Přehled úkolů 168 R 63/433-2008-09-15 2018-08-29 Ing. Andrea Jarošová Probíhá Řešení dopravní situace v centru města Ve spolupráci s ŘSD ČR pokračovat v řešení neutěšené dopravní situace v centru města včetně křižovatky na sídliště Hutník a Kozojídky. (Z12-III.1.1b) 30.05.2018 - Aktuální stav je následující:*** I/54 Podjezd Blatnická: stav nezměněn.*** I/54 Svatoplukova: Zpracovává se projektová dokumentace. Projektová dokumentace bude dokončena v návaznosti na dokončení projektové dokumentace akce I/55 a I/54 Veselí n. Moravou, křižovatky. V koordinaci je navázání a propojení obou akcí. V současné době ŘSD zadalo ověření majetkových poměrů.*** I/55 Veselí nad Moravou - Zarazice (včetně ostrůvku u ČS Unicorn): Probíhá realizace akce. Předpokládaný termín ukončení je 04.06.2018.*** I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka: Předpoklad stavebního povolení (v případě sloučeného územního a stavebního řízení) v roce 2018 a zahájení realizace v roce 2019.*** I/54 Okružní křižovatka Blatnická/sídliště Hutník: Je zpracována studie okružní křižovatky, která bude dále rozčleněna na jednotlivé objekty spolu s finančními náklady.*** I/54 Křižovatka Blatnická/Kozojídky - parkoviště u polikliniky: V současné době jsou připravovány podklady k výběrovému řízení.*** I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice, část Veselí nad Moravou - Petrov, C113 - Silnice km 87,620-89,300 (tzv. Vnorovy - Strážnice) - od Veličky po Strážnici: Probíhá zpracování aktualizace DSP/PDPS. Předpokládaný termín realizace stavby bude podle postupu investiční přípravy. Do doby realizace komplexní opravy proběhla cyklická obnova povrchu.kt: 29.08.2018 172 R 46/364-2012-03-19 2018-11-28 Ing. Andrea Jarošová Probíhá Nabytí pozemků pod parkovištěm u polikliniky Zajistit potřebné úkony související s nabytím pozemků pod parkovištěm u polikliniky. (Z7-III.4.2). 22.05.2018 - Stav nezměněn. Dne 02.08.2017 byla s dědicem uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní v rámci II. etapy průmyslové zóny mj. i na pozemek p. č. 4722/128 k.ú. Veselí-Předměstí. Další postup se bude odvíjet od vlastní realizace průmyslové zóny. KT: 28.11.2018 174 R 65/480-2012-09-17 2018-11-28 Ing. Andrea Jarošová Probíhá Nabytí pozemků v ul. Za Tratí Zajišťovat potřebné úkony související s nabytím pozemků v ul. Za Tratí. (Z9-III.4.2) 22.05.2018 - Stav plnění je nezměněný. Od poslední kontroly nebyla uzavřena kupní smlouva, a to z důvodu neprojednaného dědického řízení a probíhajících exekucí. KT: 28.11.2018 176 R 91/654-2013-06-24 2018-07-11 Ing. Andrea Jarošová Probíhá Krácení dotací - Bartolomějské náměstí, Panský dvůr Zajistit úkony související s akcemi, kde dochází ke krácení dotací. (Z13-III.2.1) 30.05.2018 - U akce "Bartolomějské náměstí - revitalizace historického jádra města" obdrželo město Protokol o kontrole, kterým byla Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod stanovena korekce dotace ve výši 3.996.156,81 Kč. Obratem byly podány námitky. Ty byly odmítnuty. Dne 26.02.2016 město obdrželo rozhodnutí Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a byl uložen odvod peněžních prostředků ve výši 3.996.157 Kč. Proti tomuto rozhodnutí bylo dne 21.03.2016 podáno odvolání k Ministerstvu financí ČR. Dosud bez odezvy. Ministerstvo financí ČR bylo v 04/2017 osloveno s dotazem na stav řízení o odvolání. MF v odpovědi uvádí, že počet odvolání za porušení rozpočtové kázně enormně narostl a v současné době vyřizují odvolání podaná v r. 2014. Společnost RTS s.r.o., která zajišťovala administraci projektu, byla vyzvána k uznání dluhu ve výši korekce dotace. Výzvu k podmíněnému uznání dluhu odmítají a dodávají, že jejich postup byl zcela v souladu s platnými právními předpisy. K promlčení náhrady škody by mělo dojít k 26.02.2019. Do té doby Ministerstvo financí buď rozhodne o odvolání ve věci a budeme znát buď skutečnou výši škody nebo zažalujeme RTS ve výši stanoveného odvodu. Ministerstvo financí ČR bylo 16.02.2018 osloveno s dotazem na stav řízení o odvolání. Dosud bez odpovědi.*** U dotace "Panský Strana 1 z 14
dvůr" byl mezi společností AREA 2000 a městem Veselí nad Moravou uzavřen dne 10.11.2015 smír. AREA 2000 se zavázala zaplatit částku ve výši 865.321,54 Kč do 22.10.2016. Dne 14.10.2016 zažádala AREA 2000 o posečkání s platbou, kdy dosud uhradila 471.081 Kč včetně soudních výloh. Dne 29.11.2016 společnost uhradila dalších 215.000 Kč. 10. ZMV schválilo podmínky dohody o narovnání, kdy zbývajících 400.321,54 Kč bude společností Area 2000 uhrazeno ve dvou splátkách do 31.03.2017 a do 30.06.2017. Do 30.09.2017 byla uhrazena částka ve výši celkem 400.321,54 Kč. Dle dohody o narovnání se spol. AREA 2000 dále zavázala zaplatit i smluvní pokutu ve výši 0,05 % za den prodlení z částky 615.321,54 Kč, počítáno od 22.10.2016 do zaplacení. Spol. AREA 2000 zbývá uhradit posledních cca 48.000 Kč. Dle prohlášení jednatele společnosti se tak stane do konce měsíce června 2018. KT: 11.07.2018 183 R 124/866-2014-06-16 2018-06-20 Ing. Andrea Jarošová Probíhá Nezaplacené nájemné za pronajatý majetek a škoda na majetku města (Wessels s.r.o.) Zajistit potřebné úkony související s nezaplacením nájemného za pronajatý majetek v k. ú. Veselí nad Moravou (myslivny, zahradnictví, Salajky). (Z17- III.4.9) 30.05.2018 - Ve věci dlužného nájemného OS v Hodoníně rozhodl ve prospěch města (myslivna 345.006 Kč + přísl., zahradnictví 625.000 Kč + přísl.). Žalobě bylo zcela vyhověno a byla přiznána i náhrada nákladů řízení. Žalovaný podal proti rozsudku odvolání. Rozsudek byl KS v Brně potvrzen. Spol. Wessels má uhradit dlužné nájemné včetně příslušenství a nákladů řízení. Spol. Wessels byla vyzvána k úhradě dlužného nájemného včetně příslušenství do 07.06.2018, jinak bude částka exekuována. Dosud bylo uhrazeno cca 258.000 Kč. KT: 20.06.2018 198 R 13/57-2015-03-30 2018-08-29 Ing. Andrea Jarošová Probíhá Vyčíslení výše vzniklé škody a podání žaloby - Wessels s.r.o. Ve spolupráci s právním zástupcem města zajistit vyčíslení výše vzniklé škody a zajistit podání žaloby ve věci náhrady škody způsobené společností Wessels s.r.o. na nemovitostech ve vlastnictví města Veselí nad Moravou označených jako "salajka", "myslivna" a "zahradnictví" po dobu trvání nájmu. 