Vestník. verejného obstarávania. 180/2017 vydaný

Transkript

1 Vestník verejného obstarávania 180/2017 vydaný

2 IOX Vestník č. 180/ OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍ ALEBO KORIGENDE ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ I.1) NÁZOV A ADRESY Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Vnútroštátne identifikačné číslo: Nemocničná 2, Bojnice Kód NUTS: SK022 Kontaktná osoba: Mgr. Ivan Gašparovič Telefón: ivan.gasparovic@hospital-bojnice.sk Fax: Webové sídlo (internetová adresa) Hlavná adresa(url): Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): Ak je potrebné, identifikujte ďalších zadávateľov zodpovedných za postup: Nie ODDIEL II: PREDMET II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA II.1.1) Názov Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS - prvotné vybavenie Referenčné číslo: NsP_Prievidza-2017-vybavenie-ZT II.1.2) Hlavný kód CPV II.1.3) Druh zákazky Tovary II.1.4) Stručný opis: Predmetom zákazky je komplexná dodávka zdravotníckej techniky v členení: C-1-1: Operačný stôl (Chirugia/Urológia/Gynekológia) C-1-2: Operačný stôl (Ortopédia/Traumatológia) C-1-3: Operačný stôl (Oftalmológia) C-2: Anestéziologický prístroj vyššej rady C-3-1: Intenzívne elektrické lôžko s RTG ložnou plochou a integrovanými váhami C-3-2: Resuscitačné lôžko C-3-3: Akútne lôžko s laterálnym náklonom, príslušenstvom a pasívnym antidekubitným matracom C-3-4: Akútne elektrické lôžko s príslušenstvom a pasívnym antidekubitným matracom C-3-5: Štandardné lôžko s príslušenstvom a pasívnym antidekubitným matracom C-4: Plazmový sterilizátor C-5: Transportný servoventilátor C-6: Monitorovací systém C-7: Infúzny dávkovač C-8: Vŕtací systém C-9: EKG prístroj C-10: Prenosný monitor vitálnych funkcií C-11: Defibrilátor s bifázickým výbojom C-12: Odsávačka C-13: Elektrokoagulačný prístroj C-14: Veža ORL C-15: Intubačný fibroskop C-16: Mikroskop ORL C-17: Resuscitačný vozík C-18: Anestéziologický vozík C-19: Vyšetrovacie kreslo ORL ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA VI.6) ODKAZ NA PÔVODNÉ OZNÁMENIA 1/2

3 Pôvodné oznámenie odoslané cez: TED esender Prihlasovacie meno pre esender: TED98 Referenčné číslo oznámenia: Rok: 2017 Číslo dokumentu: Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2017/S Dátum odoslania pôvodného oznámenia: ODDIEL VII: ZMENY VII.1) INFORMÁCIE VYŽADUJÚCE ÚPRAVU ALEBO DOPLNENIE VII.1.1)Dôvod zmeny Zmena pôvodných informácií predložených obstarávateľom Toto oznámenie upravuje text pôvodného oznámenia: Áno Časť: 1 VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení Úprava dátumov Dátumy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení Číslo oddielu: IV. Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.2 Namiesto: :00 má byť: :00 Časť: 2 VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení VII.2) Úprava dátumov Dátumy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení Číslo oddielu: IV. Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.7 Namiesto: :00 má byť: :00 ĎALŠIE DODATOČNÉ INFORMÁCIE 2/2

4 IOX Vestník č. 180/ OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍ ALEBO KORIGENDE ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ I.1) NÁZOV A ADRESY Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Vnútroštátne identifikačné číslo: Limbová 2, Bratislava-Nové Mesto Kód NUTS: SK Kontaktná osoba: Ing. Ondrej Kuruc, PhD. Telefón: ondrej.kuruc@health.gov.sk Fax: Webové sídlo (internetová adresa) Hlavná adresa(url): Ak je potrebné, identifikujte ďalších zadávateľov zodpovedných za postup: Nie ODDIEL II: PREDMET II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA II.1.1) Názov Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu Referenčné číslo: 02/2017 II.1.2) Hlavný kód CPV Hlavný kód CPV, doplnkový slovník: DA Náhradné diely II.1.3) Druh zákazky Tovary II.1.4) Stručný opis: Nemocničné lôžka rozdelené do 9 kategórií, vrátane doplnkovej výbavy, matracov, záručného servisu; Nočné stolíky tvoriace 1 kategóriu vrátane záručného servisu. ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA VI.6) ODKAZ NA PÔVODNÉ OZNÁMENIA Pôvodné oznámenie odoslané cez: TED esender Prihlasovacie meno pre esender: TED98 Referenčné číslo oznámenia: Rok: 2017 Číslo dokumentu: Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2017/S Dátum odoslania pôvodného oznámenia: ODDIEL VII: ZMENY VII.1) INFORMÁCIE VYŽADUJÚCE ÚPRAVU ALEBO DOPLNENIE VII.1.1)Dôvod zmeny Zmena pôvodných informácií predložených obstarávateľom Toto oznámenie upravuje text pôvodného oznámenia: Áno Časť: 1 VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení Úprava dátumov Dátumy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení Číslo oddielu: IV.2) Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť 1/2

