem 120 mm až po OSB desku d) zateplení části atiky tepelnou izolací z polystyrenových dílců EPS 100S o síle 160 mm e) na tepelné izolaci na boku atiky a OSB desce na zhlaví atiky bude celoplošně nalepený, za studena samolepící, SBS asfaltový pás o min. tl. 2,5 mm s nosnou vložkou ze skelné rohože f) systémové napojení tepelné izolace atiky vč. asfaltového pásu na izolaci plochy střechy g) použité dřevěné prvky musí být hloubkově ošetřeny ochrannou látkou proti plísním, dřevokazným houbám a hmyzu a to včetně na místě prováděných řezů h) spád koruny atiky bude min 3 do střechy, není možný obrácený spád koruny atiky i) detail napojení zateplení na střechu bude řešen na místě se zástupci obou realizačních firem a případně i zástupců výrobců používaných materiálů tak, aby nedocházelo k možným škodám např. nevhodně zvoleným materiálem, chybně provedeným napojením apod. 13) Tepelná pochůzná izolace síly 160 mm s ukotvením kotevními prvky nebo celoplošným lepením: a) pro zlepšení odtoku vody je navrženo přispádování plochy střechy min. 1% ve vrstvě tepelné izolace tak, že bude zachována minimální síla izolantu 160 mm b) izolant bude pokládán ve dvou izolačních vrstvách na sraz a na vazbu s doplněním styčných

spár nízkoexpanzní PUR pěnou a to včetně míst prostupů, okrajů apod. c) vrstvy tepelného izolantu budou ve dvou vrstvách např. 60 +100 mm apod. d) bude použit expandovaný pěnový objemově stabilizovaný samozhášivý polystyren e) bude použit izolant EPS 100 S v celé síle tepelné izolace s následující výjimkou f) je přípustné užití izolantu EPS 70 S na spodní vrstvu tepelné izolace; v takovém případě je ale nutná různá síla izolantu s tím, že vrchní vrstva tepelné izolace bude z izolantu EPS 100 S o min síle 60 mm a spodní vrstva z EPS 70 S g) na tepelné izolaci bude celoplošně nakašírovaný nebo za studena samolepící SBS asfaltový pás o minimální síle 2,5 mm s nosnou vložkou ze skelné rohože v celém rozsahu střechy h) neuvažuje se o tepelném izolantu na bázi pěnového skla nebo desek z minerálních vláken 14) Stabilizace vrstev skladby střechy: a) vzhledem ke zjištěnému dobrému stavu železobetonového panelu (horní plášť střechy) je předpokládána varianta stabilizace vrstev nové střechy kotevními prvky b) nepředpokládá se užití tzv. stabilizační vrstvy z různých násypů, dlažby nebo souvrství vegetační střechy c) stabilizaci vrstev střešního pláště požadujeme provést s odolností větru do rychlosti 117 km/h, tzn. střešní plášť musí odolat náporu mohutné vichřice (11 Beaufortovy stupnice) d) stabilizace vrstev musí být provedena s ohledem na různou úroveň zatížení dle dané části střechy (okrajová část, nároží, plocha apod.) e) před zahájením prací bude proveden posudek zatížení a únosnosti podkladu dle pokynů a parametrů uvedených v certifikátu a technologickém předpisu zvoleného dodavatele materiálů navržených na opravu střechy f) uvedené body platí i pro oblast atiky 15) Pro kotvení tepelné izolace platí mj. následující zásady: a) před zahájením prací budou dodavatelem kotvení provedeny výtažné zkoušky pro ověření zvolené únosnosti kotevních prvků proti vytažení z podkladu a následný návrh kotvení b) budou použity kotvící prvky odolné proti agresivním a korozivním vlivům dle ETAG 006 c) je přípustné užití teleskopických podložek d) počet a typ kotev je dán v certifikátu a technologickém předpisu zvoleného dodavatele materiálů navržených na opravu střechy v návaznosti na výšku objektu a oblast střechy 16) Pro případné lepení tepelné izolace platí mj. následující zásady: a) pro případ lepení platí přísnější nároky na úpravu a soudržnost původních vrstev střechy b) před zahájením prací