Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS

Transkript

1 Statutární město Brno Městská část Brno Královo Pole Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS ze 79. schůze, konané ve středu 22. listopadu 2017 v 15:00 h v zasedací místnosti Úřadu městské části Brno Královo Pole, Palackého třída č. 59 Přítomni: Omluveni: Ing. Karin Karasová, Mgr. Daniel Valenta, Ing. Václav Keprt, CSc, Mgr. Andrea Typltová, Bc. Petr Souček, Jitka Vítková Ing. Jiří Gajdarus tajemník Bc. Ivana Závodná zapisovatelka Marie Tulková, Ing. arch. Helena Vařejková, Ing. Zuzana Olga Artimová Starostka Ing. Karin Karasová zahájila v 15:00 hod. 79. schůzi RMČ Brno Královo Pole. Ověřovateli zápisu ze 79. schůze RMČ byli navrženi a zvoleni: Mgr. Daniel Valenta a Bc. Petr Souček. Schválení programu 79. schůze RMČ Brno Královo Pole Program byl doplněn o bod č /A Majetkové záležitosti a) Žádost MmB o vyjádření ke směně pozemků v k. ú. Staré Brno ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemky v k. ú. Královo Pole, Komín, Trnitá ve vlastnictví ČR Masarykova onkologického ústavu b) Žádost o revokaci usnesení k prodeji pozemku p. č v k. ú. Královo Pole c) Žádost MmB o vyjádření k prodeji pozemku p. č. 102/1 v k. ú. Sadová d) Žádost o vyjádření k prodeji pozemku p. č v k. ú. Královo Pole e) Žádost MmB o stanovisko ke svěření pozemku p. č v k. ú. Královo Pole f) Schválení záměru zahájit investiční akci Úprava vnitrobloku domů Ptašínského 9/11 Kabátníkova 8, Brno na pozemcích p. č. 250/1, 250/2 a 233 v k. ú. Ponava g) Schválení podání žádosti o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2018 na projekt Výměna rozvodů ZTI a oprava kotelny v budově ZUŠ V. Kaprálové, Palackého tř. 70, Brno h) Žádost vlastníků jednotek Vodova 74, Brno, o doprodej spoluvlastnického podílu na pozemku p. č v k. ú. Královo Pole k bytovým jednotkám č. 2544/5 a 2544/7 1/B Majetkové záležitosti a) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č k. ú. Královo Pole pod garáží b) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č v k. ú. Královo Pole pod garáží a o vyjádření k prodloužení doby trvání dočasné stavby garáže na pozemku p. č k. ú. Královo Pole 1

2 c) Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou na pronájem pozemku p. č v k. ú. Královo Pole pod garáží d) Žádost o vyjádření k územnímu souhlasu stavby Brno, Kociánka, Šolc, sm. NN a k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na uložení kabelového rozvodu NN na pozemku p. č. 99 v k. ú. Sadová e) Žádost o vyjádření k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na uložení kabelového rozvodu NN na pozemku p. č. 2051/2 v k. ú. Královo Pole f) Narovnání užívacího vztahu k pozemku p. č. 962/3 v k. ú. Královo Pole pod stavbou garáží ve vlastnictví společnosti ABC PARKING s. r. o. na Mojmírově náměstí g) Žádost nájemce b. j. č. 1911/6, Purkyňova 5, Brno, o poskytnutí kopie znaleckého posudku h) Návrh správní kanceláře Ager, spol. s r. o. o přeúčtování úniku vody v bytových domech Kounicova i) Výzva k zaplacení nákladů právního zastoupení nájemce bytu č. 1 v BD, Brno, paní J. Č. j) Souhlas města jako oprávněného z věcného břemene se změnou prohlášení vlastníka k) Stížnost pana L. T., nájemce BD, Brno, na hluk z podzemních garáží Botanická l) Žádost nájemce bytu č. 5 v BD, Brno, paní Ing. Z. Č. o výměnu sprchového koutu m) Žádost nájemce bytu č. 3 v BD, Brno, pana L. F. o souhlas s instalací a provozem stropního zvedacího zařízení n) Žádost zhotovitele o zápočet smluvní pokuty na akci Oprava WC ZŠ Slovanské náměstí 2, Brno, ke Smlouvě o dílo č. 154/2017 na akci Oprava WC ZŠ Slovanské nám. 2, Brno a uplatnění nároku na úhradu dalších víceprací o) Prezentace firmy Finex technology: Profesionální ekologicky šetrné čištění otopných systémů p) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 95/2017 na akci Výměna rozvodů ZTI v BD Botanická 55-63, Brno - méněpráce q) Aktualizace seznamu dodavatelů, kteří budou vyzýváni k podání nabídky na opravy volných bytů a nebytových prostor r) Uplatnění smluvní pokuty dle smlouvy o dílo č. 073/2017 se společností 3V & H, s. r. o. na akci Výměna oken a oprava uliční fasády - ZŠ Staňkova 14, Brno 2/A Právní záležitosti a) Žádost o prominutí příslušenství pohledávky za pozdní zaplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu nájemce bytu H. P., Brno b) Pohledávka za V. Z.,, Brno c) Pohledávka za zemřelým J. D., posl. bytem, Brno d) Pohledávka za zemřelou L. D., posl. bytem, Brno e) Pohledávka za zemřelou M. K., posl., Brno 2/B Právní záležitosti a) Pohledávka za F. H.,, Brno b) Pohledávka za spol. POLYMARKET s.r.o., Příkop 6, Brno c) Pohledávka za bývalým nájemcem P. B.,, Brno d) Pohledávka za zemřelou I. F., posl. bytem, Brno 3. Bytové záležitosti a) Pronájem standard bytu č. 131, 1+0, 12. NP, v bytovém domě Koniklecova 5, Brno b) K. V., nar. 1945, Brno, byt č. 15, 2+1, 5. NP, standard c) Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu obecní byt standard, č. 24, 2+1, 6. NP, v domě Botanická 59, Brno obecní byt standard, č. 14, 2+1, 3. NP, v domě Hvězdova 18, Brno 2

