Statutární město Brno Kontrolní výbor Zastupitelstva města Brna Z7/KV/9,

Transkript

1 V Brně dne primátorovi města Brna členům kontrolního v ýboru ZMB tajemníkovi MMB vedoucímu odboru interního auditu a kontrol y MMB vedoucímu odboru organizačního MMB Zasíláme Vám zápis a usnesení z 9. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva města Brna (dále jen KV ZMB) konané dne od 14:00 do 15:30 v Klubu zastupitelů, Mečová 5. Přítomni: Ing. Naděžda Křemečková, MUDr. Josef Drbal, Mgr. Lubomíra Bednaříková, RNDr. Daniel Borecký, Mgr. Petr Hladík, Bc. Tomáš Koláčný, JUDr. Jiří Oliva, Mgr. Libor Šťástka Neomluven: RNDr. Mojmír Vlašín Přizváni: JUDr. Pavel Vavřík Ing. Kamil Rajsigl Mgr. Michaela Vaňáčková Ing. Pavlína Ruttová Ing. Pavel Raštica Mgr. Jana Janulíková Vladislava Surmanová Ing. Jana Červencová Ing. Ludmila Procházková Bc. Petr Gabriel - vedoucí Odboru interního auditu a kontroly MMB (dále jen OKO MMB) - vedoucí Organizačního odboru MMB (dále jen ORGO MMB) - přizván k bodu 1 - tajemnice KV ZMB - vedoucí Oddělení kontroly OKO MMB - zástupce Deloitte přizván k bodu 2 - ředitelka Turistického informačního centra města Brna, příspěvková organizace (dále jen TICmB, p.o.), přizvána k bodu 2 - vedoucí ekonomického oddělení TICmB,p.o., přizvána k bodu 2 - vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB (dále jen ORF MMB) přizvána k bodu 2,3 - vedoucí Úseku hospodářského MMB (dále jen ÚH MMB) přizvána k bodu 4 - vedoucí Odboru správy majetku MMB (dále jen OSM MMB) přizván k bodu 4-1 -

2 Návrh programu: 1) Zahájení a organizační záležitosti 2) Předložení výsledků z prověrky hospodaření a revize organizační struktury provedené společností Deloitte u organizace Turistické informační centrum města Brna, p.o. 3) Účetní audit u společnosti Automotodrom Brno, a.s. doplnění podkladů 4) ÚH MMB podklady k podnětu GATTAMELATA a.s. Žádost o anulaci hlasování k bodu č. 69, ze schůze Rady města Brna č. R7/026, která se konala dne ) MO MMB informace k probíhajícím soudním sporům, týkajícím se lokality Pohořelec 6) KSM MMB informace k návrhu na vydání platebního rozkazu o ,-Kč s příslušenstvím (dlužné nájemné) mezi Artelinna s.r.o. (žalovaný) a SMB (žalobce) 7) ÚO MMB informace k žalobě o ochranu osobnosti mezi Romanem Gebauerem (žalobce) a SMB (žalovaný) 8) OI MMB informace k žalobě o zaplacení ,-Kč s přísl. smluvní pokuta za prodlení s předáním díla Chovánek dětské centrum rodinného typu novostavba mezi ŽSD a.s. (žalovaný) a SMB (žalobce) 9) OD MMB informace k žalobě proti nečinnosti mezi Ing. Vilémem Barákem (žalobce) a SMB (žalovaný) a k žalobě o ochranu před nezákonným zásahem mezi Czech Outdoor s.r.o. (žalobce) a SMB (žalovaný) 10) BO MMB informace celkového dlužného nájemného z bytů ke sporům Bytového odboru MMB o dlužné nájemné z bytů (197 sporů) v hodnotě do ,-Kč/spor SMB v postavení žalobce 11) OŠMT MMB informace k žalobě na úhradu částky ,-Kč mezi TRIUMPH s.r.o. (žalobce) a statutárním městem Brnem (žalovaný) 12) OKO MMB Statistika stížností za I. pololetí ) OKO MMB Informativní zpráva o výsledku následné veřejnosprávní kontroly dodržování právních předpisů, navazujících právních a prováděcích právních předpisů a interních normativních aktů u kontrolované osoby Základní škola Čejkovická 10, příspěvková organizace 14) Různé Průběh: 1) Zahájení a organizační záležitosti Předsedkyně KV ZMB přivítala členy KV ZMB, vedoucího ORGO MMB, vedoucího OKO MMB a vedoucí Oddělení kontroly MMB na jednání 9. schůze KV ZMB ve volebním období Za přítomnosti 7 členů KV ZMB konstatovala usnášeníschopnost KV ZMB