budou provedeny zkoušky pro ověření navržených prvků c) budou použita speciální polyuretanová lepidla nebo asfalty AOSI (asfalt oxidovaný stavebně izolační) za horka, obě varianty pak v souladu s technologickými předpisy výrobce hydroizolačních materiálů, ČSN a dalšími předpisy d) není možné použití lepidel MOAT (modifikovaný asfaltový tmel), která narušují tepelný izolant z polystyrenu 17) Hydroizolační vrstva: a) materiálem bude asfaltový SBS modifikovaný pás s břidličným posypem o minimální síle 4 mm s polyesterovou nebo se spřaženou nosnou vložkou b) není možné použití hydroizolační vrstvy ze syntetických fólií c) asfaltové pásy budou plnoplošně nataveny d) bude použit pás s posypem červené nebo červenohnědé barvy (melír) e) řešení detailů (zejména v oblasti prostupů, vpustí, nároží, úžlabí apod.) bude provedeno v souladu s technologickými předpisy výrobce hydroizolace, ČSN a dalšími předpisy

18) Vytažení hydroizolace na svislé nadstřešní konstrukce musí být minimálně 150 mm nad plánovaný vrchní líc střešního pláště. Ukončení hlavní vodotěsnicí vrstvy bude provedeno pomocí přítlačné lišty s přetmelelním a krycí lišty. 19) Klempířské prvky: a) oplechování koruny atiky, přítlačné, krycí nebo závětrné lišty a veškeré další klempířské prvky budou provedeny z FeZn plechu o minimální síle 0,6 mm b) veškeré klempířské prvky budou opatřeny min. dvouvrstvým nátěrem c) je možné užití poplastovaných klempířských prvků z ocelového plechu s barevnou, strojně lakovanou úpravou d) není možné použití klempířských prvků ze slitiny hliníku nebo TiZn e) okraj ležaté krycí plochy oplechování bude min. 30 mm přes hotový povrch svislé plochy na fasádní straně a to včetně štítových stěn f) detail úpravy přesahu střechy u zateplených částí stěn (štít) bude řešen na místě se zástupcem realizační firmy (viz úprava atiky) g) při provádění oplechování bude dodržena dilatace prvků dle ČSN 20) Montáž nové bezúdržbové hromosvodné soustavy. Bezúdržbovost bude zajištěna materiálem, kdy vodičem bude drát ze slitiny hliníku 8 mm v kombinaci s patkami, svorkami apod. Nové patky hromosvodu budou osazeny na nové podložky. Po montáži hromosvodu bude na celou hromosvodovou soustavu provedena revize, která bude nedílnou součástí předávacího protokolu. 21) Odvoz a likvidace stavebního odpadu, včetně úklidu staveniště, musí být zajišťovány průběžně tak, aby na staveništi ani v jeho okolí nevznikal nežádoucí nepořádek a skládka. Při realizaci je přísně zakázáno volné shazování stavebního odpadu ze střechy do okolí domu. 22) Z průběhu celé zakázky musí být pořizována průběžně fotodokumentace, která bude ke dni předání hotového díla předána objednateli v elektronické podobě (např. CD, DVD). Společně s fotodokumentací budou předány další doklady (prohlášení o shodě, revize, stavební deník apod.). 23) Zařízení staveniště, VRN apod.: a) spotřebované energie (voda, elektrický proud) budou po celou dobu stavby měřeny a na konci díla budou odečteny jako sleva z ceny díla; sleva může být určena paušálem b) součástí ceny je i veškerá doprava, přesuny materiálů, likvidace odpadů apod. c) součástí zařízení staveniště bude mobilní WC d) součástí akce bude denní úklid staveniště jak vně, tak uvnitř domu a to v těch částech domu, přímo zasažených stavbou (zapůjčené místnosti, chodby, vstup apod.) e) při opuštění případně zapůjčených místností v nejnižším podlaží domu budou tyto uvedeny do původního stavu a to včetně nových maleb a nátěru podlahy. Kompletní upřesnění všech výše uvedených údajů lze ověřit u stavebního technika OSBD Česká Lípa - Pavla Císaře tel. 487 809 845, mobil 605 271 605 nebo přímo na místě stavby. Záměrem