5 Namiesto: :00 má byť: :00 Časť: 2 VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení VII.2) Úprava dátumov Dátumy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení Číslo oddielu: IV.2) Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk Namiesto: :30 má byť: :30 ĎALŠIE DODATOČNÉ INFORMÁCIE 2/2

6 IOX Vestník č. 180/ OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍ ALEBO KORIGENDE ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ I.1) NÁZOV A ADRESY Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Úrad pre investície a akvizície Vnútroštátne identifikačné číslo: Kutuzovova 8, Bratislava - mestská časť Nové Mesto Kód NUTS: SK0 Kontaktná osoba: Ing. Natália Babejová Telefón: natalia.babejova@mod.gov.sk Fax: Webové sídlo (internetová adresa) Hlavná adresa(url): Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): Ak je potrebné, identifikujte ďalších zadávateľov zodpovedných za postup: Nie ODDIEL II: PREDMET II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA II.1.1) Názov Zneškodnenie/zhodnotenie a likvidácia odpadov Referenčné číslo: ÚpIA-K-7-42-OOPS II.1.2) Hlavný kód CPV II.1.3) Druh zákazky Služby II.1.4) Stručný opis: Zneškodnenie/zhodnotenie a likvidácia odpadov ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA VI.6) ODKAZ NA PÔVODNÉ OZNÁMENIA Pôvodné oznámenie odoslané cez: TED esender Prihlasovacie meno pre esender: TED98 Referenčné číslo oznámenia: Rok: 2017 Číslo dokumentu: Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2017/S Dátum odoslania pôvodného oznámenia: ODDIEL VII: ZMENY VII.1) INFORMÁCIE VYŽADUJÚCE ÚPRAVU ALEBO DOPLNENIE VII.1.1)Dôvod zmeny Zmena pôvodných informácií predložených obstarávateľom Toto oznámenie upravuje text pôvodného oznámenia: Áno Časť: 1 VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení Úprava textov Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení Číslo oddielu: IV.2.2) Namiesto: Dátum a čas: :00 má byť: 1/2

7 Dátum a čas: :00 Časť: 2 VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení VII.2) Úprava textov Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení Číslo oddielu: IV.2.7) Namiesto: Dátum a čas: :00 má byť: Dátum a čas: :00 ĎALŠIE DODATOČNÉ INFORMÁCIE 2/2

8 IOX Vestník č. 180/ OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍ ALEBO KORIGENDE ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ I.1) NÁZOV A ADRESY Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Úrad pre investície a akvizície Vnútroštátne identifikačné číslo: Kutuzovova 8, Bratislava - mestská časť Nové Mesto Kód NUTS: SK0 Kontaktná osoba: PhDr. Juraj Janík Telefón: juraj.janik@mod.gov.sk Fax: Webové sídlo (internetová adresa) Hlavná adresa(url): Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): Ak je potrebné, identifikujte ďalších zadávateľov zodpovedných za postup: Nie ODDIEL II: PREDMET II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA II.1.1) Názov Pleteniny Referenčné číslo: 62/ II.1.2) Hlavný kód CPV II.1.3) Druh zákazky Tovary II.1.4) Stručný opis: Predmetom tejto zákazky, ktorá je delená na dve časti, je dodanie tovarov ktorými sú: v 1. časti čiapky pletené zimné kaki, čiapky pletené zimné biele, čiapky pletené zimné béžové, čiapky pletené zimné čierne, rukavice pletené letné kaki, rukavice pletené letné béžové, rukavice pletené letné čierne, rukavice pletené letné biele, rukavice pletené zimné kaki, rukavice pletené zimné béžové, rukavice pletené zimné čierne, rukavice pletené zimné biele, šále biele, šále sivé, kukly pletené biele, kukly pletené čierne, kukly pletené kaki, kukly nehorľavé béžové, kukly nehorľavé čierne, kukly nehorľavé kaki a v 2. časti pulóvre s náplecníkmi PV kaki, pulóvre s náplecníkmi LaPVO tmavomodré. Každý uchádzač môže svoju ponuku dať na ktorúkoľvek z uvedených častí alebo na obe časti bez obmedzení. ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA VI.6) ODKAZ NA PÔVODNÉ OZNÁMENIA Pôvodné oznámenie odoslané cez: TED esender Prihlasovacie meno pre esender: TED98 Referenčné číslo oznámenia: Rok: 2017 Číslo dokumentu: Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2017/S Dátum odoslania pôvodného oznámenia: ODDIEL VII: ZMENY VII.1) INFORMÁCIE VYŽADUJÚCE ÚPRAVU ALEBO DOPLNENIE VII.1.1)Dôvod zmeny Zmena pôvodných informácií predložených obstarávateľom Toto oznámenie upravuje text pôvodného oznámenia: Áno VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení Úprava textov 1/2