3 Předsedkyně KV ZMB seznámila přítomné s programem jednání, který byl členy KV ZMB schválen v navrženém znění (7-0-0): bod 1) Zahájení a organizační záležitosti, bod 2) Předložení výsledků z prověrky hospodaření a revize organizační struktury provedené společností Deloitte u organizace Turistické informační centrum města Brna, p.o. bod 3) Účetní audit u společnosti Automotodrom Brno, a.s. doplnění podkladů bod 4) ÚH MMB podklady k podnětu GATTAMELATA a.s. Žádost o anulaci hlasování k bodu č. 69, ze schůze Rady města Brna č. R7/026, která se konala dne bod 5) MO MMB informace k probíhajícím soudním sporům, týkajícím se lokality Pohořelec bod 6) KSM MMB informace k návrhu na vydání platebního rozkazu o ,-Kč s příslušenstvím (dlužné nájemné) mezi Artelinna s.r.o. (žalovaný) a SMB (žalobce) bod 7) ÚO MMB informace k žalobě o ochranu osobnosti mezi Romanem Gebauerem (žalobce) a SMB (žalovaný) bod 8) OI MMB informace k žalobě o zaplacení ,-Kč s přísl. smluvní pokuta za prodlení s předáním díla Chovánek dětské centrum rodinného typu novostavba mezi ŽSD a.s. (žalovaný) a SMB (žalobce) bod 9) OD MMB informace k žalobě proti nečinnosti mezi Ing. Vilémem Barákem (žalobce) a SMB (žalovaný) a k žalobě o ochraně před nezákonným zásahem mezi Czech Outdoor s.r.o. (žalobce) a SMB (žalovaný) bod 10) BO MMB informace celkového dlužného nájemného z bytů ke sporům Bytového odboru MMB o dlužné nájemné z bytů (197 sporů) v hodnotě do ,-Kč/spor SMB v postavení žalobce bod 11) OŠMT MMB informace k žalobě na úhradu částky ,-Kč mezi TRIUMPH s.r.o. (žalobce) a statutárním městem Brnem (žalovaný) bod 12) OKO MMB Statistika stížností za I. pololetí 2015 bod 13) OKO MMB Informativní zpráva o výsledku následné veřejnosprávní kontroly dodržování právních předpisů, navazujících právních a prováděcích právních předpisů a interních normativních aktů u kontrolované osoby Základní škola Čejkovická 10, příspěvková organizace bod 14) Různé Všichni členové KV ZMB potvrdili obdržení všech materiálů k předmětné schůzi; materiál k bodu 2 byl předložen již na 8. schůzi KV ZMB, materiály k bodu 3 a 8 byly zaslány pouze elektronicky. Ing. Rajsigl informoval členy KV ZMB, že RMB dne projednala a schválila program příštího zasedání ZMB. Schválený program byl podepsán primátorem města Brna a již je uveřejněn na internetových stránkách města Brna. 2) Předložení výsledků z prověrky hospodaření a revize organizační struktury provedené společností Deloitte u organizace Turistické informační centrum města Brna, p.o. Předsedkyně KV ZMB informovala členy KV ZMB, že k projednání bodu byli přizváni zástupci TICmB, p.o., zástupce Deloitte a vedoucí ORF MMB. Předložený materiál uvedl zástupce Deloitte. Informace o tom, zda již byla zjištěná pochybení napravena, uvedla vedoucí ORF MMB a zástupce TICmB, p.o. Ředitelka TICmB,p.o. informovala o závěrech personálního auditu a o již realizovaných i chystaných organizačních změnách v TICmB, p.o. s tím, že počet funkčních míst zůstane zachován. Na dotaz RNDr. Boreckého ředitelka TICmB, p.o. uvedla, že se TICmB,p.o. zatím nezapojuje aktivně do prezentace akcí společnosti Automotodrom a.s. (Grand Prix). Vizí ředitelky TICmB, p.o. je zaměřit se na významné akce ve městě Brně, zvýšit jejich návštěvnost zejména ze strany zahraničních turistů a přesvědčit zahraniční turisty, kteří již do Brna přijedou, aby s ohledem na nabízené akce prodloužili svůj pobyt