3 d) Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu obecní byt standard, č. 4, 2+1, 2. NP, v domě Palackého třída 13, Brno obecní byt standard, č. 14, 1+0, 1.NP, v domě Högrova 29, Brno e) Žádost o společný nájem bytu dohodou dle ust OZ mezi pronajímatelem, nájemcem bytu č. 1, v domě, Brno, s manželi M. aj. B. a synem P. B. f) Prodloužení nájemních smluv na pronájem bytů, s platností do g) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na užívaný standard byt č. 2, 2+1, 1. NP v bytovém domě, Brno nájemce Š. Z. h) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na užívaný standard byt č. 1, 2+1, 1. NP v bytovém domě, Brno nájemce Š. M. i) Pronájem garážového stání v bytovém domě Botanická 67, Brno j) Prodloužení nájemních smluv s platností do na pronájem garážových stání Botanická 67, Brno k) Zřízení funkce domovníka v BD Antonína Macka 3,9, Herčíkova 25, 27, 29, 31, 33, 35, Chlupova 1, 3, 4, 5, 6, 7 a Kounicova 52, 54, 56, 58, Brno l) Úprava provozního řádu podzemních garáží se vstupem přes objekt Botanická 67 v Brně m) Pronájem standard bytu č. 11, 2+1, 4. NP, v bytovém domě Kosmova 5, Brno 4/B Územní záležitosti a) Žádost společnosti UNISTAV Development s.r.o. o zpětvzetí odvolání obce (MČ) jako účastníka řízení proti rozhodnutí o umístění stavby a proti stavebnímu povolení pro stavbu nazvanou PANORAMA Kociánka II Bytový dům C + D 5. Návrh rozpočtu MČ Brno-Královo Pole na rok Schvalování mezitimní účetní závěrky a plnění rozpočtu MČ Brno-Královo Pole k Rozpočtové opatření č. 11 v rozpočtu MČ Brno-Královo Pole na rok Stanovení limitů na dotace jednotlivých programů v roce Návrh dotačních programů na volnočasové aktivity z rozpočtu MČ Brno-Královo Pole na rok Návrh střednědobého výhledu hospodaření příspěvkových organizací (ZŠ a MŠ) 11. Předání technického zhodnocení majetku ZŠ, Brno, Herčíkova 19, příspěvková organizace 12. Oprava odpisového plánu majetku na rok 2017 MŠ Brno, Purkyňova 21, příspěvková organizace 13. Schválení záměru na vypsání soutěže Královo Pole včera a dnes 14. Mezitímní účetní závěrky příspěvkových organizací k Adventní neděle dne Návrh na uzavření smlouvy na Povinný kulturní program v KC Semilasso 17. Návrh na obnovu královopolského kroje-výrobu krojovaných panenek Reprezentační ples ZMČ Brno-Královo Pole dne Dětský karneval v r Návrh novely OZV statutárního města Brna č. 11/2017 o nočním klidu 21. Žádost o vrácení poplatku za odtah vozidla při blokovém čištění 22. Návrh na uzavření pachtovních smluv na pozemky za účelem pěstování ovoce a zeleniny 23. Žádost o stanovisko k IZ Lesopark k.ú. Ponava 24. Návrh textu Dohody o narovnání uzavírané mezi panem Karlem Pečenkou, zast. JUDr. Markétou Němcovou, advokátkou a statutárním městem Brnem a Českou pojišťovnou, a. s. 25. Žádost o instalaci zpomalovacích prahů na ulici Kociánka 26. Návrh na zařazení lokality k prodeji zboží a poskytování služeb do přílohy Nařízení statutárního města Brna č. 1/2002 Tržní řád, ve znění pozdějších nařízení, na ul. 3

4 Technická, Brno a na ul. U Vodárny, Brno 27. Návrh na zařazení lokality k prodeji zboží a poskytování služeb do přílohy Nařízení statutárního města Brna č. 1/2002 Tržní řád, ve znění pozdějších nařízení, na ul. Staňkova 17, Brno 28. Žádost o umístění prodejního stánku na tržním místě na ulici Budovcova, Brno, Královo Pole, část pozemku p.č. 55/15, k.ú. Královo Pole 29. Prodej třech kusů víceúčelových služebních vozidel Ford Transit užívaných odborem sociálních služeb ÚMČ Brno Královo Pole 30. Návrh na vyřazení neopravitelné a nefunkční myčky nádobí 31. Vánoční akce pořádané pro občany MČ Brno- Královo Pole 32. Schválení dohody o účasti na auditu familyfriendlycommunity (audit rodině přívětivá obec) 33. Návrh paušální částky pro refundaci mezd členům zastupitelstva MČ, osobám samostatně výdělečně činným, pro rok Pravidla pro odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Brno - Královo Pole pro rok Návrh termínů schůzí RMČ a zasedání ZMČ Brno Královo Pole v roce Přímý nákup jednoho víceúčelového služebního vozidla Ford Transit pro potřeby Odboru sociálních služeb ÚMČ Brno Královo Pole, výjimka z metodiky 1/A a) Žádost MmB o vyjádření ke směně pozemků v k. ú. Staré Brno ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemky v k. ú. Královo Pole, Komín, Trnitá ve vlastnictví ČR Masarykova onkologického ústavu č. usnesení: 17R79/1: d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MČ Brno Královo Pole, aby doporučilo kompetentním orgánům statutárního města Brna s c h v á l i t směnu pozemků p. č. 380/9, 380/10, 380/14, 380/15, 380/16, 380/17, 380/18, 380/21, 380/25, 380/26, 380/44, 380/46, 380/47, 701/2, část pozemku p. č. 380/1 označeného dle GP č /2011 jako p. č. 380/49, p.č. 380/50, p. č. 380/51, p. č. 380/52 a část pozemku p. č. 380/48 označeného dle výše uvedeného geometrického plánu jako p. č. 380/48 vše v k. ú. Staré Brno ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemky p. č. 1450/7, 1450/39, 1450/40, 1450/49, 1450/50, 1450/52, 1450/54, 1450/56, 1450/57, 1450/62, 1450/63, 1450/64, 1450/65, 1450/66, 1450/67, 1450/72, 1450/73, 1450/74, 1450/75, 1450/77, 1450/83, 1450/84, 1450/85, 4802/63, 4802/216 vše v k. ú. Komín, p. č. 4140/33, 4140/38, 2363/3, 2391/6, 2391/8, 2391/9, 2391/10, 2391/ /12, 2394/4, 2394/36, 2394/42, 2394/43, 2394/44, 2395/1, 2391/1, 2391/13, 2391/3, 2391/15, 2391/9, 2391/17, 2391/11, 2391/19 vše v k. ú. Královo Pole a p. č. p. č. 985/1, 744/2, 845/1, 845/2, 845/3, 1172, id. ½ pozemku p. č. 1018/5 vše v k. ú. Trnitá ve vlastnictví Masarykova onkologického ústavu Brno. 4

5 1/A b) Žádost o revokaci usnesení k prodeji pozemku p. č v k. ú. Královo Pole č. usnesení: 17R79/2: a) b e r e n a v ě d o m í doporučení Komise majetkové č. 19/17 ve znění problém řešit komplexně s ostatními pozemky po dopravní a urbanistické stabilizaci tohoto území b) d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MČ Brno Královo Pole VAR. B - r e v o k o v a t část usnesení č. 16Z8/16 - s c h v á l i t prodej pozemku p. č. 3915, v k. ú. Královo Pole při ul. Myslínova včetně předzahrádky podél ulice Myslínova vlastníkům domu Myslínova 43, Brno. Bylo hlasováno aklamací s krátkou rozpravou. c) Žádost MmB o vyjádření k prodeji pozemku p. č. 102/1 v k. ú. Sadová č. usnesení: 17R79/3: d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MČ Brno Královo Pole aby doporučilo kompetentním orgánům statutárního města Brna n e s c h v á l i t prodej pozemku p. č. 102/1 o výměře m 2 orná půda v k. ú. Sadová. d) Žádost o vyjádření k prodeji pozemku p. č v k. ú. Královo Pole č. usnesení: 17R79/4: b e r e z p o ř a d u j e d n á n í Žádost o vyjádření k prodeji pozemku p. č v k. ú. Královo Pole Bylo hlasováno aklamací po delší rozpravě. Bod byl stažen. e) Žádost MmB o stanovisko ke svěření pozemku p. č v k. ú. Královo Pole č. usnesení: 17R79/5: doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno Královo Pole, aby doporučilo kompetentním orgánům statutárního města Brna s c h v á l i t svěření pozemku p. č o výměře 25 m 2 zastavěná plocha a nádvoří k. ú. Královo Pole, a to za účelem pronájmu. Bylo hlasováno aklamací po delší rozpravě. 5