30.05.2018 - Ve věci náhrady škody žalovaná strana nárok města neuznává ani částečně. Po neúspěšné mediaci OS v Hodoníně nařídil jednání na 23.05.2018. Soud proběhl za účasti svědků - p. Boudy, pí. Ondrušové a pí. Mikulcové. Právní zástupce protistrany naznačil možnost mimosoudního řešení sporu. Soud stanovil lhůtu do 30.06.2018. Další jednání má proběhnout 17.08.2018. KT: 29.08.2018 217 R 19/99-2015-06-22 2018-08-29 Ing. Andrea Jarošová Probíhá Nabytí pozemků za Hutníkem Zajistit potřebné úkony související s nabytím pozemků za kupní cenu dohodou ve výši 70,- Kč/m2 potřebných pro majetkoprávní vypořádání pod zaužívanou polní cestou (budoucí místní komunikací) a větrolamem v rozsahu dle záborového elaborátu (seznam dotčených pozemků viz usnesení Z4-III.4.7). Pro realizaci kupních smluv zajistit vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemků, ve kterém bude upřesněna výměra a nové označení pozemků. (Z4-III.4.7) 28.05.2018 - Dokončují se směnné smlouvy na ploše RD Hutník, kdy bude dořešeno nabytí pozemků pod cestou směnou od posledních tří vlastníků. Tímto by byla získána cca polovina potřebných pozemků. Některé nově vzniklé souvislé úseky pozemků by bylo možno využít pro výsadbu větrolamu, který občasně požadují obyvatelé sídliště Hutník. Dále bude opětovně osloveno cca 25 majitelů pozemků pod komunikací, kteří na první výzvu v r. 2015 nereagovali nebo nabídku odmítli. Vlastníkem tří pozemků je státní Pozemkový úřad a 8 pozemků má neznámé vlastníky. Jedná o veřejně prospěšnou stavbu komunikace zapsanou v územním plánu. KT: 29.08.2018 218 R 19/100-2015-06-22 2018-11-28 Ing. Andrea Jarošová Probíhá Bezúplatné nabytí pozemků od ČR - Státního pozemkového úřadu Zajistit potřebné úkony související s bezúplatným nabytím pozemků od ČR - Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha - Žižkov, a to p. č. 4647/177 o výměře 170 m2, p. č. 4705/27 o výměře 95 m2, p. č. 4643/642 o výměře 44 m2, p. č. 4643/361 o výměře 428 m2, p. č. 23.05.2018 - Stav nezměněn. V současné době nelze pozemky p. č. 4705/27 a p. č. 4643/642 v k. ú. Veselí-Předměstí v hospodaření SPÚ převést (pozemek p. č. 4705/27 se nachází mimo zastavitelné území a p. č. 4643/642 se nachází v ploše dopravní infrastruktury). KT: 28.11.2018 Strana 2 z 14
4647/133 o výměře 555 m2, p. č. 4647/57 o výměře 36 m2 a p. č. 4647/163 o výměře 106 m2, vše v k. ú. Veselí-Předměstí. (Z4- III.4.8b) 219 R 19/101-2015-06-22 2018-08-29 Ing. Andrea Jarošová Probíhá Nabytí pozemků od ČR - Státního pozemkového úřadu (polní cesta za Hutníkem) Zajistit potřebné úkony související s nabytím pozemků od ČR - Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha - Žižkov, a to id. 1/4 pozemků - p. č. 4647/142 o výměře 38 m2, p. č. 4705/17 o výměře 59 m2, p. č. 4643/631 o výměře 28 m2, p. č. 4643/346 o výměře 396 m2, p. č. 4643/318 o výměře 28 m2, vše v k. ú. Veselí-Předměstí. (Z4-III.4.8c) 28.05.2018 - Počátkem roku 2018 proběhlo dědické řízení a dohledání dědiců původně neidentifikovatelného vlastníka spoluvlastnického podílu pozemků p. č. 4643/318, p. č. 4643/346, p. č. 4643/631, p. č. 4705/17 v k. ú. Veselí-Předměstí. V současné době je id.1/2 těchto pozemků ve vlastnictví města Veselí nad Moravou, 1/4 ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu a 1/4 je rozdělena mezi tři fyzické osoby (podíl 1/8, 1/16, 1/16). SPÚ byl dotázán na podmínky převodu 1/4 spoluvlastnického podílu. Vlastníci podílů (podíl 1/8, 1/16, 1/16) budou osloveni, zda budou ochotni své spoluvlastnické podíly odprodat městu Veselí nad Moravou. KT: 29.08.2018 221 R 19/103-2015-06-22 2018-11-28 Ing. Andrea Jarošová Probíhá Nabytí pozemku od ČR - Generální finanční ředitelství (u FÚ) Zajistit potřebné úkony související s nabytí pozemku p. č. 2921/7 ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 798 m2 v k. ú. Veselí-Předměstí, v ulici Stolářská, od ČR - Generálního finančního ředitelství a se zřízením služebnosti spočívající v právu parkování ve prospěch Generálního finančního ředitelství v počtu 9 parkovacích stání za podmínek schválených ZMV. (Z4- III.4.9b) 22.05.2018 - Stav plnění je nezměněný, GFŘ avizované jednání s Mgr. Šustrem, vedoucím Oddělení hospodářské správy v Brně, ve věci převodu pozemku p. č. 2921/7 v k. ú. Veselí-Předměstí se dosud neuskutečnilo. KT: 28.11.2018 247 R 13/44-2015-03-30 2018-11-28 Ing. Andrea Jarošová Probíhá Nabytí pozemků pod parkovištěm před bytovým domem Hutník 1477-1479 schváleným nabytím pozemků dle usnesení ZMV č. Z3-III.4.6 pod parkovištěm před bytovým domem Hutník 1474-1479. (Z3- III.4.6) 22.05.2018 - Stav plnění je nezměněný. Dle telefonického sdělení vlastníka ze dne 20.11.2017 nemá zájem pozemky (p. č. 4643/331, p. č. 4546/52, p. č. 4546/49, p. č. 4546/57 a část p. č. 4643/336) prodat nyní, ani kdykoliv v budoucnosti. KT: 28.11.2018 766 14/57/RMV/2016-2016-11-07 2018-07-11 Ing. Andrea Jarošová Probíhá [RMV 07.11.2016] Úkol č.1.1: Cílový úkol "Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa I" Zajistit splnění cílového úkolu "Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa I" dle schváleného harmonogramu projektu. (7/9/ ZMV/2016) 22.05.2018 - Cílový úkol je plněn dle schváleného harmonogramu: Hodnotící ukazatel 1 - Veškeré činnosti související s hodnotícím ukazatelem 1 jsou splněny. Hodnotící ukazatel 2 - Veškeré činnosti související s hodnotícím ukazatelem 2 jsou splněny. Hodnotící ukazatel 3 - Veškeré činnosti související s hodnotícím ukazatelem 3 jsou splněny. Hodnotící ukazatel 4 - "Řádná realizace celého díla, dodržení harmonogramu projektu a nepřekročení celkové fakturované částky o více než 10 % oproti vysoutěžené ceně díla". Dne 01.03.2017 bylo předáno staveniště a zahájena realizace stavby. Stavebně technické dokončení celého díla je stanoveno do 24.05.2018, pro předání a převzetí celého díla je stanoven termín 31.05.2018. Harmonogram vztažený k realizaci celého díla v souladu se schváleným dodatkem č. 3 smlouvy o dílo uzavřené s dodavatelem akce je dodržen. Zhotovitelem stavby nejsou uplatněny požadavky na navýšení původní ceny díla. Objednatelem stavby byl uplatněn a v dodatku smlouvy č. 1 schválen požadavek na uhrazení ceny za provedení dodatečných stavebních prací spočívajících ve zřízení nové kanalizační přípojky kulturního domu ve finančním objemu 701.821,07 Kč včetně DPH, v dodatku smlouvy č. 4 byl schválen požadavek na uhrazení ceny za provedení dodatečných stavebních prací spočívajících ve zřízení Strana 3 z 14