4 JUDr. Oliva požádal o doplnění předložených materiálů o smlouvu uzavřenou mezi SMB a společností Deloitte v předmětné věci. Text přijatého usnesení je uveden na konci zápisu v části nazvané Usnesení. 3) Účetní audit u společnosti Automotodrom Brno, a.s. Předsedkyně KV ZMB uvedla předložený materiál tj. vyjádření ORF MMB k usnesení Z7/KV/8/3 (Příloha č. 1) a kopii díla, v níž byla oproti vyhotovení, předanému členům KV ZMB dne , odstraněna anonymizace některých údajů (tato verze materiálu byla rozeslána všem členům KV ZMB elektronicky). Ve vyjádření ORF MMB bylo obsaženo i vysvětlení, proč byl předložený materiál označen jako Důvěrný. K bodu proběhla rozsáhlá diskuze. RNDr. Borecký uvedl, že podle něj ze zpracované Zprávy mělo vyplynout, proč má město Brno navýšit svůj podíl na financování Grand Prix. Mgr. Hladík informoval členy KV ZMB, že si nechal od Automotodromu předložit celý text zpracované Zprávy, z níž vyplývá, že Automotodrom byl v minulosti i tento rok ve ztrátě. Ze zprávy však nelze zjistit, zda klíč k přerozdělování nákladů i výnosů společnosti Automotodrom, a.s. je spravedlivý ke všem zúčastněným subjektům či zda není toto přerozdělování pro některé subjekty výhodnější než pro jiné. Předsedkyně KV ZMB uvedla, že v okamžiku, kdy společnost Automotodrom, a.s. dala souhlas statutárnímu městu Brnu ke svému hospodářskému auditu, měla počítat s tou skutečností, že zpráva o hospodaření bude podléhat právu zastupitelů příp. občanů na informace. JUDr. Oliva vyjádřil svůj názor, že při odpovědnějším hospodaření Automotodromu by se zřejmě dalo dosáhnout nižších nákladů. Předsedkyně KV ZMB poukázala na čl. VIII. bod 8.6 Smlouvy o dílo, kde je uvedeno, cit.: KPMB tímto dává Klientovi (SMB) výslovný souhlas s předáním návrhu Zprávy společnosti Automotodrom Brno, a.s. (dále jen Společnosti ) pro určení obsahu, který je obchodním tajemstvím Společnosti, a vznesení připomínek ke skutkovým zjištěním v návrhu Zprávy, které však KPMG není povinna ve Zprávě zohlednit Z citovaného článku vyplývá, že zpracovaná Zpráva měla být předána statutárnímu městu Brnu, které se mělo obrátit na Automotodrom s tím, aby tento v konečné Zprávě označil obsah, který je podle něj jeho obchodním tajemstvím. Ve skutečnosti však určení obsahu, který je dle Automotodromu, a.s. obchodním tajemstvím, proběhlo mezi KPMG a Automodromem, a.s, což je v rozporu s citovaným smluvním ujednáním. Členové KV ZMB se shodli na tom, že tento bod bude zařazen i na program jednání příští schůze KV ZMB. Předsedkyně KV ZMB požádala členy KV ZMB, aby si na příští schůzi donesli již poskytnuté materiály s tím, že rozesílat se bude jen doplnění těchto materiálů. Závěrem předsedkyně KV ZMB zformulovala návrh usnesení. Text přijatého usnesení je uveden na konci zápisu v části nazvané Usnesení. 4) ÚH MMB podklady k podnětu GATTAMELATA a.s. Žádost o anulaci hlasování k bodu č. 69, ze schůze Rady města Brna č. R7/026, která se konala dne Předsedkyně KV ZMB uvedla předložený materiál (Příloha č. 2). K bodu proběhla rozsáhlá diskuze. K zodpovězení dotazů členů KV ZMB přizvala předsedkyně KV ZMB vedoucí ÚH MMB a vedoucího OSM MMB. RNDr. Borecký se dotázal, zda již v textu inzerátu (záměru k pronájmu) bylo uvedeno, že nejsou možné stavební úpravy v objektu. Vedoucí OSM MMB informoval, že společnost GATTAMELATA, a.s. na tuto skutečnost byl upozorněna při prohlídce prostor. S ohledem na návrh využití, který společnost GATTAMELATA, a.s. předložila a který předpokládal rozsáhlé stavební úpravy, nebyl návrh tohoto žadatele - 4 -