9 VII.2) Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení Číslo oddielu: IV. Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.4 Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť Namiesto: Slovinčina, Čeština má byť: Slovenčina, Čeština ĎALŠIE DODATOČNÉ INFORMÁCIE 2/2

10 IOX Vestník č. 180/ OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O NEUKONČENOM KONANÍ ALEBO KORIGENDE ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ I.1) NÁZOV A ADRESY Obec Moravany nad Váhom Vnútroštátne identifikačné číslo: Kostolecká 175/4, Moravany nad Váhom Kód NUTS: SK021 Kontaktná osoba: Ing. Mária Baloghová Telefón: projektyes@gmail.com Webové sídlo (internetová adresa) Hlavná adresa(url): Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): Ak je potrebné, identifikujte ďalších zadávateľov zodpovedných za postup: Nie ODDIEL II: PREDMET II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA II.1.1) Názov Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v obci Moravany nad Váhom nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií Referenčné číslo: 2015 II.1.2) Hlavný kód CPV II.1.3) Druh zákazky Tovary II.1.4) Stručný opis: Predmetom zákazky je nákup zametacieho a čistiaceho stroja pre projekt Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v obci Moravany nad Váhom nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií, spolufinancovaného z Environmentálneho fondu, na základe podanej žiadosti o poskytnutí podpory formou dotácie na rok 2016, vrátane dopravy do miesta dodania predmetu zákazky. ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA VI.6) ODKAZ NA PÔVODNÉ OZNÁMENIA Pôvodné oznámenie odoslané cez: TED esender Prihlasovacie meno pre esender: TED98 Referenčné číslo oznámenia: Rok: 2015 Číslo dokumentu: Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2015/S Dátum odoslania pôvodného oznámenia: ODDIEL VII: ZMENY VII.1) INFORMÁCIE VYŽADUJÚCE ÚPRAVU ALEBO DOPLNENIE VII.1.1)Dôvod zmeny Zmena pôvodných informácií predložených obstarávateľom Toto oznámenie upravuje text pôvodného oznámenia: Áno VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení Úprava dátumov Dátumy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení Číslo oddielu: IV. Miesto, kde má byť text upravený: IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané Namiesto: 1/2

11 VII.2) má byť: ĎALŠIE DODATOČNÉ INFORMÁCIE 2/2

12 WYP Vestník č. 180/ VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ I.1) NÁZOV A ADRESY Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja IČO: Jesenná 14, Prešov Kontaktná osoba: Ing. Peter Kočiško Telefón: obstaravanie@sucpsk.sk Fax: Webové sídlo (internetová adresa) Hlavná adresa(url):: Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):: I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie Zákazku prideľuje centrálna obstarávacia organizácia: Nie I.3) KOMUNIKÁCIA Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov Zadajte adresu (URL): Ďalšie informácie možno získať na adrese vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky: Nie Chcete vyplniť aj adresu: Áno Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.: Nie I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA Druh verejného obstarávateľa: Iné (uveďte) Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): rozpočtová organizácia vyššieho územného celku I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ Iné (uveďte) Iný predmet (špecifikujte): správa a údržba ciest II. a III. triedy ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA II.1.1) Názov: Rekonštrukcia mosta Prituľany na ceste III-3822-HS II.1.2) Hlavný kód CPV II.1.3) Druh zákazky Práce II.1.4) Stručný opis: Predmet zákazky obsahuje realizáciu stavebných objektov : -SO Úprava cesty III SO Rekonštrukcia mosta III Prituľany II.1.5) Celková predpokladaná hodnota ,27 EUR bez DPH II.1.6) Informácie o častiach Táto zákazka sa delí na časti: Nie II.2) OPIS II.2.3) Miesto dodania Kód NUTS: SK041 Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Prituľany, most na ceste č. III/3822 II.2.4) Opis obstarávania Predmet zákazky obsahuje realizáciu stavebných objektov : 1/4