proskleného přístřešku pro klavír ve finančním objemu 369.287,00 Kč včetně DPH a dodávce kostky dlažební drobné řezané velikosti 8/8/8 typu Gabro ve finančním objemu 1.147.927,00 Kč včetně DPH. Stavebně technická část díla byla ukončena k 24.05.2018. Hodnotící ukazatel 5 - "Řádný průběh kolaudačních řízení. Účetní zavedení stavby do majetku města". K dnešnímu dni byl kolaudační souhlas vydán pro IO 001.3 Přeložka plynovodu, IO 001.4 Přeložka vodovodní sítě, stavbu "Veselí nad Moravou - stezka pro pěší a cyklisty od ulice Tyršova přes náměstí Míru do ulice Svatoplukova" (v rozsahu stavebního objektu SO 101 Společná stezka pro cyklisty a chodce v parku, SO 102 Společná stezka pro cyklisty a chodce u 96 b. j. SO 103 Chodníkové plochy u parku, SO 104 Chodníkové plochy u 96 b. j. a SO 105 Úprava sjezdu), VO Stezky pro pěší a cyklisty od ulice Tyršova přes náměstí Míru do ulice Svatoplukova, SO 401 Veřejné osvětlení náměstí Míru, SO 101 Komunikace ulice Sokolovská včetně parkovacích zálivů, SO 102 Chodníky ulice Sokolovská, SO 103 Chodníky náměstí Míru - pěší trasa, SO 104 Zpomalovací prahy a SO 105 Cyklostezka. KT: 11.07.2018 767 14/57/RMV/2016-2016-11-07 2018-07-11 Ing. Andrea Jarošová Probíhá [RMV 07.11.2016] Úkol č.2.1: Cílový úkol "Příprava ploch pro výstavbu rodinných domů (lokalita Hutník)" Zajistit splnění cílového úkolu "Příprava ploch pro výstavbu rodinných domů (lokalita Hutník)" dle schváleného harmonogramu projektu. (Z14-III.2.2) 29.05.2018 - Katastrálním úřadem byl schválen další GP (1 vlastník a 11 parcel v maj. města), stavebním úřadem bylo schváleno související dělení a scelování, podepisuje se směnná smlouva a po jejím návratu bude předána na katastr, předpoklad sejmutí plomby cca do konce června. Územní řízení probíhá (od 30.04.2018) a nabytí právní moci s ohledem na nepřebírání zásilek by moho být koncem června - začátkem července. Následně by měl proběhnout obdobný proces pro poslední GP v území I. etapy (1 vlastník + 1 parcela města). Předpokládá se prodej pozemků v závěru prázdnin. Pro zahájení stavby musí mít stavebníci zapsané právo stavby na katastru, mít stavební povolení (souhlas, ohlášení) v nabytí právní moci a obvykle podepsanou úvěrovou smlouvu (někteří ale mohou stavbu zahájit nebo i zrealizovat z vlastních zdrojů). Pro přípravu stavby do jejího zahájení potřebují stavebníci minimálně cca 6 měsíců. Realizace inženýrských sítí včetně přípojek a komunikace včetně vjezdů by tak měla proběhnout do 04-05.2019. Proto je nutné v současnosti požádat o napojení 13 RD I. etapy u správce sítě NN tak, aby je byl schopný zařadit do plánu akcí a zrealizovat v obvyklé lhůtě 12-14 měsíců (připojovací poplatky jakož i přípojky budou přeúčtovány jednotlivým investorům). Po vypsání ÚR by měl být vysoutěžen projektant pro SP objektů komunikace, kanalizace a vodovodu jakož i projektu pro realizaci stavby I. etapy TDI. Předpokládá se vydání stavebního povolení pro objekty TDI na podzim a následné vysoutěžení zhotovitele I. etapy do konce roku 2018, s realizací v I.-II. Q 2019. Po prodeji pozemků by bylo vhodné je vlastníkům zpřístupnit - sejmutím ornice (na základě vydaného ÚR) a dočasným zpevněním. KT: 11.07.2018 812 49/60/RMV/2016-2016-12-19 2018-08-01 Ing. Andrea Jarošová Probíhá [RMV 19.12.2016] Úkol č.2.15: Spolufinancování projektu "Regenerace sídliště Hutník, Veselí nad Moravou - I. etapa - I. část" schválením projektu "Regenerace sídliště Hutník, Veselí nad Moravou - I. etapa - I. část" a spolufinancování projektu ve výši minimálně 30 % rozpočtových nákladů, která bude předmětem žádosti o podporu z programu Ministerstva pro místní rozvoj pro rok 2017. (25/10/ZMV/2016) 29.05.2018 - Státní fond rozvoje bydlení začátkem letošního roku oznámil, že v průběhu měsíce července 2018 bude vyhlášena výzva pro žadatele k předkládání žádosti o dotaci v rámci Programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích. Dle dostupných informací bude dotace poskytnuta až do výše 50 % uznatelných náklad, nejvýše však 6 mil. Kč na projekt. Město by mohlo podat žádost na tři sídliště, a to Hutník, Kovářská a Chaloupky. KT: 01.08.2018 875 7/65/RMV/2017-2017-03-10 2018-05-31 Ing. Andrea Jarošová Uzavřen 2018-06-05 [RMV 10.03.2017] Úkol č.2.1: SMV - Sečení hlavní louky zámeckého parku Strana 4 z 14
SMV - Zajistit sečení hlavní louky zámeckého parku dle usnesení č. 12/5 z 12. schůze Komise kultury. 30.05.2018 - V letošním roce byla hlavní louka zámeckého parku sečena 3x. Sečení louky probíhá dle potřeby a v závislosti na počasí. Úkol splněn. 887 4/66/RMV/2017-2017-03-27 2018-08-01 Ing. Petr Kebrle Probíhá [RMV 27.03.2017] Úkol č.1.1: Dotace pro JSDH Veselí nad Moravou (automobil s přívěsem) Podat žádost o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Veselí nad Moravou v rámci dotačního programu vyhlášeného Ministerstvem vnitra - Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR v termínu 15.03.2017-31.05.2017. 30.05.2018 - Na pořízení dopravního automobilu a požárního přívěsu pro hašení byl vybrán dodavatel, se kterým právě probíhá uzavření smluvního závazku (podpis smlouvy). Po obdržení podepsané smlouvy bude následovat žádost směrovaná na Odbor programového financování MV ČR o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace MV - GŘ HZS ČR ve výši 450 tis. Kč. Součástí rozhodnutí budou stanoveny další podmínky pro realizaci akce a závaznost financování. Dále byla schválena i dotace Jihomoravského kraje, a to ve výši 300 tis. Kč, smlouva o jejím poskytnutí byla projednána na 97. schůzi RMV a byla odeslána k podpisu na KrÚ JmK. K uvolnění finančních prostředků ze strany JmK dojde po podpisu smlouvy a ze strany MV - GŘ HZS ČR po předložení kopie neuhrazeného daňového dokladu (faktury) vystaveného na předmět plnění z uzavřeného smluvního závazku. KT: 01.08.2018 892 34/66/RMV/2017-2017-03-27 2018-08-29 Ing. Marie Kotásková Probíhá [RMV 27.03.2017] Úkol č.1.2: Poskytnutí grantů ve II. kole 2017 Zajistit potřebné úkony související se schválením poskytnutí grantů ve II. kole 2017. (5/11/ZMV/2017) 30.05.2018 - Investiční granty: Charita - na 14. ZMV byla předložena žádost Charity o prodloužení termínu čerpání investičního grantu do 31.12.2018. Stavební povolení na výstavbu Charitního domu - I. etapy bylo vydáno, ale v současné době není pravomocné z důvodu podaného odvolání (souseda). KT: 29.08.2018 896 34/66/RMV/2017-2017-03-27 2018-07-11 Ing. Andrea Jarošová Probíhá [RMV 27.03.2017] Úkol č.2.4: Směna pozemků - J.SUKUP, s.r.o. (lokalita "Horní třetí kút" a "U stadionu") Zajistit potřebné úkony související se schválením směny pozemku města za stejnou výměru z pozemků společnosti J.SUKUP, s.r.o., (v lokalitě "Horní třetí kút" a "U stadionu") za podmínek stanovených usnesením ZMV. (11/11/ZMV/2017) 22.05.2018 - Stav nezměněn. Dle sdělení pana Sukupa byla většina panelů již odstraněna a na pozemku ještě zůstává 8 panelů. Jakmile budou odstraněny, bude smlouva připravena k podpisu. KT: 11.07.2018 897 34/66/RMV/2017-2017-03-27 2018-10-17 Ing. Andrea Jarošová Probíhá [RMV 27.03.2017] Úkol č.2.5: Směna a prodej části pozemků na ul. Ostrožská Zajistit potřebné úkony související se schválením směny a prodeje části pozemku města za pozemek v k. ú. Milokošť za podmínek stanovených usnesením ZMV. (12/11/ZMV/2017) 28.05.2018 - Stav plnění úkolu je nezměněn. Před podpisem smlouvy je nutné vypořádání břemen váznoucích na směňovaném pozemku. Po podpisu smlouvy a uhrazení kupní ceny bude zahájeno vkladové řízení. KT: 17.10.2018 921 17/68/RMV/2017-2017-04-21 