5 doporučen ke schválení RMB. Vedoucí OSM MMB dále informoval členy KV ZMB, že na předmětné prostory nebyla uzavřena žádná nájemní smlouva (vybraný žadatel ani druhý žadatel v pořadí se po vyzvání nedostavili k podpisu smlouvy), takže prostory budou znovu nabídnuty k pronájmu. Společnost GATTAMELATA zatím projevila zájem o pronájem jiných nebytových prostor ve stejném domě. MO MMB bude předkládat RMB návrh na uzavření nájemní smlouvy na tyto nebytové prostory, kde je společnost GATAMELATA, a.s. uvedena jako nejvhodnější žadatel. Text přijatého usnesení je uveden na konci zápisu v části nazvané Usnesení. 5) MO MMB informace k probíhajícím soudním sporům, týkajícím se lokality Pohořelec Předsedkyně KV ZMB uvedla předložený materiál (Příloha č. 3). S ohledem na shodný obsah navržených usnesení u bodu 5,6,7,9,10 a 11 proběhlo hlasování o návrzích těchto usnesení současně. Bod byl projednán bez rozpravy. Text přijatého usnesení je uveden na konci zápisu v části nazvané Usnesení. 6) KSM MMB informace k návrhu na vydání platebního rozkazu o ,-Kč s příslušenstvím (dlužné nájemné mezi Artelinna s.r.o. (žalovaný) a SMB (žalobce) Předsedkyně KV ZMB uvedla předložený materiál (Příloha č. 4). S ohledem na shodný obsah navržených usnesení u bodu 5,6,7,9,10 a 11 proběhlo hlasování o návrzích těchto usnesení současně. Bod byl projednán bez rozpravy. Text přijatého usnesení je uveden na konci zápisu v části nazvané Usnesení. 7) ÚO MMB informace k žalobě o ochranu osobnosti mezi Romanem Gebauerem (žalobce) a SMB (žalovaný) Předsedkyně KV ZMB uvedla předložený materiál (Příloha č. 5). S ohledem na shodný obsah navržených usnesení u bodu 5,6,7,9,10 a 11 proběhlo hlasování o návrzích těchto usnesení současně. Bod byl projednán bez rozpravy. Text přijatého usnesení je uveden na konci zápisu v části nazvané Usnesení. 8) OI MMB informace k žalobě o zaplacení ,-Kč s přísl. smluvní pokuta za prodlení s předáváním díla Chovánek dětské centrum rodinného typu novostavba mezi ŽSDF a.s. (žalovaný) a SMB (žalobce) Předsedkyně KV ZMB uvedla předložený materiál (Příloha č. 6). V materiálu nazvaném Informativní zpráva pro o probíhajícím soudním řízení ve věci zaplacení smluvní pokuty za nedodržení celkové doby realizace díla Chovánek dětské centrum rodinného typu novostavba: zhotovitelem je na straně 1 uvedeno, že stavba byla zhotovitelem dokončena a předána objednateli dne Přitom objednatel vyzval společnost ŽSD a.s. k uhrazení smluvní pokuty až MUDr. Drbal vznesl dotaz, proč mezi těmito dvěma skutečnostmi je více než roční prodleva. Na základě uvedeného dotazu předsedkyně KV ZMB zformulovala návrh usnesení. Text přijatého usnesení je uveden na konci zápisu v části nazvané Usnesení