13 -SO Úprava cesty III SO Rekonštrukcia mosta III Prituľany Bližšia špecifikácia rozsahu a povahy stavebných prác je súčasťou súťažných podkladov. II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk Nižšie uvedené kritéria Kritéria kvality: Nie Náklady/Cena: Cena II.2.6) Predpokladaná hodnota ,27 EUR bez DPH II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky) Trvanie v dňoch: 240 Informácie o obnovenom obstarávaní Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie II.2.10)Informácie o variantoch Budú sa akceptovať varianty: Nie II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE Nie ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE III.1) PODMIENKY ÚČASTI III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť ten, kto spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia v zmysle 32 ods. 1 písm. e) resp. ods. 4 a ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z., t.j. je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. 2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti v ponuke doloženým dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, originál resp. úradne overená kópia, nie staršia ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk. III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Nevyžaduje sa. III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: ods. 1 písm. b) - zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcich ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Na posúdenie technickej spôsobilosti uchádzača bude verejný obstarávateľ akceptovať práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, t.j. výstavba alebo rekonštrukcia cestného mostného objektu a pod. Prílohu predloženého Zoznamu stavených prác budú tvoriť objednávateľmi potvrdené referencie s uvedením údajov: objednávateľ: názov, sídlo, IČO; zhotoviteľ: názov, sídlo IČO; stavba: názov, miesto; popis a rozsah prác s uvedením zmluvnej ceny s DPH, termín realizácie, kontaktnej osoby, telefonického kontaktu a potvrdením oprávneného zástupcu odberateľa. V prípade, že referencie predkladané uchádzačom neobsahujú všetky požadované údaje, uchádzač tieto uvedie v Zozname stavebných prác. Údaje uvedené v zozname a v referenciách musia vzájomne korešpondovať.verejný obstarávateľ doporučuje referencie spracovať a predložiť v ponuke podľa predlohy v prílohe č. 1 súťažných podkladov - Potvrdenie zmluvného plnenia ods. 1 písm. g) - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác spracované formou zoznamu pracovníkov, ktorí budú pracovať v rámci predmetu zákazky s uvedením nasledovných údajov: meno, funkcia, vek, určenie právneho vzťahu k uchádzačovi, vzdelanie, prax u zamestnávateľa, prax v stavebníctve, práce, za ktoré bol zodpovedný (projekt, hodnota). Ako prílohu zoznamu predložiť doklad o odbornej kvalifikácii v zmysle zák.č. 138/1992 Z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na znenie zákona č. 50/1976 Zb. a následných predpisov v platnom znení s odborným zameraním inžinierske stavby - dopravné stavby alebo ekvivalent dokladu vydaný v krajine sídla uchádzača, na základe ktorého môže vykonávať uvedené činnosti v krajine svojho sídla, fotokópia dokladu o odbornej spôsobilosti bude opečiatkovaná originálom pečiatky a podpísaná odborne spôsobilou osobou. Verejný obstarávateľ doporučuje požadované informácie spracovať a predložiť v ponuke podľa predlohy v prílohe č. 2 súťažných podkladov - Údaje o vzdelaní a odbornej praxi zamestnancov zodpovedných za realizáciu predmetu zákazky. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.Uchádzač musí potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác 2/4

14 preukázať uskutočnenie prác rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu ako predmet zákazky za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. Uchádzač predloží v ponuke dôkazy o plnení stavebných prác, t.j. referencie v objeme minimálne vrátane DPH. V rámci preukázania stavieb vo vyššie uvedenom obrate verejný obstarávateľ požaduje, aby aspoň jedna referencia za požadované obdobie preukázala uskutočnené stavebné práce na výstavbe alebo rekonštrukcii cestného mostného objektu s rozpočtovým nákladom nad vrátane DPH. Ak táto referencia neobsahuje požadované údaje, uchádzač jej splnenie preukáže predložením napr. zmluvy o dielo resp. rozpočtom preukazovanej stavby (doklady môže označiť ako Dôverné), prípadne odkazom na webovú adresu ich zverejnenia. Verejný obstarávateľ akceptuje referencie zverejnené na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, pričom uchádzač v ponuke uvedie informáciu k prístupu do databázy tých obstarávateľov, ktorých referencie na preukázanie technickej spôsobilosti uchádzač v tomto procese VO využíva resp. takéto referencie v tlačenej forme v ponuke predložiť. Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti: Preukázanie schopnosti a spôsobilosti vykonania stavebných prác uchádzačom v požadovanom rozsahu a v požadovanej kvalite ako je predmet zákazky. 2.Uchádzač musí preukázať, že má k dispozícii min. jednu odborne spôsobilú osobu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov alebo v zmysle zákonov platných v členských krajinách ES na výkon funkcie stavbyvedúceho s požadovaným odborným zameraním. Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti: Preukázanie schopnosti a spôsobilosti vykonania stavebných prác uchádzačom v požadovanom rozsahu a v požadovanej kvalite ako je predmet zákazky. III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb: Nie Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest: Nie III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky: Áno ODDIEL IV: POSTUP IV.1) OPIS IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: Nie IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii Použije sa elektronická aukcia: Nie IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk Dátum a čas: :30 IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané Ponuka musí byť platná do Ponuka musí platiť do: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk Dátum a čas: :00 Miesto: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, Prešov, II. poschodie, miestnosť: zasadačka Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Štatutárny zástupca uchádzača alebo poverený zástupca uchádzača sa na otváraní ponúk preukáže dokladmi podľa čl súťažných podkladov. ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE Použije sa elektronické objednávanie: Nie Bude sa akceptovať elektronická fakturácia: Nie Použijú sa elektronické platby: Nie VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE: 1. Súťažné podklady sú poskytované elektronicky. Z dôvodu zabezpečenia bezproblémovej komunikácie so záujemcami pri poskytovaní súťažných podkladov odporúča sa záujemcom zaslať elektronickými prostriedkami na ovú adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode I.1 tejto výzvy informáciu o ich prevzatí s uvedením obchodného mena, sídla, IČO, mena kontaktnej osoby záujemcu a termínu získania súťažných podkladov. 2. Vysvetľovanie súťažných podkladov, vybavenie žiadosti o nápravu, ostatná komunikácia do lehoty na predkladanie ponúk a ďalšie informácie, týkajúce sa predmetu zákazky, budú zverejnené neobmedzene na Profile VO. 3. Záujemca môže požiadať o vysvetlenie súťažných podkladov alebo údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk písomne a zaslať poštou alebo elektronicky na adresu uvedenú v čl. I.1) tejto výzvy. Vysvetlenie súťažných podkladov bude poskytnuté všetkým známym záujemcom za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred. Súčasne bude vysvetlenie SP zverejnené neobmedzene na Profile VO. 4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie resp. neuzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, ak ponuková cena úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky alebo 3/4