2018-07-11 Ing. Andrea Jarošová Probíhá [RMV 21.04.2017] Úkol č.1.1: Prodej pozemků ve vlastnictví města v areálu bývalé "Traktorky" V návatnosti na bod č. 8 zápisu z 25. KSRM navrhnout varianty prodeje pozemků ve vlastnictví města v areálu bývalé "Traktorky", projednat je s vlastníkem budov a předložit zprávu RMV. 22.05.2018 - Byl vyvěšen záměr k prodeji uvedených pozemků, v termínu do 01.06.2018 je možné se k uvedenému záměru vyjádřit. Pokud nebudou podány připomínky, bude předloženo schválení prodeje na jednání ZMV dne 11.06.2018. S vlastníkem bude nadále jednáno o nájmu ostatních pozemků, které se nacházejí v areálu bývalé "Traktorky". KT: 11.07.2018 949 1/70/RMV/2017-2017-05-29 2018-06-20 Ing. Jitka Vašicová Probíhá [RMV 29.05.2017] Úkol č.4.1: VKC - Informační tabule na začátku části obce Milokošť a Zarazice VKC - V rámci aktivit TIC zpracovat grafický návrh informačních tabulí k umístění podél silnice I/55 na začátku části obce Milokošť 31.05.2018 - VKC zpracovalo přehled všech informačních tabulí na území města, odevzdalo podklady s fotografiemi p., který zapracovává údaje do mapového podkladu. KT: 20.06.2018 Strana 5 z 14
a Zarazice a projednat jej s osadními výbory. 961 9/71/RMV/2017-2017-06-12 2018-06-20 Ing. Andrea Jarošová Probíhá [RMV 12.06.2017] Úkol č.2.1: Územní studie lokality Třetí hony Zajistit vypracování Územní studie lokality Třetí hony, včetně uličního prostoru v lokalitě Za Tratí, vycházející ze záměrů jednotlivých vlastníků pozemků a návrhu podmínek pro spolufinancování technické a dopravní infrastruktury (obdobně jako v lokalitě RD Hutník). Návrh Územní studie RD Třetí hony - I. část předložit k seznámení na 15. zasedání ZMV a následně ke schválení RMV. 02.05.2018 - Pokračuje dopracování výkresů regulativů a architektonické kompozice. Následně bude územní studie lokality předložena ke schválení RMV a pořizovateli (odbor ŽPÚP) k zapsání do registru územněplánovacích dokumentací.*** 98. RMV: Dopracovanou ÚS předložit ke schválení 99. RMV. KT: 20.06.2018 985 64/72/RMV/2017-2017-06-26 2018-08-01 Ing. Andrea Jarošová Probíhá [RMV 26.06.2017] Úkol č.2.1: Architektonická studie řešení prostoru 2. NP objektu kina Morava MěA - Zajistit zpracování architektonické studie řešení prostoru 2. NP v objektu kina Morava. 30.05.2018 - Pokračují projekční práce, proběhl stavebně-technický průzkum dotčených konstrukcí, byl vybrán projektant vzduchotechniky VZD, který se začal problematikou znovu zabývat. Proběhl kontrolní den na stavbě za účastí projektanta VZD a generálního projektanta GP. Na základě požadavků statika specialisty PO bylo dohodnuto: 1.bylo vybráno jiné místo umístění strojoven VZD pro horní vestibul a kinokavárnu (nad novou kuchyňkou a promítárnou), 2.byla zvolena jiná transportní cesta mimo řešené území I. etapy (přes kinosál), 3.stávající ocelová stěna s dveřmi v 2.NP bude při realizaci ponechána a za ní už nebudou prováděny práce (tyto práce ani nebudou součástí poptávaného výkazu prací), ale budou součástí projektu, aby bylo zajištěno, že budou ve vybraných prostorech realizovatelné a v souladu s požadavky dotčených orgánů, 4.z důvodu zjednodušení stavby i úspory nákladů nebude realizován montážní přístup do podkroví prostorem I. etapy, kde může být v celém prostoru požadovaný sklad, ale využije se otevřený prostor pro VZD za plátnem kina. I toto nové schodiště pro obsluhu VZD bude součástí projektu, ale nebude nutné jej v I. etapě realizovat, 5.bylo dohodnuto rozšíření sádrokartonového límce pro štěrbinovou vyústku VZD nad okny horního vestibulu, vyústka bude součástí projektu i realizace I. etapy. Proj. dokumentace I. etapy podávané na stavební povolení bude obsahovat všechny dodávky a práce pro rekonstrukci prostor horního vestibulu včetně vzduchotechniky, ale součástí výkazu výměr nebudou práce, které souvisí se vzduchotechnikou, ale je možno je provádět později z dotace a jejich pozdější realizace nenaruší a nebude probíhat nově vybudovanými prostory. GP obdržel požadované podklady pro návrh NN a slaboproudu, pro kompletaci chybí podklady od proj. VZD. KT: 01.08.2018 1041 5/79/RMV/2017-2017-09-06 2018-07-11 Ing. Andrea Jarošová Probíhá [RMV 04.09.2017] Úkol č.1.1: Cílový úkol "Průmyslová zóna Veselí nad Moravou, Kollárova - Blatnická, etapa I." Zajistit splnění cílového úkolu "Průmyslová zóna Veselí nad Moravou, Kollárova - Blatnická, etapa I." dle schváleného harmonogramu projektu. (21/6/ZMV/2015) 30.05.2018 - Registrační list průmyslové zóny a Závazné podmínky Registrace akce jsou podepsány ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu (dále MPO) a budou následně podepisovány Ministerstvem financí, CzechInvestem a městem Veselí nad Moravou. Dne 05.06.2018 se uskuteční v Praze na Státním pozemkovém úřadě (dále SPÚ) jednání za účelem nabytí dvou pozemků v průmyslové zóně ve vlastnictví SPÚ. Jednání se bude účastnit MPO a CzechIvest. Je uzavřena smlouva na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby se zpracovatelem DS projekt, s. r.o., Zdounky. Připravovány jsou pravidla pro prodej pozemků průmyslové zóny investorům. KT: 11.07.2018 1055 38/81/RMV/2017-2017-09-25 2018-08-29 Ing. Andrea Jarošová Probíhá [RMV 25.09.2017] Úkol č.2.1: Finanční spoluúčast města na projektu spolku Orel jednota Veselí nad Moravou Strana 6 z 14
schválením finanční spoluúčasti města na realizaci projektu spolku Orel jednota Veselí nad Moravou s názvem "Rozvoj sportovního areálu Orlovna Veselí nad Moravou - víceúčelový sportovní sál", a to do maximální výše 5.000.000 Kč za předpokladu získání finanční dotace z dotačního programu MŠMT na rok 2018. (7/13/ZMV/2017) 30.05.2018 - Spolek Orel jednota Veselí nad Moravou, dle místostarosty spolku, připravuje žádost o dotaci na projekt "Rozvoj sportovního areálu Orlovna Veselí nad Moravou - víceúčelový sportovní sál". Dotační titul nebyl dosud vypsán, předpokládá se jeho vypsání na přelomu července a srpna 2018. KT: 29.08.2018 1056 38/81/RMV/2017-2017-09-25 2018-08-01 Ing. Andrea Jarošová Probíhá [RMV 25.09.2017] Úkol č.2.2: Kulturněvzdělávací vinařský areál Veselí nad Moravou schválením zřízení práva stavby k pozemkům ve vlastnictví města a uzavření příslušných smluv a memoranda o spolupráci mezi městem a společností Vinařství Veselí nad Moravou s.r.o. na realizaci projektu Kulturněvzdělávací vinařský areál Veselí nad Moravou. (10/13/ ZMV/2017) 29.05.2018 - Dne 17.05.2018 byla se společností Vinařství Veselí nad Moravou s.r.o. uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. Průběžně je se společností spolupracováno při vyřizovaná dalších potřebných dokladů. Koordinační schůzka proběhla 06.04.2018. Další schůzka za účelem vzájemného informování o všech krocích vedoucích k dosažení cílů stanovených v memorandu by