6 9) OD MMB informace k žalobě proti nečinnosti mezi Ing. Vilémem Barákem (žalobce) a SMB (žalovaný) a k žalobě o ochraně před nezákonným zásahem mezi Czech Outdoor s.r.o. (žalobce) a SMB (žalovaný) Předsedkyně KV ZMB uvedla předložený materiál (Příloha č. 7). S ohledem na shodný obsah navržených usnesení u bodu 5,6,7,9,10 a 11 proběhlo hlasování o návrzích těchto usnesení současně. Bod byl projednán bez rozpravy. Text přijatého usnesení je uveden na konci zápisu v části nazvané Usnesení. 10) BO MMB informace celkového dlužného nájemného z bytů ke sporům Bytového odboru MMB o dlužné nájemné z bytů (197 sporů) v hodnotě do ,-Kč/spor SMB v postavení žalobce Předsedkyně KV ZMB uvedla předložený materiál (Příloha č. 8). S ohledem na shodný obsah navržených usnesení u bodu 5, 6,7,9,10 a 11 proběhlo hlasování o návrzích těchto usnesení současně. K bodu proběhla krátká diskuze týkající se dobytnosti pohledávek. Text přijatého usnesení je uveden na konci zápisu v části nazvané Usnesení. 11) OŠMT MMB informace k žalobě na úhradu částky ,-Kč mezi TRIUMPH s.r.o. (žalobce) a statutárním městem Brnem (žalovaný) Předsedkyně KV ZMB uvedla předložený materiál (Příloha č. 9). S ohledem na shodný obsah navržených usnesení u bodu 5, 6,7,9,10 a 11 proběhlo hlasování o návrzích těchto usnesení současně. Bod byl projednán bez rozpravy. Text přijatého usnesení je uveden na konci zápisu v části nazvané Usnesení. 12) OKO MMB Statistika stížností za I. pololetí 2015 Předložený materiál (Příloha č. 10) uvedl JUDr. Vavřík. K bodu proběhla krátká diskuze. Text přijatého usnesení je uveden na konci zápisu v části nazvané Usnesení. 13) OKO MMB Informativní zpráva o výsledku následné veřejnosprávní kontroly dodržování právních předpisů, navazujících právních a prováděcích právních předpisů a interních normativních aktů u kontrolované osoby Základní škola Čejkovická 10, příspěvková organizace Předložený materiál (Příloha č. 11) uvedl JUDr. Vavřík. K bodu proběhla krátká diskuze. Členové KV ZMB požádali o předložení přijatých nápravných opatření. S ohledem na tento požadavek předsedkyně KV ZMB zformulovala návrh usnesení. Text přijatého usnesení je uveden na konci zápisu v části nazvané Usnesení. 14) Různé Předsedkyně KV ZMB poděkovala členům KV ZMB za účast na jednání 9. schůze KV ZMB. Další schůze KV ZMB se uskuteční 19. října