6 f) Schválení záměru zahájit investiční akci Úprava vnitrobloku domů Ptašínského 9/11 Kabátníkova 8, Brno na pozemcích p. č. 250/1, 250/2 a 233 v k. ú. Ponava č. usnesení: 17R79/6: d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MČ Brno Královo Pole s c h v á l i t záměr zahájit investiční akci Úprava vnitrobloku domů Ptašínského 9/11 Kabátníkova 8, Brno. Přípravné a projekční práce budou probíhat v roce 2017 a samotná realizace bude v roce Předpokládaný finanční objem akce cca 5 mil. Kč. Akce bude hrazena z rozpočtu ORJ 2500 g) Schválení podání žádosti o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2018 na projekt Výměna rozvodů ZTI a oprava kotelny v budově ZUŠ V. Kaprálové, Palackého tř. 70, Brno č. usnesení: 17R79/7: d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MČ Brno - Královo Pole souhlasit s podáním žádosti městské části Brno - Královo Pole o udělení souhlasu Radou města Brna s podáním žádosti o finanční podporu ve výši 1 mil. Kč z rozpočtu JMK pro rok 2018 na projekt Výměna rozvodů ZTI a oprava kotelny v budově ZUŠ V. Kaprálové, Palackého tř. 70, Brno souhlasit s předfinancováním a spolufinancováním projektu Výměna rozvodů ZTI a oprava kotelny v budově ZUŠ V. Kaprálové, Palackého tř. 70, Brno z rozpočtu MČ Brno - Královo Pole vzít na vědomí, že městská část plně odpovídá za závazky vyplývající z případného nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem účelově určených finančních prostředků v souvislosti s podáním žádosti o finanční podporu z rozpočtu JMK na projekt Výměna rozvodů ZTI a oprava kotelny v budově ZUŠ V. Kaprálové, Palackého tř. 70, Brno. h) Žádost vlastníků jednotek Vodova 74, Brno, o doprodej spoluvlastnického podílu na pozemku p. č v k. ú. Královo Pole k bytovým jednotkám č. 2544/5 a 2544/7 č. usnesení: 17R79/8: d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MČ Brno Královo Pole, aby doporučilo kompetentním orgánům statutárního města Brna s c h v á l i t záměr prodeje - spoluvlastnického podílu pozemku p. č (zahrada) v k. ú. Královo Pole ve výši 6251/88536 paní E. D., vlastníku bytové jednotky č. 2544/5 v domě, Brno 6

7 - spoluvlastnického podílu pozemku p. č (zahrada) v k. ú. Královo Pole ve výši 8425/88536 manželům Ing. B. aj H., vlastníkům bytové jednotky č. 2544/7 v domě, Brno. 1/B a) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č k. ú. Královo Pole pod garáží č. usnesení: 17R79/9: uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 0038/2016 na pronájem pozemku pod garáží bez č. p. a č. e., p. č o výměře 18 m 2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Královo Pole. Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 0038/2016 bude na základě Záměru obce vyvěšeného na úřední desce od do uzavřen s paní Romanou Řezníčkovou, a to na dobu určitou do Výše nájemného od činí 120 Kč/m 2 /rok. 1/B b) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č v k. ú. Královo Pole pod garáží a o vyjádření k prodloužení doby trvání dočasné stavby garáže na pozemku p. č k. ú. Královo Pole č. usnesení: 17R79/10: uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 0044/2015 na pronájem pozemku pod garáží p. č o výměře 18 m 2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Královo Pole. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 0044/2015 bude na základě Záměru obce vyvěšeného na úřední desce od do uzavřen s paní Alicí Procházkovou, a to na dobu určitou do Nájemné bude navýšeno na cenu obvyklou dle znaleckého posudku, a to 100 Kč/m 2 /rok. c) Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou na pronájem pozemku p. č v k. ú. Královo Pole pod garáží č. usnesení: 17R79/11: ukončení nájemní smlouvy dohodou na pronájem pozemku pod garáží p. č v k. ú. Královo Pole, a to s s Ing. Jaroslavem Jiráskem s ohledem na to, že přestal pozemek ke dni užívat. 7

8 d) Žádost o vyjádření k územnímu souhlasu stavby Brno, Kociánka, Šolc, sm. NN a k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na uložení kabelového rozvodu NN na pozemku p. č. 99 v k. ú. Sadová č. usnesení: 17R79/12: a) n e s o u h l a s í vzhledem k blížícímu se termínu ukončení pachtovní smlouvy na pacht pozemku p. č. 104, k. ú. Sadová s panem Jaroslavem Šolcem a plánované investice přebudování veřejného prostoru, s vybudováním přípojky NN stavby Brno, Kociánka, Šolc, sm. NN na pozemku p. č. 99 v k. ú. Sadová b) d o p o r u č u j e kompetentním orgánům statutárního města Brna n e s c h v á l i t uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na uložení kabelového rozvodu NN na pozemku p. č. 99 o výměře 282 m 2 zahrada k. ú. Sadová, a to se společností E. ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/16, České Budějovice. e) Žádost o vyjádření k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na uložení kabelového rozvodu NN na pozemku p. č. 2051/2 v k. ú. Královo Pole č. usnesení: 17R79/13: d o p o r u č u j e kompetentním orgánům statutárního města Brna s c h v á l i t uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na uložení kabelového rozvodu NN na pozemku p. č. 2051/2 o výměře m 2 zeleň v k. ú. Královo Pole, a to se společností E. ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/16, České Budějovice. f) Narovnání užívacího vztahu k pozemku p. č. 962/3 v k. ú. Královo Pole pod stavbou garáží ve vlastnictví společnosti ABC PARKING s. r. o. na Mojmírově náměstí č. usnesení: 17R79/14: dohodu o narovnání k Nájemní smlouvě č. 2/1995 se společností ABC PARKING s. r. o. IČO: a společností STRABAG, a. s., IČO: o nájmu pozemku p. č. 962/3 v k. ú. Královo Pole pod budovou č. p o výměře m 2 v k. ú. Královo Pole ve vlastnictví společnosti ABC PARKING s. r. o. s nájemným 190 Kč/m 2 /rok, tj Kč ročně, zahrnující vzájemné narovnání bez rozhodčí doložky, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Záměr pronájmu pozemku p. č. 962/3 byl zveřejněn na úřední desce od do