15 VI.5) ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať. 5. Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie, ak nie je uvedený iný prípustný spôsob predloženia dokladu. Všetky doklady musia dokumentovať aktuálny stav. 6. Z dôvodu overenia a získania potrebných informácií, nevyhnutných na spracovanie ponuky, obstarávateľ odporúča zúčastniť sa na obhliadke predmetu zákazky. Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa uskutoční na základe podmienok a pokynov v zmysle súťažných podkladov. 7. Komunikácia a výmena informácií sa uskutočňuje v súlade s 187 ods. 8 zákona. 8. Podľa 39 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní jednotný európsky dokument je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určených verejným obstarávateľom. Ostatné ustanovenia 39 zákona týmto nie sú dotknuté. 9. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje možnosť zadania zákazky použitím priameho rokovacieho konania/rokovania v zmysle 116 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. 10. Zábezpeka je stanovená vo výške 7 000,- (slovom: sedemtisíc eur) Spôsob zloženia zábezpeky: 1. poskytnutím bankovej záruky resp. 2. zložením fin. prostriedkov na účet obstarávateľa. Podmienky zloženia zábezpeky sú bližšie určené v súťažných podkladoch. DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA: /4

16 WYT Vestník č. 180/ VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ I.1) NÁZOV A ADRESY K.K.V. - UNION, s.r.o. IČO: Prievozská 10, Bratislava-Ružinov Kontaktná osoba: Peter Faltus Telefón: info@obstaram.sk Webové sídlo (internetová adresa) Hlavná adresa(url):: Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):: I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie Zákazku prideľuje centrálna obstarávacia organizácia: Nie I.3) KOMUNIKÁCIA Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov Zadajte adresu (URL): Ďalšie informácie možno získať na adrese vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky: Nie Chcete vyplniť aj adresu: Áno Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na iné (vyplňte prílohu A.II) Local Market s.r.o. IČO: Ružová dolina 6, Bratislava Kontaktná osoba: Peter Faltus Telefón: info@obstaram.sk Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.: Nie I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA Druh verejného obstarávateľa: Iné (uveďte) Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): spoločnosť s ručením obmedzeným I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ Iné (uveďte) Iný predmet (špecifikujte): podnikateľská činnosť ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA II.1.1) Názov: Nákup technológie pre spoločnosť K.K.V. - UNION, s.r.o. Referenčné číslo: KKV/1/2017 II.1.2) Hlavný kód CPV II.1.3) Druh zákazky Tovary II.1.4) Stručný opis: Predmetom zákazky je nákup technológických zariadení pre spoločnosť K.K.V. - UNION, s.r.o. Zákazka sa delí na 3 časti: 1. Experimentálny mlyn - 1 ks 2. Laboratórny mlyn - 1 ks 3. Plynová rotačná pec - 1 ks 1/6