stavebníka je provést komplexní práce opravy střechy objektu dle tohoto poptávkového dopisu. E. Požadované termíny realizace: Zahájení akce je plánováno co nejdříve po ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby. Vybraný realizátor bude vyzván k nástupu na provedení úpravy atiky po obvodu objektu domu tak, aby bylo umožněno bezproblémové provádění prací spojených se zateplením stěn budovy. Pokud to klimatické podmínky dovolí, preferujeme dokončení zakázky dle tohoto poptávkového dopisu ještě v letošním roce. Ve své nabídce nabídněte vhodný termín realizace včetně délky trvání prací. Je možná úprava termínu dokončení celého nebo části díla v roce 2014 a to v návaznosti na práce spojené se

zateplením domu, z již zmíněných klimatických vlivů, z důvodu koordinace prací apod. F. Požadované parametry a vlastnosti stavebních částí stručná reakpitulace: 1) Tepelná izolace a) tepelná izolace střechy EPS 100 S tl. 160 mm (skladba ze dvou desek) b) lepení izolantu speciálními polyuretanovými lepidly nebo asfalty AOSI c) kotvící prvky v parametrech dle výtažné zkoušky 2) Hydroizolace a) použití pouze SBS modifikovaných asfaltových pásů b) pás o minimální síle 4 mm s břidličným posypem s polyesterovou nebo se spřaženou nosnou vložkou hlavní vrstva c) celoplošně nakašírovaný nebo samolepící pás o minimální síle 2,5 mm s nosnou vložkou ze skelné rohože podkladní vrstva d) pás s posypem červené nebo červenohnědé barvy (melír) e) systémové řešení detailů úžlabí, nároží, prostupy, apod. 3) Klempířské prvky a) klempířské prvky střechy z FeZn plechu s min. sílou 0,6 mm b) minimálně dvojnásobný nátěr plechů c) variantně poplastovaný ocelový plech tl. 0,6 mm 4) Ostatní prvky a) stožár STA 4 m a min. 57 mm Al, korozivzdorná ocel, žárový Zn apod. b) komínky odvětrání kanalizace trubek a tvarovek odolbných vůči UV záření c) hromosvodová soustava z drátu ze slitiny hliníku 8 mm G. Kvalifikační předpoklady realizační firmy (kopie dokladů, nepožadujeme originál): 1) Vyplněný krycí list nabídky žádáme kompletní vyplnění všech položek. 2) Certifikát systému managementu jakosti dle EN ISO 9001. Není podmínkou výběrového řízení, jedná se pouze o doporučující ukazatel. 3) Oprávnění k podnikání kopie živnostenského listu a výpis z obchodního rejstříku. 4) Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů a) neprohlášení konkursu b) neexistence daňových nedoplatků c) neexistence pravomocného odsouzení pro trestný nebo hospodářský čin d) neexistence disciplinárního potrestání, pokud to souvisí s předmětem zakázky e) neexistence nedoplatků na pojistném 5) Doklad o uzavřeném pojištění na stavební a montážní rizika alespoň do výše min. 5 mil. Kč. 6) Jmenný seznam pracovníků, zaškolených a kvalifikovaných pro provádění poptávaných prací s uvedením délky praxe. 7) Seznam potencionálních subdodavatelů, kteří by prováděli práce na poptávané akci. 8) Referenční akce údaje o zakázkách souvisejících s poptávanými pracemi s uvedením investora, adresou objektu, dobou realizace, rozsahu v Kč (vč. DPH) a v m2. 9) Návrh smlouvy o dílo s následujícími údaji cena vč. DPH, doba realizace díla, platební podmínky (např. lhůty splatnosti), sankční ujednání apod. 10) Záruky na kompletní dodávku díla v délce minimálně 120 měsíců (10 let). 11) Nabídkový položkový rozpočet s jednotlivými dílčími kapitolami dle této výzvy s upřesněním, o které části výzvy se jedná. Pro tyto účely je na konci tohoto poptávkového dopisu uveden orientační soupis prací sumarizace výzvy. 12) Vyplněný list soupisu prací sumarizace výzvy. 13) Harmonogram postupu prací v týdnech, ze kterého bude možno určit dobu provádění celého díla.