9 pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1 g) Žádost nájemce b. j. č. 1911/6, Purkyňova 5, Brno, o poskytnutí kopie znaleckého posudku č. usnesení: 17R79/15: s o u h l a s í - s poskytnutím kopie Znaleckého posudku č /16 ze dne k bytové jednotce č. 1911/6 na ul., Brno, nájemkyni paní P. D. R. - s poskytováním kopií znaleckých posudků všem nájemcům domu Purkyňova 1, 3, 5, 7, Brno, kteří obdrželi cenovou nabídku na odkup bytové jednotky, a o znalecký posudek požádají. h) Návrh správní kanceláře Ager, spol. s r. o. o přeúčtování úniku vody v bytových domech Kounicova č. usnesení: 17R79/16: úhradu nákladů za únik vody ve výši Kč, tj. 36 m 3, ke kterému došlo v topném kanálu na odběrném místě Kounicova 52, 54, 56, 58 z rozpočtu MČ. i) Výzva k zaplacení nákladů právního zastoupení nájemce bytu č. 1 v BD, Brno, paní J. Č. č. usnesení: 17R79/17: a) b e r e n a v ě d o m í uplatnění náhrady nákladů právního zastoupení spojeného s uplatněním práva na uvedení bytu do stavu způsobilého k užívání a práva na poskytnutí slevy z nájemného z bytu č. 1 ve výši ,90 Kč vč. DPH. b) n e nájemci bytu č. 1 v BD, Brno, paní J. Č. v zastoupení advokátem Mgr. Vladimírem Enenklem přiznání těchto nákladů. j) Souhlas města jako oprávněného z věcného břemene se změnou prohlášení vlastníka č. usnesení: 17R79/18: Rada MČ Brno - Královo Pole s o u h l a s í 9

10 jako oprávněný z věcného břemene zřízeného smlouvou o převodu vlastnictví k nemovitostem a o zřízení věcného břemene č ze dne se změnou prohlášení vlastníků budovy č. p. 222, 475, 477, 478 stojící na pozemcích p. č. 252/5, p. č. 252/6, 252/7, 252/8, 252/25, 252/26 v k. ú. Ponava, část obce Ponava ke dni Text prohlášení vlastníka tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. k) Stížnost pana L. T., nájemce BD, Brno, na hluk z podzemních garáží Botanická č. usnesení: 17R79/19: provedení měření hlučnosti v bytové jednotce pana L. T. a Ing. J. K. z provozu podzemních garáží Botanická. - prověření u firmy Technopark možnost odhlučnění, případně odpružení konstrukce vrat - zajištění poklopů kanálů a roštů správcem Ager, spol. s r. o. l) Žádost nájemce bytu č. 5 v BD, Brno, paní Ing. Z. Č. o výměnu sprchového koutu č. usnesení: 17R79/20: nájemci bytu č. 5 v BD, Brno, paní Ing. Z. Č. výměnu sprchového koutu na náklady pronajímatele. m) Žádost nájemce bytu č. 3 v BD, Brno, pana L. F. o souhlas s instalací a provozem stropního zvedacího zařízení č. usnesení: 17R79/21: nájemci bytu č. 3 v BD, Brno, panu L. F. instalaci stropního zvedacího zařízení do všech místností bytu a jeho provoz. Zařízení je určeno pro dceru H. F., která je zdravotně postižená, byly jí přiznány výhody ZTP/P a příspěvek na péči se statusem závislosti ve IV. skupině. Vše uhradí nájemce na své vlastní náklady (financování bude zajištěno pomocí finančního příspěvku od Úřadu práce) bez možnosti pozdější návratnosti vynaložených finančních prostředků. Zařízení bude instalováno odbornou firmou. V případě ukončení nájmu nájemce zařízení demontuje a uvede byt do původního stavu. 10

11 n) Žádost zhotovitele o zápočet smluvní pokuty na akci Oprava WC ZŠ Slovanské náměstí 2, Brno, ke Smlouvě o dílo č. 154/2017 na akci Oprava WC ZŠ Slovanské nám. 2, Brno a uplatnění nároku na úhradu dalších víceprací č. usnesení: 17R79/22: a) n e s o u h l a s í s navýšením ceny díla Oprava WC ZŠ Slovanské nám. 2, Brno o vícepráce ve výši Kč včetně DPH jako nedůvodně uplatněné zhotovitelem díla FB LODŽIE s. r. o. b) n e žádost společnosti FB LODŽIE s. r. o. o zápočet smluvní pokuty ve výši Kč uplatněné u společnosti FB LODŽIE s. r. o. se sídlem Musilova 1638/9, Brno, IČO: s dokončením a předáním díla Oprava WC ZŠ Slovanské nám. 2, Brno ve stanoveném termínu s požadovanými vícepracemi ve výši Kč vč. 21% DPH, neboť uplatněná smluvní pokuta již byla MČ jednostranně započtena. o) Prezentace firmy Finex technology: Profesionální ekologicky šetrné čištění otopných systémů č. usnesení: 17R79/23: n e vytipování vhodného objektu k vyzkoušení prezentované technologie Finex technology ekologicky šetrné čištění otopných systémů. p) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 95/2017 na akci Výměna rozvodů ZTI v BD Botanická 55-63, Brno méněpráce č. usnesení: 17R79/24: uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 95/2017, která byla uzavřena se společností AQUA-GAS s. r. o., IČO: se sídlem Berkova 534/92, Brno, na akci Výměna rozvodů ZTI v BD Botanická 55-63, Brno. Předmětem dodatku je sjednání méněprací ve výši ,00 Kč bez DPH v rozsahu dle položkového rozpočtu. Celková cena díla po odečtení ceny méněprací bude činit ,00 Kč bez DPH. Položkový rozpočet méněprací je z důvodu obsáhlosti uložen na Odboru majetkovém. q) Aktualizace seznamu dodavatelů, kteří budou vyzýváni k podání nabídky na opravy volných bytů a nebytových prostor č. usnesení: 17R79/25: 11

12 aktualizaci seznamu dodavatelů - Přílohy č. 2 Metodiky, kteří budou vyzýváni k podání nabídky na opravu volných bytů a nebytových prostor. Příloha č. 2 Metodiky tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. r) Uplatnění smluvní pokuty dle smlouvy o dílo č. 073/2017 se společností 3V & H, s. r. o. na akci Výměna oken a oprava uliční fasády - ZŠ Staňkova 14, Brno č. usnesení: 17R79/26: a) b e r e n a v ě d o m í prodlení společnosti 3V & H, s. r. o. se sídlem Prakšická 2495, Uherský Brod, IČO: jako zhotovitele díla Výměna oken a oprava uliční fasády - ZŠ Staňkova 14, Brno dle smlouvy o dílo č. 073/2017 ze dne , s dokončením a předáním díla objednateli od do , tj. 10 dnů; b) s o u h l a s í - s uplatněním smluvní pokuty po společnosti 3V & H, s. r. o. se sídlem Prakšická 2495, Uherský Brod, IČO: , jako zhotoviteli díla dle čl. XIII odst. 3 smlouvy o dílo č. 073/2017 ze dne na provedení díla Výměna oken a oprava uliční fasády ZŠ Staňkova 14, Brno se společností 3V & H, s. r. o., ve výši Kč denně za každý i započatý den prodlení zhotovitele, s provedením díla od do , tj Kč - s uplatněním z bankovní záruky dle článku XV. Smlouvy o dílo v případě, že nebude smluvní pokuta uhrazena ve lhůtě splatnosti. c) p o v ě ř u j e Ing. Markétu Hánovou, vedoucí Odboru majetkového zajistit doručení výzvy k úhradě uplatněné smluvní pokuty ve výši Kč společnosti 3V & H, s. r. o., se sídlem Prakšická 2495, Uherský Brod, IČO: a v případě, že nebude smluvní pokuta uhrazena ve lhůtě splatnosti, uplatnit bankovní záruku. 2/A Právní záležitosti a) Žádost o prominutí příslušenství pohledávky za pozdní zaplacení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu nájemce bytu H. P., Brno č. usnesení: 17R79/27: Rada MČ Brno - Královo Pole d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MČ Brno Královo Pole s ch v á l i t v případě paní H. P.,, Brno, prominutí příslušenství pohledávky za pozdní úhradu nájemného, služeb a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu č. 21 v domě v Brně ve zbývající výši ,92 Kč (z původního dluhu ve výši celkem ,92 Kč bylo uhrazeno Kč). 12