17 II.1.5) II.1.6) II.2) Podrobné vymedzenie predmetu zadávania zákazky je uvedené v Súťažných podkladoch. Celková predpokladaná hodnota ,33 EUR bez DPH Informácie o častiach Táto zákazka sa delí na časti: Áno Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3 Ponuky možno predkladať na: všetky časti Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: Nie Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prideliť zákazky kombináciou týchto častí alebo skupín častí: Nie OPIS Časť: 1 II.2.1) Názov Experimentálny mlyn Časť č.: 1 II.2.2) Dodatočné kódy CPV II.2.3) Miesto dodania Kód NUTS: SK021 Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Lehnice II.2.4) Opis obstarávania Bližšia špecifikácia a rozsah predmetu zákazky je presne uvedený a definovaný v súťažných podkladoch. II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk Nižšie uvedené kritéria Kritéria kvality: Nie Náklady/Cena: Cena II.2.6) Predpokladaná hodnota ,00 EUR bez DPH II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky) Trvanie v mesiacoch: 10 Informácie o obnovenom obstarávaní Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie II.2.10)Informácie o variantoch Budú sa akceptovať varianty: Nie II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE Áno Identifikácia projektu: OPVaI-MH/DP/2016/ II.2.14)Doplňujúce informácie: Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP Investičná priorita: 3.3 Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb Špecifický cieľ: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.2.4) II.2.5) Časť: 2 Názov Laboratórny mlyn Časť č.: 2 Dodatočné kódy CPV Miesto dodania Kód NUTS: SK021 Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Lehnice Opis obstarávania Bližšia špecifikácia a rozsah predmetu zákazky je presne uvedený a definovaný v súťažných podkladoch. Kritériá na vyhodnotenie ponúk Nižšie uvedené kritéria Kritéria kvality: Nie 2/6

18 Náklady/Cena: Cena II.2.6) Predpokladaná hodnota ,33 EUR bez DPH II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky) Trvanie v mesiacoch: 10 Informácie o obnovenom obstarávaní Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie II.2.10)Informácie o variantoch Budú sa akceptovať varianty: Nie II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE Áno Identifikácia projektu: OPVaI-MH/DP/2016/ II.2.14)Doplňujúce informácie: Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP Investičná priorita: 3.3 Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb Špecifický cieľ: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja 50% financovanie Časť: 3 II.2.1) Názov Plynová rotačná pec Časť č.: 3 II.2.2) Dodatočné kódy CPV II.2.3) Miesto dodania Kód NUTS: SK021 Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Lehnice II.2.4) Opis obstarávania Bližšia špecifikácia a rozsah predmetu zákazky je presne uvedený a definovaný v súťažných podkladoch. II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk Nižšie uvedené kritéria Kritéria kvality: Nie Náklady/Cena: Cena II.2.6) Predpokladaná hodnota ,00 EUR bez DPH II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky) Trvanie v mesiacoch: 10 Informácie o obnovenom obstarávaní Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie II.2.10)Informácie o variantoch Budú sa akceptovať varianty: Nie II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE Áno Identifikácia projektu: OPVaI-MH/DP/2016/ II.2.14)Doplňujúce informácie: Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP Investičná priorita: 3.3 Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb Špecifický cieľ: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja 50% financovanie ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE III.1) PODMIENKY ÚČASTI III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje osobné postavenie za účelom splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní: Bod 1.1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorý spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v 32 ods. 1 ZVO a ich splnenie preukáže podľa 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5 alebo 152 ods. 4 ZVO. 3/6

19 Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky účasti podľa 38 ods. 5 ZVO: Preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje verejný obstarávateľ v súlade s 114 ods. 2 ZVO. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE VYCHÁDZAJÚCE Z USTANOVENÍ ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ: A.Podľa 39 a 152 ods. 3 a 4 ZVO môže uchádzač splnenie podmienok účasti preukázať prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu, pričom verejný obstarávateľ bude pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti postupovať v súlade s 39, 40 a 55 ods. 1 ZVO. B.V súlade s 32 ods. 4 ZVO, ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v 32 odseku 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. C.V súlade s 32 ods. 5 ZVO, ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu. D.Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona sa rozumie v súlade s 32 ods. 6 ZVO a)právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu, b)právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba, c)právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo d)iný právoplatný rozsudok súdu. E.Splnenie podmienok účasti podľa 32 ZVO uchádzač preukáže predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií. III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Nevyžaduje sa Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Uchádzač predloží doklad podľa 34 ods. (1) písm. a) zákona. V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje tejto osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoju technickú a odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u tejto osoby existovať dôvody na vylúčenie podľa 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu vyzvy za všetkých členov skupiny spoločne. Uchádzač alebo osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED-om podľa 39 zákona. Ak uchádzač alebo záujemca použije JED, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača alebo záujemcu požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených týmto JED-om. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením lehôt dodania a odberateľov. Za vyhlásenie súťaže sa považuje zverejnenie Vyzvy vo Vestníku verejného obstarávania. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO. Zoznamom dodávok tovaru musí uchádzač preukázať, že za rozhodné obdobie uskutočnil minimálne 1 dodávku tovarov rovnakého charakteru. Referencie (zoznam dodávok tovaru) je potrebné predložiť pre každú časť zákazky samostatne a to v hodnote: 1. Experimentálny mlyn EUR bez DPH 2. Laboratórny mlyn EUR bez DPH 3. Plynová rotačná pec EUR bez DPH Z uchádzačom predkladaných dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa 34 zákona musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu vyzvy okrem referencií vystavených v súlade s 12 ods.2 zákona. Odôvodnenie primeranosti: Verejný obstarávateľ podmienku účasti zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými zhotoviteľmi. Podmienka účasti je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a schopní ho plniť/dodať. III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a 4/6