měla proběhnout v červnu/ červenci 2018. KT: 01.08.2018 1066 38/81/RMV/2017-2017-09-25 2018-10-31 Mgr. Vlastimil Hruška Probíhá [RMV 25.09.2017] Úkol č.3.1: Financování Základní sítě sociálních služeb na rok 2018 schválením financování Základní sítě sociálních služeb ve správním obvodu ORP Veselí nad Moravou na rok 2018 dle schvaleného způsobu rozdělení výsledné spoluúčasti obcí správního obvodu ORP. (19/13/ZMV/2017) 30.05.2018 - Částka 14.834 Kč (nevyplacené dotace ve výši 13.804 Kč - Slezská diakonie Brno - raná péče a 1.030 Kč Sociálně-psychiatrické centrum - Fénix, o.p.s. - denní stacionář) bude rozdělena v poměru počtu obyvatel jednotlivých obcím ORP Veselí nad Moravou a následně bude na základě dodatků ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ke spolufinancování sociálních služeb v roce 2018 vrácena jednotlivým obcím. Tyto dodatky budou s jednotlivými obcemi ORP Veselí nad Moravou podepisovány v průběhu září a října 2018. KT: 31.10.2018 1100 27/83/RMV/2017-2017-10-23 2018-07-11 Ing. Andrea Jarošová Probíhá [RMV 23.10.2017] Úkol č.1.1: Nasvětlení přechodů pro chodce na ul. Národního mučedníků Zpracovat žádost o poskytnutí podpory z příslušného dotačního programu na nasvětlení přechodů pro chodce na ul. Národního mučedníků. 30.05.2018 - Od projektového manažera Místní akční skupiny jsme obdrželi informaci, že předložená žádost o poskytnutí dotace na akci "Doplnění osvětlení 8 přechodů pro chodce ve Veselí nad Moravou" splnila všechna kritéria přijatelnosti a formální náležitosti. Závěrečné ověření způsobilosti projektu provede Centrum pro regionální rozvoj České republiky. KT: 11.07.2018 1120 34/85/RMV/2017-2017-11-20 2018-08-01 Ing. Andrea Jarošová Probíhá [RMV 20.11.2017] Úkol č.1.1: Hřiště na minigolf Předložit žádost o dotaci MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. na pořízení hřiště minigolfu a zajistit jeho umístění na pozemcích bývalého biketrialu v odsouhlasené variantě. 30.05.2018 - Byly prověřeny další dotační možnosti na pořízení hřiště minigolfu. Možností je získání dotace v rámci veřejného grantového řízení "Podpora regionů 2018" z Nadace ČEZ, které má tato pravidla. Žádat můžou všechny právnické osoby splňující podmínky grantového řízení, termín příjmu žádosti je 02.01.-16.12.2018, maximální výše příspěvku není stanovena. Druhou možností je podání tzv. individuální žádosti o dotaci z rozpočtu JmK, o poskytnutí rozhoduje hodnotící komise složená z pana hejtmana a jeho náměstků, má volnější pravidla, není omezena horní výše požadované částky apod. (příjem žádostí 03.01.-31.10.2018, minimální podíl spoluúčasti žadatele 0-20 % z celkových uznatelných nákladů). KT: 01.08.2018 1123 10/86/RMV/2017-2017-12-04 2018-07-11 Ing. Andrea Jarošová Probíhá [RMV 04.12.2017] Úkol č.1.2: SMV - elektronický systém evidence docházky (realizace) Strana 7 z 14
SMV - Realizovat elektronickou evidenci docházky zaměstnanců SMV dle předloženého návrhu od 01.03.2018. 30.05.2018 - Proběhlo výběrové řízení zvlášť na tablety a zvlášť na telefony (do 50 tis. Kč). Po konzultaci s pověřencem města se čeká na vyjádření ÚOOÚ. KT: 11.07.2018 1130 34/87/RMV/2017-2017-12-15 2018-08-29 Ing. Marie Kotásková Probíhá [RMV 15.12.2017] Úkol č.1.5: Granty v I. kole 2018 schválením poskytnutí grantů v I. kole 2018. (9/14/ZMV/2017) 30.05.2018 - U investičního grantu poskytnutého VKC ve výši 2.700.000 Kč na projekt "Vnitřní vybavení zrekonstruované městské knihovny" probíhají výběrová řízení - po obdržení výsledku a kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo, budou finanční prostředky zaslány na účet VKC. KT: 29.08.2018 1138 34/87/RMV/2017-2017-12-15 2018-08-15 Ing. Andrea Jarošová Probíhá [RMV 15.12.2017] Úkol č.3.4: Směna pozemků (obec Hroznová Lhota) schválením směny pozemků p. č. 8356 o výměře 3399 m2 a p. č. 8357 o výměře 2527 m2 za odpovídající část pozemku p. č. 8367 o výměře 16760 m2 ve vlastnictví obce Hroznová Lhota, vše v k. ú. Veselí- Předměstí. Geometrický plán k oddělení směňované části pozemku zajistí obec Hroznová Lhota. Poplatky spojené se směnou a poplatky za vkladové řízení hradí obec Hroznová Lhota. Vzájemná směna pozemků bude provedena bezúplatně. (13/14/ZMV/2017) 23.05.2018 - Smlouva byla oboustranně podepsána a nyní probíhá vkladové řízení. KT: 15.08.2018 1140 34/87/RMV/2017-2017-12-15 2018-07-11 Ing. Andrea Jarošová Probíhá [RMV 15.12.2017] Úkol č.3.6: Investiční příprava - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II a III Zabezpečit, v návaznosti na zpracovanou aktualizaci územní studie "Veselí nad Moravou - náměstí Míru, etapa II a III", investiční přípravu projektu "Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II a III", včetně analýzy finančních zdrojů potřebných pro realizaci projektu. (17/14/ ZMV/2017/II.1) 22.05.2018 - V rámci investiční přípravy projektu "Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II a III" schválila RMV na svém zasedání dne 21.05.2018 uzavření smlouvy o dílo na zpracování Změnové studie akce "Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II a III" ve variantě B/P (bytový dům a polyfunkční dům). Součástí změnové studie je přesné vymezení etapy II (centrální plocha náměstí) včetně polohopisného a výškopisného řešení vazby etapy II na dopravní obsluhu etapy III (ostatní plocha mimo centrální plochu náměstí) před její realizací. Pro zpracování Změnové studie je stanoven termín 15.06.2018. Projednání zpracované Změnové studie se uskuteční na jednání RMV dne 25.06.2018. KT: 11.07.2018 1143 34/87/RMV/2017-2017-12-15 2018-05-30 Ing. Andrea Jarošová Uzavřen 2018-06-05 [RMV 15.12.2017] Úkol č.3.9: Nabytí částí pozemku (u informační tabule směr Kozojídky) schválením nabytí částí pozemku p. č. 6295/1 orná půda v k. ú. Veselí- Předměstí o předpokládané výměře cca 790 m2, přesné výměry budou stanoveny geometrickým plánem, za dohodnutou kupní cenu 70 Kč/m2. Náklady na vyhotovení geometrického plánu a poplatky za vkladové řízení hradí město Veselí nad Moravou. (21/14/ZMV/2017) 22.05.2018 - Dne 18.04.2018 bylo ukončeno vkladové řízení a nabývané pozemky byly zapsány na LV města Veselí nad Moravou. Úkol splněn. 1147 36/87/RMV/2017-2017-12-15 2018-05-30 Jiřina Mikulcová Uzavřen 2018-06-05 [RMV 15.12.2017] Úkol č.2.1: Podávání žádostí o poskytnutí grantů KŠMV - Projednat se zástupci žadatelů ZO Českého zahradkářského svazu, Centrum pro rodinu a Český svaz chovatelů nastavení podávání žádostí o poskytnutí grantů v grantové oblasti OSTATNÍ 25.05.2018 - Při podávání žádostí o grant ve III. kole 2018 bylo ověřeno, že ZO Český zahrádkářský svaz, Centrum pro rodinu i Český svaz chovatelů v grantové oblasti Ostatní volnočasové aktivity uvedly ve svých žádostech správné nastavení žádosti o grant, tj. celoroční činnost spolku. Úkol splněn. Strana 8 z 14