13 b) Pohledávka za V. Z.,, Brno č. usnesení: 17R79/28: d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MČ Brno Královo Pole a) u p u s t i t od vymáhání pohledávky ve výši Kč s přísl. za panem V. Z., vedené v účetnictví MČ Brno Královo Pole; b) schválit odpis pohledávky ve výši Kč s přísl. za panem V. Z., vedené v účetnictví MČ Brno Královo Pole. c) Pohledávka za zemřelým J. D., posl. bytem, Brno č. usnesení: 17R79/29: d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MČ Brno Královo Pole a) u p u s t i t od vymáhání pohledávek ve výši Kč s přísl. a ve výši ,10 Kč s přísl. za panem J. D. vedených v účetnictví MČ Brno Královo Pole; b) schválit odpis pohledávek ve výši Kč s přísl. a ve výši ,10 Kč s přísl. za panem J. D. vedených v účetnictví MČ Brno Královo Pole. d) Pohledávka za zemřelou L. D., posl. bytem, Brno č. usnesení: 17R79/30: d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MČ Brno Královo Pole a) u p u s t i t od vymáhání pohledávky ve výši Kč s přísl. za paní L.. vedené v účetnictví MČ Brno Královo Pole; b) schválit odpis pohledávky ve výši Kč s přísl. za paní L. D. vedené v účetnictví MČ Brno Královo Pole. e) Pohledávka za zemřelou M. K., posl., Brno č. usnesení: 17R79/31: d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MČ Brno Královo Pole a) u p u s t i t od vymáhání pohledávky ve výši Kč s přísl. za paní M.. vedené v účetnictví MČ Brno Královo Pole; 13

14 b) schválit odpis pohledávky ve výši Kč s přísl. za paní M. K. vedené v účetnictví MČ Brno Královo Pole. 2/B Právní záležitosti a) Pohledávka za F. H., 2, Brno č. usnesení: 17R79/32: a) u p o u š t í od vymáhání pohledávky ve výši Kč s přísl. za panem F. H. vedené v účetnictví MČ Brno Královo Pole; b) schva l uje odpis pohledávky ve výši Kč s přísl. za panem F. H. vedené v účetnictví MČ Brno Královo Pole. b) Pohledávka za spol. POLYMARKET s.r.o., Příkop 6, Brno č. usnesení: 17R79/33: a) u p o u š t í od vymáhání pohledávky ve výši Kč s přísl. za spol. POLYMARKET, s.r.o. vedené v účetnictví MČ Brno Královo Pole; b) schva l uje odpis pohledávky ve výši Kč s přísl. za spol. POLYMARKET, s.r.o. vedené v účetnictví MČ Brno Královo Pole. c) Pohledávka za bývalým nájemcem P. B.,, Brno č. usnesení: 17R79/34: a) u p o u š t í od vymáhání pohledávky ve výši Kč s přísl. za panem P. B. vedené v účetnictví MČ Brno Královo Pole; b) schva l uje odpis pohledávky ve výši Kč s přísl. za panem P. B. vedené v účetnictví MČ Brno Královo Pole. d) Pohledávka za zemřelou I. F., posl. bytem, Brno č. usnesení: 17R79/35: a) u p o u š t í od vymáhání pohledávky ve výši Kč s přísl. za paní I. F. vedené v účetnictví MČ Brno Královo Pole; b) schva l uje odpis pohledávky ve výši pohledávky ve výši Kč s přísl. za paní I. F. vedené v účetnictví MČ Brno Královo Pole. 14

15 3. Bytové záležitosti a) Pronájem standard bytu č. 131, 1+0, 12. NP, v bytovém domě Koniklecova 5, Brno č. usnesení: 17R79/36: uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je pronájem obecního standard bytu č. 131, 1+0, 12. NP v bytovém domě Koniklecova 5, Brno. Nájemní smlouva bude uzavřena se schváleným žadatelem: Bylo změněno pořadí: Ž. H.,, Brno případně se schváleným náhradníkem L. N.,, Brno Bylo hlasováno aklamací po delší rozpravě. pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1 b) K. V., nar. 1945, Brno, byt č. 15, 2+1, 5. NP, standard č. usnesení: 17R79/37: n e s o u h l a s í s přistoupením pana R. K. na straně nájemce standard bytu č. 15, 2+1, 5. NP, v bytovém domě, Brno, pana Mgr. V. K., dle ustanovení 2270 odst. 1, věta za středníkem občanského zákoníku. c) Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu obecní byt standard, č. 24, 2+1, 6. NP, v domě Botanická 59, Brno obecní byt standard, č. 14, 2+1, 3. NP, v domě Hvězdova 18, Brno č. usnesení: 17R79/38: s o u h l a s í s dohodou o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu uzavřené mezi Ing. V. M. /stěhuje se do bytu č. 14, 2+1, Hvězdova 18, Brno/ a manželi S. H. a A. /stěhují se do bytu č. 24, 2+1, Botanická 59, Brno/ dle ust zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to za podmínky úhrady jistoty ve výši 3- násobku čistého měsíčního nájemného ze strany nového nájemce (H. a A. S.). V případě souhlasu o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu, bude s novými nájemci tj. s manželi S. H. a A. uzavřena nájemní smlouva (vzor č. 3). 15

16 d) Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu obecní byt standard, č. 4, 2+1, 2. NP, v domě Palackého třída 13, Brno obecní byt standard, č. 14, 1+0, 1.NP, v domě Högrova 29, Brno č. usnesení: 17R79/39: s o u h l a s í s dohodou o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu uzavřené mezi L. R. /stěhuje se do bytu č. 14, 1+0, Högrova 29, Brno/ a L. P. /stěhuje se do bytu č. 4, 2+1, Palackého třída 13, Brno/ dle ust zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V případě souhlasu o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu, bude s nájemcem paní L. P. uzavřen dodatek k nájemní smlouvě (dodatek vzor č. 2), s panem L. R. bude uzavřen dodatek k nájemní smlouvě (dodatek vzor č. 2), a to za podmínky úhrady jistoty ve výši 3-násobku čistého měsíčního nájemného. e) Žádost o společný nájem bytu dohodou dle ust OZ mezi pronajímatelem, nájemcem bytu č. 1, v domě, Brno, s manželi M. aj. B. a synem P. B. č. usnesení: 17R79/40: uzavření společné nájemní smlouvy na pronájem standard bytu č. 1 v bytovém domě, Brno, dohodou s nájemci bytu manželi B. M. aj. a synem P. B., dle ustanovení 2270 občanského zákoníku. pro:6 proti: 0 zdržel se: 0 f) Prodloužení nájemních smluv na pronájem bytů, s platností do č. usnesení: 17R79/41: a) - uzavření dodatků k nájemním smlouvám (vzor č. 1) s nájemci užívaných bytů, kteří řádně hradí nájemné vč. služeb spojených s užíváním bytu, na dobu určitou do , a to za podmínky, že v době uzavírání nájemních smluv nebude existovat dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu u těchto nájemců seznam je přílohou č. 4 bod a) tohoto zápisu - uzavření dodatků k nájemním smlouvám (vzor č. 1) s nájemci užívaných bytů, kteří řádně hradí nájemné vč. služeb spojených s užíváním bytu, na dobu určitou do , a to za podmínky, že v době uzavírání nájemních smluv nebude existovat dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu u těchto nájemců seznam je přílohou č. 4 body b) c) d) tohoto zápisu - uzavření dodatku k nájemním smlouvám (vzor č. 1) s nájemci užívaných bytů, kteří byli více než jednou v prodlení s úhradou nájemného vč. služeb spojených s užíváním bytu, v současné době není dluh na nájemném vč. služeb spojených s užíváním bytu, na dobu určitou do , a to za podmínky, že v době uzavírání nájemních 16