20 profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb: Nie Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest: Nie III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky: Nie ODDIEL IV: POSTUP IV.1) OPIS IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: Nie IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii Použije sa elektronická aukcia: Áno Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informácie týkajúce sa elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch. IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk Dátum a čas: :00 IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané Ponuka musí byť platná do Ponuka musí platiť do: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk Dátum a čas: :00 Miesto: Local Market s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uvedená lehota sa týka otvárania častí ponúk označených akom Ostatné, ktoré je neverejné a ktoré sa uskutoční v súlade so zákonom. Neverejné otváranie častí ponúk označených ako Kritéria sa uskutoční v súlade so zákonom a v lehote podľa zákona. ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE Použije sa elektronické objednávanie: Nie Bude sa akceptovať elektronická fakturácia: Nie Použijú sa elektronické platby: Nie VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE: 1. Dodávateľ je povinný poskytnúť spolupôsobenie oprávneným osobám povereným výkonom kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o NFP v zmysle čl. 1 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, strpieť kontrolu a poskytnúť oprávneným osobám povereným výkonom kontroly/auditu všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä : a) poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, b) útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 2. Verejný obstarávateľ poskytuje neobmedzený, úplný a priamy prístup k súťažným podkladom prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa na stránke Záujemca si môže súťažné podklady vyžiadať písomne omna adrese info@obstaram.sk, alebo poštou. V prípade zaslania žiadosti om sa nevyžaduje dodatočné potvrdenie poštovou zásielkou. Na žiadosti žiadame uviesť telefonický, kontakt, a vybraný spôsob prevzatia súťažných podkladov. V prípade osobného prevzatia si uchádzač súťažné podklady vyzdvihne v pracovných dňoch v čase 08,00 hod. - 15,00 hod po vopred telefonicky dohodnutom termíne so zástupcom obstarávateľa ( ), odporúčame záujemcom ktorí, si stiahnu súťažné podklady z profilu, aby poslali na ovú adresu: info@obstaram.sk žiadosť o registráciu záujemcu vo VO. 3. Komunikácia a výmena informácií medzi obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutoční písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, faxom, elektronicky a kombináciou uvedených spôsobov. 4. Úspešný uchádzač, jeho subdodávatelia podľa 41 zákona o verejnom obstarávaní a jeho osoby podľa 33 ods. 2 a 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy, mať ku dňu podpisu zmluvy v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod. 5. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje pre jednotlivé časti zákazky v sume: 1. Experimentálny mlyn EUR bez DPH 2. Laboratórny mlyn EUR bez DPH 3. Plynová rotačná pec EUR bez DPH 6. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom priebežne sledovať profil verejného obstarávateľa, na ktorom bude verejný obstarávateľ uverejňovať všetky dôležité informácie a dokumenty v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní 5/6

21 VI.5) v rámci tohto verejného obstarávania. DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA: /6

22 WYT Vestník č. 180/ VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ I.1) NÁZOV A ADRESY BioFarm DS s.r.o. IČO: Hlavná 23/73, Vrakúň Kontaktná osoba: Peter Faltus Telefón: info@obstaram.sk Webové sídlo (internetová adresa) Hlavná adresa(url):: Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):: I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie Zákazku prideľuje centrálna obstarávacia organizácia: Nie I.3) KOMUNIKÁCIA Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov Zadajte adresu (URL): Ďalšie informácie možno získať na adrese vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky: Nie Chcete vyplniť aj adresu: Áno Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na iné (vyplňte prílohu A.II) Local Market s.r.o. IČO: Ružová dolina 6, Bratislava Kontaktná osoba: Peter Faltus Telefón: info@obstaram.sk Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.: Nie I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA Druh verejného obstarávateľa: Iné (uveďte) Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): spoločnosť s ručením obmedzeným I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ Iné (uveďte) Iný predmet (špecifikujte): podnikateľská činnosť ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA II.1.1) Názov: Nákup technológie pre spoločnosti BioFarm DS s.r.o. Referenčné číslo: BioFarmDS/1 II.1.2) Hlavný kód CPV II.1.3) Druh zákazky Tovary II.1.4) Stručný opis: Predmetom zákazky je nákup technológie pre spoločnosť BioFarm DS s.r.o., t.j. zariadenie na odparenie vody za vákua, ako logického celku. Konkrétne ide o: 1, Zariadenie na odparenie vody za vákua- 1ks 2, Certifikované liehové meradlo na kontrolu liehovitosti a množstva destilátu-1ks 3, Vyvýjač pary- 1ks 4, Automatický vyvíjač pary s dávkovacím čerpadlom-1ks Podrobné vymedzenie predmetu zadávania zákazky je uvedené v Súťažných podkladoch. 1/4