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, grantová priorita C. Celoroční práce subjektů volnočasových aktivit na provozní náklady jejich zařízení. 1148 38/87/RMV/2017-2017-12-15 2018-07-11 Ing. Marie Kotásková Probíhá [RMV 15.12.2017] Úkol č.1.1: Financování realizace projektů - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II a III a výstavba bytových domů na náměstí Míru Ve vazbě na usnesení ZMV č. 17/14/ ZMV/2017/II.1 (investiční příprava projektu "Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II a III") a investiční projekt výstavby bytových domů na náměstí Míru zajistit projednání variant financování realizace těchto projektů s peněžními ústavy. 30.05.2018 - V měsíci květnu byl ateliérem Velehradský zpracován nový návrh výstavby bytového domu a parkovacího domu vč. rozpočtu. Tato varianta byla projednána na Finančním výboru, ale nebyla doporučena k realizaci v důsledku vysokých finančních nákladů. KT: 11.07.2018 1163 6/88/RMV/2018-2018-01-08 2018-07-11 Ing. Andrea Jarošová Probíhá [RMV 08.01.2018] Úkol č.1.1: Pronájem objektu č. p. 934 na náměstí 24. dubna (bývalá MŠ) Zajistit nezbytné kroky k pronájmu objektu č. p. 934 na náměstí 24. dubna (bývalá MŠ) k účelu odpovídajícímu stavu objektu dle stanoviska KHS, a to od 01.04.2018 (mimo depozitu knihovny) příp. od 01.07.2018 (celý objekt). 25.05.2018 - Během uplynulých dvou měsíců kontaktovali odbor MI o pronájem mateřské školy dva zájemci. Prostory si prohlédli na místě samém. Jeden měl zájem pronajmout prostory kuchyně na výrobu ovčích sýrů a druhý třídu a hernu v přízemí pro reklamní činnosti. O pronájem celého objektu neměli zájem z důvodu, že ke své činnosti tak velké prostory a ani zahradu nepotřebují, navíc by jim s údržbou zahrady vznikaly další náklady. Při prohlídce dne 24.05.2018 bylo zjištěno, že v přízemí je stále depozit knih. Dle informace ředitele VKC k přestěhování knih dojde až v průběhu prázdnin. Z uvedeného důvodu je pronájem mateřské školy možný až od měsíce září 2018. Odbor MI zveřejní oznámení na pronájem MŠ v průběhu měsíce června v obdobném znění, jak bylo zveřejněno v měsíci únoru 2018 - viz příloha. KT: 11.07.2018 1174 11/89/RMV/2018-2018-01-29 2018-08-29 Ing. Andrea Jarošová Probíhá [RMV 29.01.2018] Úkol č.1.1: Žádost na obnovu kulturní památky z rezervy Programu regenerace Podat žádost o dotaci z rezervy Programu regenerace na obnovu kulturní památky II. etapa - II. část Restaurování umělých mramorů v dolním úseku hl. oltáře v kostele sv. Bartoloměje. 29.05.2018 - Na zpracování žádosti o dotaci z rezervy Programu regenerace se pracuje. O finanční prostředky z rezervy na obnovu kulturních památek lze požádat do 14.06.2018. V tomto termínu bude žádost odeslána. KT: 29.08.2018 1181 4/90/RMV/2018-2018-02-12 2018-06-20 Ing. Andrea Jarošová Probíhá [RMV 12.02.2018] Úkol č.1.1: Postup při prodeji pozemků pro výstavbu rodinných domů (lokalita Hutník) Zpracovat a předložit RMV variantní návrh postupu při prodeji pozemků (event. práva stavby) v rámci projektu "Příprava ploch pro výstavbu rodinných domů (lokalita Hutník)", na základě kterého budou následně zpracována Pravidla prodeje pro projednání na červnovém zasedání ZMV. 30.05.2018 - Návrh postupu při prodeji pozemků v rámci projektu "Příprava ploch pro výstavbu rodinných domů (lokalita Hutník)" byl projednán na 96. RMV. Pravidla prodeje budou předložena na 16. ZMV. KT: 20.06.2018 1218 2/92/RMV/2018-2018-03-12 2018-08-29 Ing. Antonín Korta Probíhá 2018-05-31 [RMV 12.03.2018] Úkol č.1.1: Cílový úkol "Příprava města na GDPR" Zajistit splnění cílového úkolu "Příprava města na GDPR"" dle schváleného harmonogramu projektu. 30.05.2018 - Předložena samostatná zpráva na 98. RMV. KT: 29.08.2018 1219 9/92/RMV/2018-2018-03-12 2018-06-20 Ing. Andrea Jarošová Probíhá [RMV 12.03.2018] Úkol č.1.1: SMV - Užívání sociálního zařízení v areálu koupaliště pro oddíl IN-LINE VESELÍ SMV - Předložit návrh organizačnětechnického a smluvního zajištění užívání sociálního zařízení v areálu koupaliště pro 30.05.2018 - Čeká se na vyjádření zástupce oddílu IN-LINE k návrhu buňky (po konzultaci s 1. MS). Poté proběhne výběrové řízení. V případě zvolení buňky bez WC bude nutné řešit vstup na koupaliště i v době tréninků, což Strana 9 z 14
oddíl IN-LINE VESELÍ v době tréninků nebo při pořádání závodů na in-line dráze ve smyslu usnesení 34/5 z 34. KST ze dne 21.02.2018. se v průběhu sezóny jeví jako problémové. Následně bude návrh smluvního zajištění užívání sociálního zařízení na koupališti předložen RMV. KT: 20.06.2018 1220 9/92/RMV/2018-2018-03-12 2018-06-20 Ing. Andrea Jarošová Probíhá [RMV 12.03.2018] Úkol č.1.2: SMV - Částečné zastínění brouzdaliště SMV - Prověřit možnost částečného zastínění brouzdaliště pro malé děti na koupališti ve smyslu usnesení 34/6 z 34. KST ze dne 21.02.2018. 30.05.2018 - Je uzavřena SOD se zhotovitelem s termínem dodání do 15.06.2018. KT: 20.06.2018 1226 3/93/RMV/2018-2018-03-26 2018-06-20 Ing. Marie Kotásková Probíhá [RMV 26.03.2018] Úkol č.1.1: Platební terminály na pokladnách MěÚ Ve spolupráci s odbory KT a VS realizovat platební terminály na hlavní pokladně a dílčích pokladnách RV, EŘ a CD-OP dle předloženého návrhu. 31.05.2018 - V měsíci dubnu byly platební terminály závazně objednány u společnosti KB, a.s. Po několika urgencích proběhlo v tomto týdnu dodání, zprovoznění a napojení platebních terminálů na účetní systém Gordic. Nyní jsou dořešovány technické parametry (kam je nejlépe platební terminál umístit, délka kabelů, tisk účtenek a pod.). KT: 20.06.2018 1227 32/93/RMV/2018-2018-03-26 2018-07-11 Ing. Andrea Jarošová Probíhá [RMV 26.03.2018] Úkol č.1.1: Studie využití plochy v lokalitě nad vinnými sklepy v Zarazicích Zajistit zpracování studie využití plochy v lokalitě nad vinnými sklepy v Zarazicích dle požadavku Osadního výboru Zarazice. 30.05.2018 - Ve věci řešení lokality nad vinnými sklepy v Zarazicích proběhlo jednání za účasti OV Zarazice, SMV, zástupců města a projektantky Ing. Vrbové. Uvedená lokalita byla zaměřena a tematická mapa byla předána projektantce. KT: 11.07.2018 1229 33/93/RMV/2018-2018-03-26 2018-08-29 Ing. Marie Kotásková Probíhá [RMV 26.03.2018] Úkol č.1.2: Poskytnutí grantů ve II. kole 2018 schválením poskytnutí grantů v II. kole 2018. (7/15/ZMV/2018) 24.05.2018 - Poskytnuté granty 15. ZMV v běžných výdajích jsou vyplaceny a smlouvy zveřejněny v registru smluv. U schválených investičních grantů byly smlouvy podepsány a zveřejněny v registru smluv. Finanční prostředky budou vyplaceny po předložení výběrového řízení a smlouvy o dílo nebo kupní smlouvy.