17 smluv nebude existovat dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu u těchto nájemců seznam je přílohou č. 5 tohoto zápisu b) n e uzavření dodatků k nájemním smlouvám na užívané byty s nájemci, kteří dluží na nájemném, službách spojených s užíváním bytu vč. vyúčtování seznam je přílohou č. 6 tohoto zápisu c) u k l á d á správním kancelářím ověřit před uzavřením nájemních smluv u jednotlivých nájemců aktuální bezdlužnost. V případě dluhu neuzavírat nájemní smlouvu a bezodkladně informovat Odbor veřejných služeb Úřadu městské části Brno Královo Pole. g) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na užívaný standard byt č. 2, 2+1, 1. NP v bytovém domě, Brno nájemce Š. Z. č. usnesení: 17R79/42: - uzavření nájemní smlouvy (vzor č. 1) na užívaný standard byt č. 2, 2+1, 1. NP, v bytovém domě, Brno, s panem Z. Š., bytem, Brno, na dobu určitou do zvýšení nájemného na částku 90 Kč/m 2 /měsíc h) Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na užívaný standard byt č. 1, 2+1, 1. NP v bytovém domě, Brno nájemce Š. M. č. usnesení: 17R79/43: - uzavření nájemní smlouvy (vzor č. 1) na užívaný standard byt č. 1, 2+1, 1. NP, v bytovém domě, Brno, s paní M. Š., bytem, Brno, na dobu určitou do zvýšení nájemného na částku 90 Kč/m 2 /měsíc i) Pronájem garážového stání v bytovém domě Botanická 67, Brno č. usnesení: 17R79/44: uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je pronájem garážového stání Botanická 67, Brno, J. S., bytem, Brno, J. P., bytem Drnovice, A. T., bytem Brno, RNDr. Ž. B., bytem Brno, nájemné ve výši Kč/měsíc vč. DPH v zákonné výši. 17

18 Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do Společně s nájemní smlouvou bude uzavřena Dohoda o způsobu řešení sporů. Budoucí nájemce je povinen před podpisem nájemní smlouvy deponovat na účet pronajímatele kauci ve výši 4-násobku nájemného, a to na dobu trvání nájmu. j) Prodloužení nájemních smluv s platností do na pronájem garážových stání Botanická 67, Brno č. usnesení: 17R79/45: uzavření dodatků k nájemním smlouvám s nájemci užívaných garážových stání na ulici Botanická 67, Brno, panu K. K., bytem Brno (garážové stání č. 519), panu T. K., bytem Brno (garážové stání č. 520) a panu Ing. J. J., bytem Omice (garážové stání č. 533), na dobu určitou do k) Zřízení funkce domovníka v BD Antonína Macka 3,9, Herčíkova 25, 27, 29, 31, 33, 35, Chlupova 1, 3, 4, 5, 6, 7 a Kounicova 52, 54, 56, 58, Brno č. usnesení: 17R79/46: uzavření dohody o provedení práce s paní O. I., bytem, Brno, pro funkci domovníka v BD Antonína Macka 3, 9, s účinností od na dobu 6 měsíců (do ), pana Z. B. bytem, Brno, pro funkci domovníka v BD Herčíkova 25, 27, 29, 31, 33, 35 s účinností od na dobu 6 měsíců (do ), pana H. D., bytem, Brno, pro funkci domovníka BD Chlupova 1, 3, 4, 5, 6, 7 s účinností od na dobu 6 měsíců (do ) a pana D. J., bytem, Brno pro funkci domovníka BD Kounicova 52, 54, 56, 58 s účinností od na dobu 6 měsíců (do ). Pokud se ve funkci výše uvedení uchazeči osvědčí, bude uzavřena nová dohoda s platností do a možností dalšího prodloužení výkonu funkce. l) Úprava provozního řádu podzemních garáží se vstupem přes objekt Botanická 67 v Brně č. usnesení: 17R79/47: úpravu Provozního řádu podzemních garáží se vstupem přes objekt Botanická 67 v Brně, týkající se změn nebo doplnění provozního řádu pro garáže Botanická 67, Brno. Provozní řád podzemních garáží se vstupem přes objekt Botanická 67 v Brně včetně zapracované úpravy je přílohou č. 7 tohoto zápisu. 18

19 m) Pronájem standard bytu č. 11, 2+1, 4. NP, v bytovém domě Kosmova 5, Brno č. usnesení: 17R79/48: uzavření nájemní smlouvy (vzor č.1), jejímž předmětem je pronájem obecního standard bytu č. 11, 2+1, 4. NP v bytovém domě Kosmova 5, Brno, dle schválených Pravidel pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno Královo Pole. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do se schválenou žadatelkou: Ř. G.,, Brno případně se schváleným náhradníkem: D. M.,, Brno 4/B Územní záležitosti a) Žádost společnosti UNISTAV Development s.r.o. o zpětvzetí odvolání obce (MČ) jako účastníka řízení proti rozhodnutí o umístění stavby a proti stavebnímu povolení pro stavbu nazvanou PANORAMA Kociánka II Bytový dům C + D č. usnesení: 17R79/49: a) s o u h l a s í se zpětvzetím odvolání statutárního města Brna, MČ Brno Královo Pole ze dne proti rozhodnutí o umístění stavby a proti stavebnímu povolení pro stavebníka společnost UNISTAV Development s.r.o., se sídlem Příkop 838/6, Brno, IČ: , vydaného pod č. j. BKPO/1662/17/2300/Li/Jan dne , pro stavbu nazvanou PANORAMA Kociánka II Bytový dům C + D, vzhledem k tomu, že odpadly důvody, pro které bylo odvolání podáno, b) p o v ě ř u j e Ing. Markétu Hánovou, vedoucí odboru majetkového, doručením zpětvzetí odvolání na Odbor územního a stavebního řízení ÚMČ Brno Královo Pole. pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1 5. Návrh rozpočtu MČ Brno-Královo Pole na rok 2018 č. usnesení: 17R79/50: doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Královo Pole a) schválit: 1. Rozpočet hlavní činnosti MČ Brno-Královo Pole na rok 2018 o celkových 19