7 Usnesení: 1. K bodu 2) Předložení výsledků z prověrky hospodaření a revize organizační struktury provedené společností Deloitte u organizace Turistické informační centrum města Brna, p.o. žádá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB o předložení kopie smlouvy o dílo mezi společností Deloitte a statutárním městem Brnem uzavřené v předmětné věci, žádá vedoucí Kanceláře strategie města MMB o předložení písemné informace o tom, jaké organizační změny byly provedeny v Turistickém informačním centru města Brna, p.o. od nástupu ředitelky TICmB, p.o., Mgr. Jany Janulíkové, a jaké organizační změny jsou plánovány do konce roku T: Přítomno: 7 členů KV ZMB Schváleno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení č. KV pro pro pro pro pro pro pro K bodu 3) Účetní audit u společnosti Automotodrom Brno, a.s. doplnění podkladů žádá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB o předložení písemné informace, z jakého důvodu nebylo postupováno v souladu s čl. VIII. bod 8.6 Smlouvy o dílo, tj. z jakého důvodu nebyla předložena statutárnímu městu Brnu zpracovaná Zpráva v plné verzi a teprve pak ze strany statutárního města Brna vyzván Automotodrom, a.s. k označení informací, které jsou obchodním tajemstvím. T: Přítomno: 7 členů KV ZMB Schváleno: pro 6, proti 0, zdržel se 1 Usnesení č. KV pro pro pro pro zdržel pro pro

8 3. K bodu 4) ÚH MMB podklady k podnětu GATTAMELATA a.s. Žádost o anulaci hlasování k bodu č. 69, ze schůze Rady města Brna č. R7/026, která se konala dne neshledal pochybení ve věci podnětu GATTAMELATA a.s. Žádost o anulaci hlasování k bodu č. 69, ze schůze Rady města Brna č. R7/026, která se konala dne Přítomno: 7 členů KV ZMB Schváleno: pro 7, proti 0, zdržel se 0 Usnesení č. KV pro pro pro pro pro pro pro K bodu 5) MO MMB informace k probíhajícím soudním sporům, týkajícím se lokality Pohořelec bere na vědomí materiál MO MMB informace k probíhajícím soudním sporům, týkajícím se lokality Pohořelec. Schváleno: pro 8 proti 0, zdržel se 0 Usnesení č. KV K bodu 6) KSM MMB informace k návrhu na vydání platebního rozkazu o ,-Kč s příslušenstvím (dlužné nájemné) mezi Artelinna s.r.o. (žalovaný) a SMB (žalobce) bere na vědomí materiál KSM MMB informace k návrhu na vydání platebního rozkazu o ,-Kč s příslušenstvím (dlužné nájemné) mezi Artelinna s.r.o. (žalovaný) a SMB (žalobce). Usnesení č. KV

9 6. K bodu 7) ÚO MMB informace k žalobě o ochranu osobnosti mezi Romanem Gebauerem (žalobce) a SMB (žalobce) bere na vědomí materiál ÚO MMB informace k žalobě o ochranu osobnosti mezi Romanem Gebauerem (žalobce) a SMB (žalovaný). Usnesení č. KV K bodu 8) OI MMB informace k žalobě o zaplacení Kč,- Kč s přísl. smluvní pokuta za prodlení s předáním díla Chovánek dětské centrum rodinného typu novostavba mezi ŽSD a.s. (žalovaný) a SMB (žalobce) žádá vedoucí Odboru investičního MMB o informaci, zda jsou správné časové údaje uvedené v materiálu nazvaném Informativní zpráva pro o probíhajícím soudním řízení ve věci zaplacení smluvní pokuty za nedodržení celkové doby realizace díla Chovánek dětské centrum rodinného typu novostavba: zhotovitelem, a to datum předání dokončené stavby objednateli a datum vyzvání společnosti ŽSD, a.s. objednatelem k uhrazení smluvní pokuty, a pokud ano, proč je mezi těmito dvěma časovými skutečnostmi více než roční prodleva. T: Usnesení č. KV