23 II.1.5) Celková predpokladaná hodnota ,67 EUR bez DPH II.1.6) Informácie o častiach Táto zákazka sa delí na časti: Nie II.2) OPIS II.2.2) Dodatočné kódy CPV II.2.3) Miesto dodania Kód NUTS: SK021 Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Vrakúň II.2.4) Opis obstarávania Bližšia špecifikácia a rozsah predmetu zákazky je presne uvedený a definovaný v súťažných podkladoch. II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk Nižšie uvedené kritéria Kritéria kvality: Nie Náklady/Cena: Cena II.2.6) Predpokladaná hodnota ,67 EUR bez DPH II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky) Trvanie v mesiacoch: 10 Informácie o obnovenom obstarávaní Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie II.2.10)Informácie o variantoch Budú sa akceptovať varianty: Nie II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE Áno Identifikácia projektu: Identifikácia projektu: OPVaI-MH/DP/2016/ II.2.14)Doplňujúce informácie: Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP Investičná priorita: 3.3 Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb Špecifický cieľ: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja - 50% výška financovania ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE III.1) PODMIENKY ÚČASTI III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje osobné postavenie za účelom splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní: Bod 1.1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorý spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v 32 ods. 1 ZVO a ich splnenie preukáže podľa 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5 alebo 152 ods. 4 ZVO. Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky účasti podľa 38 ods. 5 ZVO: Preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje verejný obstarávateľ v súlade s 114 ods. 2 ZVO. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE VYCHÁDZAJÚCE Z USTANOVENÍ ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ: A.Podľa 39 a 152 ods. 3 a 4 ZVO môže uchádzač splnenie podmienok účasti preukázať prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu, pričom verejný obstarávateľ bude pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti postupovať v súlade s 39, 40 a 55 ods. 1 ZVO. B.V súlade s 32 ods. 4 ZVO, ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v 32 odseku 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. C.V súlade s 32 ods. 5 ZVO, ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu. D.Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona sa rozumie v súlade s 32 ods. 6 ZVO a)právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu, b)právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba, c)právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo d)iný 2/4

24 právoplatný rozsudok súdu. E.Splnenie podmienok účasti podľa 32 ZVO uchádzač preukáže predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií. III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Nevyžaduje sa Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Uchádzač predloží doklad podľa 34 ods. (1) písm. a) zákona. V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje tejto osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoju technickú a odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u tejto osoby existovať dôvody na vylúčenie podľa 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu vyzvy za všetkých členov skupiny spoločne. Uchádzač alebo osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED-om podľa 39 zákona. Ak uchádzač alebo záujemca použije JED, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača alebo záujemcu požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených týmto JED-om. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením lehôt dodania a odberateľov. Za vyhlásenie súťaže sa považuje zverejnenie Vyzvy vo Vestníku verejného obstarávania. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO. Zoznamom dodávok tovaru musí uchádzač preukázať, že za rozhodné obdobie uskutočnil minimálne 1 dodávku tovarov rovnakého charakteru v hodnote EUR bez DPH. Z uchádzačom predkladaných dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa 34 zákona musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu vyzvy okrem referencií vystavených v súlade s 12 ods.2 zákona. Odôvodnenie primeranosti: Verejný obstarávateľ podmienku účasti zadefinoval striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými zhotoviteľmi. Podmienka účasti je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či uchádzači disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a schopní ho plniť/dodať. III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb: Nie Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest: Nie III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky: Nie ODDIEL IV: POSTUP IV.1) OPIS IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: Nie IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii Použije sa elektronická aukcia: Áno Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informácie týkajúce sa elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch. IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk Dátum a čas: :00 IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané Ponuka musí byť platná do Ponuka musí platiť do: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk Dátum a čas: :00 Miesto: Local Market s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uvedená lehota sa týka otvárania častí ponúk označených akom 3/4