20 příjmech ve výši tis. Kč, výdajích ve výši tis. Kč při objemu kapitálových výdajů ve výši tis. Kč, s financováním ve výši tis. Kč a to v členění podle organizačních jednotek a řádků podle přílohy č. 8 tohoto zápisu 2. Výši provozních příspěvků příspěvkovým organizacím na rok 2018 v členění podle přílohy č. 9 tohoto zápisu. Příspěvky jsou stanoveny ve vztahu na počet žáků s přihlédnutím ke specifickým podmínkám jednotlivých zařízení s tím, že všem příspěvkovým organizacím se tímto ukládá odvod finančních prostředků ve výši ročních odpisů z nemovitého majetku zpět do rozpočtu MČ Brno-Královo Pole. 3. Tvorbu Sociálního fondu pro r ve výši tis. Kč z ORJ 2020, stav Fondu rezerv ve výši 197 tis. Kč na běžném účtu. 4. Plán VHČ - bytové hospodářství na rok 2018 o celkových příjmech (výnosech) i výdajích (nákladech) ve výši tis. Kč, příloha č. 10 tohoto zápisu 5. Plán VHČ - jídelny s kuchyní pro důchodce na rok 2018 o celkových výnosech a nákladech ve výši tis. Kč b) v z í t n a v ě d o m í 1. Plán velkých oprav bytového fondu MČ na rok 2018, financovaných přímo z nákladů VHČ bytové hospodářství podle přílohy č. 11 tohoto zápisu. 2. Pravidla hospodaření rozpočtovými prostředky MČ Brno Královo Pole z roku 2012, podle přílohy č. 12 tohoto zápisu. 6. Schvalování mezitimní účetní závěrky a plnění rozpočtu MČ Brno-Královo Pole k č. usnesení: 17R79/51: Rada MČ Brno Královo Pole d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MČ Brno Královo Pole v z í t n a v ě d o m í mezitimní účetní závěrku MČ Brno Královo Pole ke dni Rozpočtové opatření č. 11 v rozpočtu MČ Brno-Královo Pole na rok 2017 č. usnesení: 17R79/52: rozpočtové opatření č. 11 v rozpočtu hlavní činnosti MČ Brno-Královo Pole na rok 2017, kterým se zvyšují příjmy i výdaje o tis. Kč. 8. Stanovení limitů na dotace jednotlivých programů v roce

21 č. usnesení: 17R79/53: s chvaluje Rozdělení finančních prostředků určených v návrhu rozpočtu na rok 2018 na dotace subjektům zajišťujícím volnočasové aktivity občanů, s podmínkou schválení rozpočtu 2018 v ZMČ, a přípravu programů k vyhlášení takto: Oblast Limit pro oblast Hodnotitel žádosti SPORT 580 tis. Kč Komise sportovní KULTURA 580 tis. Kč Komise kulturní DĚTI A MLÁDEŽ 300 tis. Kč Komise školská ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 50 tis. Kč Komise pro ŽP SOCIÁLNÍ OBLAST 490 tis. Kč Komise sociální Jednotlivému žadateli může být poskytnuta v roce 2018 dotace v maximální výši 40 tis. Kč. Bylo hlasováno aklamací po delší rozpravě. 9. Návrh dotačních programů na volnočasové aktivity z rozpočtu MČ Brno-Královo Pole na rok 2018 č. usnesení: 17R79/54: dotační programy pro rok 2018: - Podpora kultury v MČ Brno-Královo Pole - Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v MČ Brno-Královo Pole - Podpora celoročního provozu sportovní organizace a sportovní činnosti - Poskytování dotací v oblasti životního prostředí - Podpora aktivit v sociální oblasti v MČ Brno-Královo Pole Uvedené dotační programy jsou přílohou tohoto zápisu č Návrh střednědobého výhledu hospodaření příspěvkových organizací (ZŠ a MŠ) č. usnesení: 17R79/55: Návrh střednědobého výhledu hospodaření na rok 2019 a 2020 Základní školy, Brno, Botanická 70, příspěvková organizace, Základní školy, Brno, Herčíkova 19, příspěvková organizace; Základní školy, Brno, Košinova 22, příspěvková organizace; Základní školy, Brno, Slovanské nám. 2, příspěvková organizace; ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace; Mateřské školy, Brno, Božetěchova 65, příspěvková organizace; Mateřské školy, Brno, Bulharská 65, příspěvková organizace; Mateřské školy, Brno, Dobrovského 66, příspěvková organizace; Mateřské školy Rozárka, Brno, Herčíkova 12, příspěvková organizace; Mateřské školy, Brno, Herčíkova 21, příspěvková organizace; Mateřské školy, Brno, Chodská 5, příspěvková organizace, Mateřské školy, Brno, Chodská 15, příspěvková organizace; Mateřské 21

22 školy, Brno, Purkyňova 21, příspěvková organizace; Mateřské školy, Brno, Vackova 70, příspěvková organizace dle přílohy tohoto zápisu č Předání technického zhodnocení majetku ZŠ, Brno, Herčíkova 19, příspěvková organizace č. usnesení: 17R79/56: d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MČ Brno-Královo Pole s c h v á l i t Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Základní školy, Brno, Herčíkova 19, příspěvková organizace, kterým je ke dni předáváno technické zhodnocení budovy (rekonstrukce elektroinstalace v pavilonu II ZŠ) v celkové pořizovací ceně ,96 Kč dle přílohy č. 15 tohoto zápisu 12. Oprava odpisového plánu majetku na rok 2017 MŠ Brno, Purkyňova 21, příspěvková organizace č. usnesení: 17R79/57: opravu odpisového plánu nemovitého a movitého majetku Mateřské školy, Brno, Purkyňova 21, příspěvková organizace na rok změna od Odpisový plán nemovitého a movitého majetku je přílohou tohoto zápisu č Schválení záměru na vypsání soutěže Královo Pole včera a dnes č. usnesení: 17R79/58: - záměr vypsat 2. ročník žákovské soutěže Královo Pole včera a dnes. Náklady na tuto akci (ceny pro vítěze soutěže) budou hrazeny z ORJ 2120, řádek 104 a nepřesáhnou částku Kč. - pravidla 2. ročníku žákovské soutěže Královo Pole včera a dnes dle návrhu, který je přílohou zápisu č Mezitímní účetní závěrky příspěvkových organizací k č. usnesení: 17R79/59: 22