*** IN-LINE VESELÍ - Zázemí in-line dráhy (nákup 2 ks stavebních buněk) - 322.700 Kč - příprava výběrového řízení*** VESBYT s.r.o. - Výměna povrchu ve sportovní hale Kollárova - 2.000.000 Kč, Nákup mycího stroje pro novou podlahu ve sportovní hale Kollárova - 185.000 Kč, Výměna sportovní tribuny a mantinelů ve sportovní hale Kollárova - 600.000 Kč - u všech projektů probíhají výběrová řízení.*** Junák-český skaut - Pořízení nového nábytku do klubovny Kamila - 55.000 Kč - příprava výběrového řízení. KT: 29.08.2018 1231 33/93/RMV/2018-2018-03-26 2018-08-29 Ing. Andrea Jarošová Probíhá [RMV 26.03.2018] Úkol č.2.2: Finanční podíl města - EFEKT 2 schválením finančního podílu města Veselí nad Moravou na realizaci projektu "Obnova osvětlovací soustavy - výměna svítidel (VO) města Veselí nad Moravou 2018" pro žadatele Služby Města Veselí nad Moravou nad rámec poskytnuté dotace z programu EFEKT 2 pro rok 2018 tak, že pokryje potřebné náklady průběžně po celou dobu realizace akce. (8/15/ZMV/2018) 30.05.2018 - Proběhlo výběrové řízení na dodávku a montáž LED svítidel VO. Hodnotící komisí byla vybrána společnost TESLUX Lighting s.r.o., Mlýnská 326, 602 00 Brno, IČ 29198992, která podala nejnižší cenovou nabídku 2.327.934 Kč bez DPH a splnila požadovanou kvalifikaci. Dále byla na dodávku a montáž RVO vybrána společnost Elektroben s.r.o., Vlčnovská 374, 688 01 Uherský Brod, IČ 02359782, která podala nejnižší cenovou nabídku 889.425,- Kč bez DPH. Zpráva o výsledcích řízení a podání přehledu o skutečných nákladech (dodávky a montáže, projektová dokumentace, energetický posudek, aj.) byly zaslány na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Práce na rekonstrukci osvětlovací soustavy veřejného osvětlení započnou v červnu 2018. KT: 29.08.2018 1232 33/93/RMV/2018-2018-03-26 2018-05-30 Ing. Andrea Jarošová Uzavřen 2018-06-05 [RMV 26.03.2018] Úkol č.2.3: Bezúplatný převod pozemků (SPÚ) - Hutník schválením bezúplatného převodu 22.05.2018 - Dne 10.05.2018 byl proveden vklad a převáděné pozemky byly zapsány na LV pro ČR - Státní pozemkový úřad. Úkol splněn. Strana 10 z 14
pozemků p. č. 4643/239 a p. č. 4643/287 v k. ú. Veselí-Předměstí do vlastnictví České republiky - Státního pozemkového úřadu na základě výzvy SPÚ ve smyslu 22 odst. 16 zákona č. 503/2012 Sb. (9/15/ZMV/2018) 1233 33/93/RMV/2018-2018-03-26 2018-08-15 Ing. Andrea Jarošová Probíhá [RMV 26.03.2018] Úkol č.2.4: Směna pozemku k výstavbě RD v k. ú. Zarazice (za školkou) schválením směny hmotné nemovité věci ve vlastnictví města Veselí nad Moravou - dle GP č. 530-42/2012 nově označeného pozemku p. č. 630/5 o výměře 777 m2 v k. ú. Zarazice za pozemky ve vlastnictví pana M. B., a to: p. č. 1297/44 o výměře 392 m2, p. č. 1297/94 o výměře 643 m2 a p. č. 2492 o výměře 1364 m2, vše v k. ú. Zarazice, a za finanční hotovost stanovenou usnesením ZMV. Podmínkou směny je výstavba rodinného domu do 5 let od podpisu příslušné smlouvy. Náklady spojené se směnou nese žadatel směny. (10/15/ZMV/2018/I) 23.05.2018 - Smlouva byla oboustranně podepsána a nyní probíhá vkladové řízení. KT: 15.08.2018 1234 33/93/RMV/2018-2018-03-26 2018-08-15 Ing. Andrea Jarošová Probíhá [RMV 26.03.2018] Úkol č.2.5: Prodej pozemku k výstavbě RD v k. ú. Zarazice (za školkou) schválením prodeje hmotné nemovité věci ve vlastnictví města Veselí nad Moravou - dle GP č. 530-42/2012 nově označeného pozemku p. č. 630/4 o výměře 777 m2 v k. ú. Zarazice, paní J. V. za cenu stanovenou usnesením ZMV s podmínkou výstavby rodinného domu do 5 let od podpisu příslušné smlouvy. Poplatky spojené s vkladovým řízením nese kupující. V případě nezájmu zájemce bude pozemek p. č. 630/4 nabídnut za stejných podmínek ostatním zájemcům dle stanoveného pořadí. (10/15/ZMV/2018/II) 23.05.2018 - Smlouva byla oboustranně podepsána a nyní probíhá vkladové řízení. KT: 15.08.2018 1235 33/93/RMV/2018-2018-03-26 2018-05-30 Ing. Andrea Jarošová Uzavřen 2018-06-05 [RMV 26.03.2018] Úkol č.2.6: Dražba RD č. p. 92 v Milokošti schválením veřejné dobrovolné dražby nemovitých věcí - pozemku parcelní číslo 502/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 100 m2 s budovou číslo popisné 92, rodinný dům, ul. Na Hrázi ve Veselí nad Moravou a pozemku parcelní číslo 474/39 ostatní plocha o výměře 158 m2, vše v k. ú. Milokošť, s vyvolávací cenou předmětu dražby 1.000.000 Kč. (11/15/ZMV/2018) 25.05.2018 - Dražba se uskutečnila 16.05.2018. Za přítomnosti tří účastníků dražby byly nemovité věci vydraženy za 1.600.000 Kč, přičemž vyvolávací cena byla stanovena na 1.000.000 Kč a cena v místě obvyklá činila 1.500.000 Kč. Úkol splněn. 1236 33/93/RMV/2018-2018-03-26 2018-05-30 Ing. Andrea Jarošová Uzavřen 2018-06-05 [RMV 26.03.2018] Úkol č.2.7: Nabytí pozemků v PZ Kollárova - Blatnická schválením nabytí hmotné nemovité věci - pozemku p. č. 4723/143 orná půda o výměře 373 m2 určeného pro další etapu 23.05.2018 - Smlouva byla podepsána a vložena do KN, dne 22.05.2018 bylo ukončeno vkladové řízení, pozemek byl zapsán na LV města Veselí nad Moravou. Úkol splněn. Strana 11 z 14
průmyslové zóny Kollárova - Blatnická v k. ú. Veselí-Předměstí za kupní cenu ve výši 223 Kč/m2 stanovenou na základě znaleckého posudku zpracovaného pro II. etapu průmyslové zóny. Náklady spojené s nabytím pozemku nese kupující. (12/15/ ZMV/2018) 1254 3/94/RMV/2018-2018-04-09 2018-08-29 Ing. Andrea Jarošová Probíhá [RMV 09.04.2018] Úkol č.1.1: Dotace na Rekonstrukci vzduchotechniky objektu kina s využitím rekuperace Zajistit zpracování nezbytných podkladů a žádosti o dotaci na Rekonstrukci vzduchotechniky objektu kina s využitím rekuperace v rámci 100. výzvy Ministerstva životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí. 29.05.2018 - Na 97. schůzi RMV, usnesením č. 16/97/RMV/2018, bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo na projekt "Rekonstrukce vzduchotechniky objektu kina Morava ve Veselí nad Moravou". Do 98. RMV bude předložena zpráva týkající se kompletní administrace žádosti o dotaci a administrace projektu pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a administrace a správu projektu v systému MS2014+, tzn. kompletní administraci projektu, včetně organizace zadávacího řízení, technického dozoru investora na stavbě. KT: 29.08.2018 1259 20/95/RMV/2018-2018-04-23 2018-07-11 Ing. Andrea Jarošová Probíhá [RMV 23.04.2018] Úkol č.1.1: Přístupová komunikace do území (v lokalitě Břehy u čerpací stanice) Jednat s vlastníky dotčených pozemků a VaK v lokalitě u čerpací stanice Břehy o majetkovém vyrovnání resp. stavebně provozních opatřeních za účelem zřízení přístupové komunikace do území. 