10 8. K bodu 9) OD MMB informace k žalobě proti nečinnosti mezi Ing. Vilémem Barákem (žalobce) a SMB (žalovaný) a k žalobě o ochraně před zákonným zásahem mezi Czech Outdoor s.r.o. (žalobce) a SMB (žalovaný) bere na vědomí materiál OD MMB informace k žalobě proti nečinnosti mezi Ing. Vilémem Barákem (žalobce) a SMB (žalovaný) a k žalobě o ochraně před zákonným zásahem mezi Czech Outdoor s.r.o. (žalobce) a SMB (žalovaný). Usnesení č. KV K bodu 10) BO MMB informace celkového dlužného nájemného z bytů ke sporům Bytového odboru MMB o dlužné nájemné z bytů (197 sporů) v hodnotě do ,-Kč/spor SMB v postavení žalobce bere na vědomí materiál BO MMB informace celkového dlužného nájemného z bytů ke sporům Bytového odboru MMB o dlužné nájemné z bytů (197 sporů) v hodnotě do ,-Kč/spor SMB v postavení žalobce. Usnesení č. KV K bodu 11) OŠMT MMB informace k žalobě na úhradu částky ,-Kč mezi TRIUMPH s.r.o. (žalobce) a statutárním městem Brnem (žalovaný) bere na vědomí materiál OŠMT MMB informace k žalobě na úhradu částky ,- Kč mezi TRIUMPH s.r.o. (žalobce) a statutárním městem Brnem (žalovaný). Usnesení č. KV

11 11. K bodu 12) OKO MMB Statistika stížností za I. pololetí bere na vědomí materiál OKO MMB Statistika stížností za I. pololetí 2015 Usnesení č. KV K bodu 13) OKO MMB Informativní zpráva o výsledku následné veřejnosprávní kontroly dodržování právních předpisů, navazujících právních a prováděcích právních předpisů a interních normativních aktů u kontrolované osoby Základní škola Čejkovická 10, příspěvková organizace bere na vědomí materiál OKO MMB Informativní zpráva o výsledku následné veřejnosprávní kontroly dodržování právních předpisů, navazujících právních a prováděcích právních předpisů a interních normativních aktů u kontrolované osoby Základní škola Čejkovická 10, příspěvková organizace žádá vedoucího Odboru interního auditu a kontroly MMB o předložení pokynu primátora města Brna čj. MMB/ /2015 ze dne , kterým uložil vedoucímu OŠMT MMB, aby přijal opatření k zajištění nápravy zjištěných nedostatků a zajistil dohled nad realizací konkrétních opatření k nápravě zjištěných nedostatků sdělení vedoucího OŠMT MMB primátorovi města Brna čj. MMB/ /2015 ze dne o postupu OŠMT MMB k zajištění nápravy zjištěných nedostatků Odborem interního auditu a kontroly MMB žádá vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB o předložení písemné informace o realizaci přijatých nápravných opatřeních v předmětné věci v návaznosti na usnesení RMB R7/031 ze dne o písemnou informaci o výsledku následné veřejnoprávní kontroly u této organizace, která je plánována OŠMT MMB na říjen roku 2015 Usnesení č. KV

12 V souladu s čl. 7 bod 4 Statutu výborů Zastupitelstva města Brna, v platném znění, musí být součástí zápisu i jmenovité hlasování k jednotlivým usnesením s explicitním vyjádřením, zda usnesení bylo či nebylo přijato. V souladu s čl. 7 bod 7 Statutu výborů Zastupitelstva města Brna, v platném znění, bude tento zápis předán Odboru městské informatiky MMB ke zveřejnění na internetu. Zapsala: Mgr. Michaela Vaňáčková tajemnice KV ZMB Ing. Naděžda Křemečková, v.r. předsedkyně KV ZMB