Požadované doklady nám předložte jako přílohu Vaší nabídky ve zde uváděném pořadí tak, aby byla zjednodušena jejich kontrola v rámci výběrového řízení. Doklady uvedené pod body č. 1) 8) nám předkládejte pouze v případě, že jste tak již v letošním roce neučinili v rámci jiného výběrového řízení. Pokud jste tak učinili, uveďte, v rámci které akce jste doklady předkládali. Vždy je nutno předložit vyplněný krycí list nabídky a list soupisu prací, návrh smlouvy o dílo, položkový rozpočet stavby a harmonogram postupu prací. Nabídky, které nebudou obsahovat kompletní dokladovou část nebo jasné určení akce, ke které byly doklady předloženy, budou vždy vyloučeny z výběrového řízení. H. Termín a způsob předání nabídky: Zalepené obálky s označením Střecha bytového domu Bardějovská čp. 2470-2471, Česká Lípa, a s názvem firmy doručte na adresu: OSBD Česká Lípa, Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa (nebo osobně na podatelnu OSBD do 11. hodin) nejpozději do 26. srpna 2013. Rozhoduje razítko příjmu. I. Termín výběrového řízení a oznámení výsledků: Výběrové řízení proběhne cca do týdne ode dne doručení cenových nabídek. OSBD Česká Lípa si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky. S pozdravem Pavel Císař Stavební technik OSBD Česká Lípa V České Lípě dne 13. srpna 2013

KRYCÍ LIST CENOVÉ NABÍDKY bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, Bardějovská čp. 2470-2471 Název firmy Sídlo firmy Statutární zástupce Název a výrobce použité střešní krytiny asfaltových pásů Název akce, u které byly předloženy doklady v r. 2013 Celková cena a další požadované údaje Zálohové platby, plnění Záruční lhůta v měsících Délka realizace v týdnech Termín možného nástupu Celková cena bez DPH v Kč Celková cena včetně 15% DPH Poznámka prostor pro Vaše poznámky k nabídce Datum:.. V.. Podpis statutárního zástupce:.

SOUPIS PRACÍ sumarizace výzvy k podání nabídky na stavební práce na dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Bardějovská čp. 2470-2471 Článek Soupis prací - jednotlivé položky dle výzvy a poznámky Obsaženo v nabídce D 1) Spolupráce firem realizující opravu střechy s firmou provádějící zateplení --- D 2) D 3) D 4) D 5) D 6) D 7) D 8) D 9) D 10) D 11) D 12) D 13) D 14) D 15) D 16) D 17) D 18) D 19) D 20) D 21) D 22) D 23) Ochrana vnitřku objektu při práci a dopravě materiálu Průzkum střechy objektu a projednání postupu prací Demontáž, odvoz a likvidace původních klempířských konstrukcí Demontáž, odvoz a likvidace střešní části stávajícího hromosvodu Strojovny výtahu není součástí Stožár STA nové vč. přemontáže anténního systému Střešní výlezy dmtž, mtž nových zateplených poklopů, úprava výlezu Komory VZT úpravy vč. komínků kanalizace Střešní odtokové vpusti vč. zateplení Úprava podkladu střešního pláště Úprava atiky Tepelná pochůzná izolace síly 180 mm Stabilizace vrstev skladby střechy Zásady pro lepení Zásady pro kotvení Hydroizolační vrstva Vytažení hydroizolace na svislé nadstřešní konstrukce Klempířské prvky Hromosvodná soustava z drátu ze slitiny hliníku Odvoz a likvidace stavebního odpadu, včetně úklidu staveniště Fotodokumentace z průběhu díla Zařízení staveniště, VRN Vzhledem k tomu, že Vaše nabídka může být zpracována ve stavebním software, který obsahuje jiné názvosloví (jinak pojmenované položky apod.) dodávky stavebních prací, vyplňte tento soupis prací. Prosíme, věnujte bedlivou pozornost vyplnění každého řádku soupisu prací po řádné kontrole Vašeho rozpočtu tak, že skutečně obsahuje všechny požadované práce, uvedené pod daným bodem textu výzvy. Je důležité, aby Váš rozpočet obsahoval i dílčí práce rozhodné pro realizaci dané dodávky stavebních prací. Je možno uvést prosté slůvko ANO, případně i podrobnější uvedení bodu nebo kódu části rozpočtu.