29.05.2018 - Proběhlo jednání s vlastníky nemovitostí v této lokalitě s tím, že na části jejich pozemků bude vybudována přístupová komunikace do území. Byli osloveni vlastníci ostatních nemovitostí a bude s nimi jednáno o vybudování přístupu do zahrádek. Dále je třeba dohodnout se společností VaK podmínky, za jakých bude otevřena doposud uzavřená a oplocená cesta vedoucí přes p. č. 209/1, 209/3, 209/4, 209/5, 209/6 ve vlastnictví města, na nichž je umístěna čerpací stanice (projednat nové oplocení čerpací stanice VaK). KT: 11.07.2018 1260 23/95/RMV/2018-2018-04-23 2018-07-11 Ing. Andrea Jarošová Probíhá [RMV 23.04.2018] Úkol č.1.1: Směna pozemků (lokalita u plynové stanice za SÚS) Jednat s Ing. J. S., který zastupuje na základě plné moci svého bratrance F. S. S., občana USA, ve věci směny hmotné nemovité věci ve vlastnictví města Veselí nad Moravou, a to pozemků p. č. 4643/81 ostatní plocha o výměře 164 m2 a p. č. 4643/387 orná půda o výměře 179 m2, vše v k. ú. Veselí-Předměstí, za pozemky ve vlastnictví F. S. S., p. č. 4643/83 ostatní plocha o výměře 46 m2 a p. č. 5537 orná půda o výměře 98 m2, vše v k. ú. Veselí- Předměstí, ve smyslu předložené žádosti. Do směny pozemků zahrnout také pozemky p. č. 4546/48 ostatní plocha o výměře 58 m2, p. č. 4643/332 orná půda o výměře 150 m2 a p. č. 4546/53 ostatní plocha o výměře 23 m2, vše v k. ú. Veselí- Předměstí, ve vlastnictví F. S. S. Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků řešit doplatkem. 30.05.2018 - S panem Ing. J. S. byla projednána navržená směna pozemků ve vlastnictví města p. č. 4643/81 ostatní plocha o výměře 164 m2 a p. č. 4643/387 orná půda o výměře 179 m2, vše v k. ú. Veselí-Předměstí, za pozemky ve vlastnictví pana F. S. S., p. č. 4643/83 ostatní plocha o výměře 46 m2 a p. č. 5537 orná půda o výměře 98 m2, vše v k. ú. Veselí- Předměstí, doplněná o pozemky p. č. 4546/48 ostatní plocha o výměře 58 m2, p. č. 4643/332 orná půda o výměře 150 m2 a p. č. 4546/53 ostatní plocha o výměře 23 m2, vše v k. ú. Veselí-Předměstí. Pan Ing. J. S. návrh směny projednal s vlastníkem nemovitostí panem F. S. S. z USA a ten s navrhovanou směnou souhlasí. Bude předložena samostatná zpráva do RMV. KT: 11.07.2018 1261 23/95/RMV/2018-2018-04-23 2018-07-11 Ing. Andrea Jarošová Probíhá [RMV 23.04.2018] Úkol č.1.2: Užívání pozemku p. č. 4657/40 v k. ú. Veselí-Předměstí (zahrádky za SBD) Prověřit nájemní vztahy ve vazbě na skutečné užívání pozemku p. č. 4657/40 ostatní plocha o výměře 16 237 m2 v k. ú. Veselí-Předměstí ve vlastnictví města Veselí nad Moravou. 22.05.2018 - Část pozemku p. č. 4657/40 k. ú. Veselí-Předměstí o výměře cca 4000 m2 (ve vlastnictví města) je využívaná jako zahrádky. Tyto zahrádky byly určeny pro občany, na jejichž pozemcích byly postaveny garáže, zahrádky byly vybudovány svépomocí na navážce. Nájemní smlouvy s městem uzavřeny nebyly. Nájemné platili uživatelé Strana 12 z 14
pravděpodobně dle OZV z 90. let. Cca před 15 lety jim bylo údajně ze strany města sděleno, že nájemné platit nemají, že se budou zahrádky rušit a rozšiřovat garáže, někteří platí nájemné pravidelně i nadále. V současné době je zde 9 zahrádek, 8 obhospodařovaných a 1 ladem. Stávající uživatelé mají zájem na zahrádkách i nadále "hospodařit" a uzavřít s městem nájemní smlouvy. Jedná se převážně o starší občany, kteří zde tráví volný čas a udržují tuto část pozemku města v řádném stavu.*** 98. RMV: Připravit a projednat s uživateli návrhy pachtovních smluv a následně předložit RMV. KT: 11.07.2018 1262 23/95/RMV/2018-2018-04-23 2018-08-29 Ing. Andrea Jarošová Probíhá [RMV 23.04.2018] Úkol č.1.3: Zastavovací architektonické studie pro lokalitu Hutník Zajistit zpracování zastavovací architektonické studie pro celou lokalitu Hutník - p. č. 4651/23 o výměře 75 503 m2 v k. ú. Veselí-Předměstí (etapovitá, postupná výstavba) včetně dopravní obslužnosti lokality, parkování, veřejné zeleně a poté části pozemků nabídnout k prodeji za účelem výstavby bytových domů. 30.05.2018 - V roce 2008 byl společností S-projekt plus a.s. ze Zlína zpracován Projekt regenerace panelového sídliště Hutník, který řeší mj. i území představované pozemkem p. č. 4651/23 o výměře 75 503 m2 v k. ú. Veselí-Předměstí. Po konzultaci s vedením města bude zadáno zpracování zastavovací architektonické studie nebo část pozemku nabízena na základě již zpracovaného projektu. KT: 29.08.2018 1263 23/95/RMV/2018-2018-04-23 2018-07-11 Ing. Andrea Jarošová Probíhá [RMV 23.04.2018] Úkol č.1.4: Prodejna na pozemku p. č. 4651/23 v k. ú. Veselí-Předměstí (Hutník) Prověřit vlastnické vztahy k objektu prodejny stojící na pozemku p. č. 4651/23 v k. ú. Veselí-Předměstí (vlastník město Veselí nad Moravou), který není zapsán v katastru nemovitostí. 22.05.2018 - Vlastníkem objektu prodejny na p. č. 4651/23 k. ú. Veselí- Předměstí (pozemek ve vlastnictví města) jsou manželé a. Jedná se o prodejnu "Potraviny u Hladkých". Původně zde byla vybudována cukrárna - povolena pro paní jako dočasná stavba na základě stavebního povolení č.. SÚ/92/007, které vydal MěÚ Veselí nad Moravou, Stavební úřad dne 18.03.1992, a zkolaudována kolaudačním rozhodnutím č. j. SÚ/92/459 ze dne 23.09.1992, užívání veřejného prostranství bylo prodlouženo do 31.12.1996. V současné době je objekt užíván jako prodejna potravin. Manželé platí pravidelně nájemné na základě záboru veřejného prostranství z roku 1995 ve výši 21.840 Kč/rok (cukrárna s venkovním posezením 168 m2-130 Kč/m2/rok), nájemní smlouva s nimi doposud nebyla uzavřena. Manželé mají zájem užívat pozemek i nadále a mají zájem o uzavření nájemní smlouvy k části p. č. 4651/23, na které je umístěn objekt jejich prodejny potravin. Nebytové prostory v centru města pronajímá město za částku 500 Kč/m2/ rok, navrhujeme uzavřít nájemní smlouvu na část pozemku pod prodejnou potravin v částce nižší.*** 98. RMV: Připravit a projednat s uživateli návrh nájemní smlouvy a následně předložit RMV. KT: 11.07.2018 1264 24/95/RMV/2018-2018-04-23 2018-07-11 Ing. Andrea Jarošová Probíhá [RMV 23.04.2018] Úkol č.1.1: Nabytí pozemků pro výstavbu technické a dopravní infrastruktury v lokalitě Třetí hony Jednat s vlastníky pozemků v lokalitě Třetí hony za účelem jejich nabytí městem Veselí nad Moravou dle předložených variant A a B a s ohledem na cenu v místě a čase obvyklou podloženou znaleckým posudkem. Předložit zprávu RMV. 29.05.2018 - V současné době je zpracováván znalecký posudek ke stanovení ceny nabízených nemovitostí. Po jeho vyhotovení bude svoláno jednání s vlastníkem nabízených nemovitostí. KT: 11.07.2018 1272 16/96/RMV/2018-2018-05-14 2018-05-30 Eliška Sahajová Uzavřen 2018-06-05 [RMV 14.05.2018] Úkol č.1.1: TrutnOFF in Veselí n. M. v roce 2019 KK - Projednat podmínky uspořádání multižánrového festivalu TrutnOFF in Veselí n. M. v roce 2019 od organizátora GERONIMO s.r.o., zastoupeného jednatelem Martinem Věchetem, za radou 30.05.2018 - Komise kultury záležitost projednala na své 22. schůzi 22.05.2018 (viz samostatná zpráva 98. RMV). Úkol splněn. Strana 13 z 14