Veřejná zakázka. v ý z v u

Transkript

1 zzsjmk Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. nám. 28. října 23, Brno, IČ: , zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr Veřejná zakázka Vaše zn.: Naše zn.:zzs JmK/11- /Ing.Tur. V Brně dne Výzva k veřejné zakázce (VZ 11-11) Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, se sídlem v Brně, nám. 28. října 23 /dále jen zadavatel / činí za účelem zadání veřejné zakázky podle ust. par. 6 zák. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách /dále jen zákon / tuto v ý z v u k podávání nabídek na uzavření rámcové smlouvy o dílo podle ust. par. 566 a násl. obchodního zákoníku na dodavatele služeb odtahy vozidel ZZSJmK Nabídkou se přitom rozumí návrh ceny jednotlivých služeb s doložený příslušnými písemnými doklady. Pro potřeby této výzvy zadavatel stanoví tyto p o d m í n k y zadání: 1. Identifikace zadavatele Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace se sídlem v Brně, nám. 28. října 23, , zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně dne pod zn. Pr 1245 IČ tel.: , fax: info@zzsjmk.cz zastoupená Ing.Milanem Klusákem, MBA, ředitelem. Zadavatel je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj. 2. Předmět plnění Dodání cca 30 odtahů za rok včetně dopravy na místo události a zpět, naložení, příp. vyproštění, složení a další související služby, pro sanitní a referentská vozidla zadavatele. Odtahy vozidel se v převážné míře konají na území Jihomoravského kraje a jedná se většinou o vozidla o celkové hmotnosti 3500 kg. IČ Č. účtu /0600 Tel info@zzsjmk.cz Fax

2 3. Lhůty, způsob a místo plnění 3.1. Závazek k dodání plnění služby podle čl. 2 této výzvy bude plněn etapovitě na základě zaslaných písemných nebo telefonických požadavků zaměstnanců zadavatele v průběhu let Tento závazek se přitom bude považovat za splněný fyzickým předáním vozidel na místo uvedené v požadavku na provedení odtahu Zahájení činnosti po obdržení požadavku na odtah (reakční doba) je 60 minut po dobu 24 hod. denně 365 dnů v roce 4. Vymezení některých dalších smluvních podmínek 4.1. Zadavatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy s účinky ex tunc, bude-li zhotovitel v prodlení se splněním svého závazku podle čl. 2 a čl. 3 této výzvy o víc než 4 hodiny Zadavatel bude oprávněn účtovat zhotoviteli v případě jeho prodlení s plněním podle čl. 2 ve lhůtách podle čl. 3 této výzvy smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny příslušného plnění za každou započatou hodinu prodlení Dodavatel poskytne zadavateli záruku za jakost vykonané služby, a to nejméně po dobu 24 měsíců po splnění závazku k provedení služby podle čl. 3 této výzvy Ostatní smluvní podmínky jsou dány odkazem na příslušná ustanovení obchodního zákoníku a podpůrně i občanského zákoníku s tím, že práva a povinnosti smluvních stran nijak nevybočí z jeho rámce. 5. Způsob stanovení ceny služby a platební podmínky 5.1. Cena dodávané služby bude stanovena jako pevná pro každý druh činnosti poskytované při odtazích vozidel, tj. např. cena za ujeté kilometry, naložení, vyproštění, složení, čekací doba a dále dle zvyklostí dodavatele. Součástí ceny bude i příslušná daň z přidané hodnoty a veškeré ostatní náklady vynaložené dodavatelem na splnění jeho závazku k plnění podle čl. 2. této výzvy v místě podle čl. 3 této výzvy Změna výše ceny díla podle čl této výzvy bude možná pouze na základě dohody obou stran o změně rámcové kupní smlouvy.. Změna ceny je možná pouze změnou příslušné sazby DPH vyhlášenou cestou změny příslušného zákona Cena dodávky bude splatná po splnění závazku k dodávce služby ve lhůtě 1 měsíce od jejího písemného vyúčtování Zhotovitel je přitom oprávněn nabídnout zadavateli i pro něho výhodnější platební podmínky. 5. Vstupní hodnoty pro stanovení nabídek 6.1. Požadavky na činnost a rozsah služeb viz bod 2. a 3.

3 6.2. Cena: Vyčíslená hodnota jednotlivých činností viz bod 5. Garance nabídkové ceny bude platná po celý termín plnění ( ) dle uzavřené rámcové smlouvy o dílo. Změna ceny je možná pouze změnou příslušné sazby DPH vyhlášenou cestou změny příslušného zákona 6.3. Záruky: garance záruky min. 24 měsíců předmětu plnění dle čl. 2. a Kvalita a kvalifikační předpoklady: uchazeč přiloží k nabídce kopie dokladů o příslušném oprávnění k podnikání, kvalifikační předpoklady, prohlášení o shodě apod., v případě, že bude uchazeč vyhlašovatelem vyzván k uzavření rámcové smlouvy o dílo na dodávku dle předmětu zakázky, je povinen před podpisem kupní smlouvy doložit ověřený Výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 dní nebo Živnostenský list. orientační přehled referenčních zakázek 6. Způsob hodnocení nabídek Uchazeč zpracuje nabídku dle požadavků uvedených v bodě č.2 a č. 6 a jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle existence níže uvedených kriterií. 1/ nabídnutá cena díla (váha 100%) 8. Lhůta, místo a doba pro podávání nabídek, místo a způsob vyhlášení výsledků veřejné výzvy 8.1. Lhůta pro podávání nabídek počíná běžet dnem vyhlášení (obdržení) výzvy a končí ve 14 hod. Místo pro podání nabídky je ZZSJmK, p.o., nám.28.října 23, Brno, podatelna Nabídky musí být podávány v uzavřené obálce, opatřené označením NEOTVÍRAT! Nabídka k veřejné zakázce VZ odtahy vozidel, na uzavření s razítkem zájemce. Nabídky lze podávat buď poštou nebo osobně v sídle zadavatele na podatelně a to v době od 8,00 do 14,00 každého pracovního dne - adresováno na Ing. Tureček, investiční technik. K pozdě podaným nabídkám se nepřihlíží, nerozlepují se a nehodnotí se. Rozhodující je datum a hodina přijetí nabídky na podatelně zadavatele Otevírání obálek a vyhodnocení proběhne od do v budově ředitelství zadavatele. Výsledky této veřejné výzvy budou vyvěšeny v elektronické podobě na webové prezentaci ZZS JmK v submenu výběrová řízení. Všichni účastníci této veřejné zakázky budou o výsledku písemně informováni na kontaktní adresu uvedenou v zaslané nabídce. 9. Ostatní podmínky 9.1. Nabídka musí být podána v českém jazyce a vyjádřena v CZK Zájemce nemá nárok na náhradu jeho nákladů spojených s účastí v tomto zadání veřejné zakázky.

4 9.3. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky v této zadávací dokumentaci nebo výběrové řízení zrušit stejným způsobem, jakým bylo vyhlášeno, a to prostřednictvím své webové prezentace na adrese v submenu výběrová řízení. Proto v termínu platnosti této veřejné výzvy pravidelně sledujte výše uvedené webové stránky naší organizace. Ing. Milan Klusák, MBA ředitel Vyřizuje: Ing. Tureček,turecek.jiri@zzsjmk.cz, tel

5 zzsjmk Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. nám. 28. října 23, Brno, IČ: , zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr VZ odtahy vozidel Příloha č. 1 Odběr služeb v období let cena cena cena cena cena cena cena Firma, název a IČ ujetý 1 km naložení vyproštění složení čekání ostatní ostatní vaše cenová nabídka bez DPH: vaše cenová nabídka vč. DPH: IČ Č. účtu /0600 Tel info@zzsjmk.cz Fax