23 bere z p o ř a d u j e d n á n í Mezitímní účetní závěrky příspěvkových organizací k Bylo hlasováno aklamací po delší rozpravě. Bod byl stažen. 15. Adventní neděle dne č. usnesení: 17R79/60: Rada MČ Brno - Královo Pole konání akce Adventní neděle zahrnující jarmark, program pro děti a dospělé, občerstvení, Betlémské světlo, kulturní vystoupení a další. Na akci bude zajištěno ozvučení a další tech. zabezpečení potřebné k zajištění akce vč. stanu nad posezením, stanu s podlážkou a vytápěním pro účinkující a návštěvníky atp. Adventní neděle bude uspořádána v neděli , 14:00-18:00 h v parku na Slovanském nám. u kavárny. Návštěvníci akce obdrží nealkoholický punč zdarma. Předpokládané náklady ve výši do ,- Kč vč. DPH budou uhrazeny z ORJ 2120, ř. 100 (kulturní akce) a spolu s přehledem položek a návrhem programu tvoří přílohu tohoto zápisu č Návrh na uzavření smlouvy na Povinný kulturní program v KC Semilasso č. usnesení: 17R79/61: schvaluje - výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek schválené Radou MČ Brno- Královo Pole na 23. schůzi konané dne usnesením č. 15R23/7, účinné od , dle článku VII, odst. 5 (akce se konají v prostorách KC Semilasso propachtovaných agentuře GLANC, s.r.o., IČ , dlouhodobě dobrá spolupráce s agenturou, doporučení Komise kulturní RMČ Brno-Královo Pole), - uzavření smlouvy na Povinný kulturní program v KC Semilasso na rok 2018 mezi statutárním městem Brnem a společností GLANC, s.r.o., se sídlem Palackého tř. 126, , Brno, IČ zastoupenou jednatelem Ing. Jaromírem Janáčkem. Smlouva je přílohou tohoto zápisu č. 19 pro: 5 proti: 1 zdržel se: Návrh na obnovu královopolského kroje-výrobu krojovaných panenek č. usnesení: 17R79/62: záměr na obnovu královopolského kroje formou zakázkové výroby 2 ks krojovaných panenek (děvče, mládenec) za podmínky navýšení rozpočtu ORJ 2120 na r o částku ,- Kč. 23

24 Reprezentační ples ZMČ Brno-Královo Pole dne č. usnesení: 17R79/63: Rada MČ Brno - Královo Pole - návrh programu 24. Reprezentačního plesu ZMČ Brno-Královo Pole dne v KC Semilasso, který tvoří přílohu tohoto zápisu č. 20 a předpokládaný rozpočet, který tvoří přílohu zápisu č. 21, - výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek schválené Radou MČ Brno- Královo Pole na 23. schůzi konané dne usnesením č. 15R23/7, účinné od , dle článku VII, odst. 5 (ples se koná v prostorách KC Semilasso propachtovaných agentuře GLANC, s.r.o., IČ , dlouhodobě dobrá spolupráce s agenturou, doporučení Komise kulturní), - uzavření smlouvy o spolupráci s agenturou GLANC, s.r.o., se sídlem Palackého tř. 126, Brno, IČ , zastoupenou jednatelem Ing. Jaromírem Janáčkem, jejímž předmětem je spolupráce smluvních stran při zajišťování 24. Reprezentačního plesu ZMČ Brno-Kr. Pole. Smlouva je přílohou č. 22 tohoto zápisu - použití výtěžku tomboly na 24. Reprezentačním plese ZMČ Brno-Královo Pole dne na veřejně prospěšný účel na podporu činnosti organizace v oblasti sociální a zdravotní, a to Ruka pro život o.p.s., se sídlem Rajmonova 1199/4, Praha, IČ na podporu sociální služby Chráněné bydlení Brno, Božetěchova 11/15, Brno (doporučení Komise sociální). 19. Dětský karneval v r č. usnesení: 17R79/64: aby program dětského karnevalu konaného dne v KC Semilasso proběhl od 15:00 do 17:00 h, účinkující Divadlo Koráb. Cena vstupného 50,- Kč vč. DPH/osoba, děti do 2 let zdarma. Předprodej vstupenek na pokladně KC Semilasso. Náklady budou hrazeny z ORJ Návrh novely OZV statutárního města Brna č. 11/2017 o nočním klidu č. usnesení: 17R79/65: doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno Královo Pole doporučit kompetentním orgánům statutárního města Brna schválit - návrh na zařazení výjimky z doby nočního klidu do přílohy novely OZV statutárního města Brna č. 11/2017 pro akci Erbovní slavnosti 2018 v rozsahu dle přílohy zápisu 24

25 č. 23 (prestižní akce pořádaná MČ Brno-Kr. Pole, výročí 110 let udělení znaku Královu Poli, určeno pro širokou veřejnost, venkovní program nebude plánován po 22. hod.- omezení nočního klidu je organizační rezerva), - návrh na zařazení výjimky z doby nočního klidu do přílohy novely OZV statutárního města Brna č. 11/2017 pro akci Letní kino Semilasso v rozsahu dle přílohy zápisu č. 23 (nelze provozovat jindy než po setmění, dostupnost občanům MČ Brno-Královo Pole vč. klientů Centra Kociánka, obohacení kulturního života v letním období). 21. Žádost o vrácení poplatku za odtah vozidla při blokovém čištění č. usnesení: 17R79/66: s o u h l a s í s vrácením poplatku za odtah vozidla při blokovém čištění v MČ Brno-Královo Pole na ulici Ptašinského dne paní L. D. ve výši Kč z důvodu hospitalizace v nemocnici. 22. Návrh na uzavření pachtovních smluv na pozemky za účelem pěstování ovoce a zeleniny č. usnesení: 17R79/67: uzavření pachtovních smluv mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-Královo Pole a - paní P. B., bytem Brno na pronájem části pozemku na zahradu p.č. 657 k.ú. Sadová o výměře 396 m 2 za účelem pěstování ovoce a zeleniny - MUDr. T. N., bytem Brno na pronájem pozemku na zahradu p.č. 795, 796 k.ú. Sadová o výměře 535 m 2 za účelem pěstování ovoce a zeleniny. Pacht uvedených pozemků se sjednává na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Návrh pachtovních smluv je přílohou tohoto zápisu č Žádost o stanovisko k IZ Lesopark k.ú. Ponava č. usnesení: 17R79/68: souhlasí s investičním záměrem Lesopark k.ú. Ponava za podmínky zachování přístupu do lokality z ulice Generála Píky. pro:6 proti: 0 zdržel se: 0 25

26 24. Návrh textu Dohody o narovnání uzavírané mezi panem Karlem Pečenkou, zast. JUDr. Markétou Němcovou, advokátkou a statutárním městem Brnem a Českou pojišťovnou, a. s. č. usnesení: 17R79/69: s ch v a l u j e uzavření Dohody o narovnání mezi panem Karlem Pečenkou, zast. JUDr. Markétou Němcovou, advokátkou a statutárním městem Brnem a Českou pojišťovnou, a. s., ve věci vedené Městským soudem v Brně pod sp. zn. 2104C 37/2016. Návrh dohody o narovnání mezi žalobcem Karlem Pečenkou, zast. JUDr. Markétou Němcovou, advokátkou a žalovaným Statutárním městem Brnem a vedlejším účastníkem Českou pojišťovnou, a. s. (pojistitelem žalovaného) je přílohou tohoto zápisu č Žádost o instalaci zpomalovacích prahů na ulici Kociánka č. usnesení: 17R79/70: nesouhlasí s umístěním retardérů na ulici Kociánka u výjezdu z ulice Jarmily Kurandové z důvodu plánovaného napřímení ulice Kociánka. 26. Návrh na zařazení lokality k prodeji zboží a poskytování služeb do přílohy Nařízení statutárního města Brna č. 1/2002 Tržní řád, ve znění pozdějších nařízení, na ul. Technická, Brno a na ul. U Vodárny, Brno č. usnesení: 17R79/71: s o u h l a s í s žádostí společnosti KBs Foodtrucks s.r.o., IČ: , se sídlem Brno-střed, Veveří, Lidická 700/19, o zařazení lokality do přílohy Nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává Tržní řád, a to na ulici U Vodárny, část pozemku p.č. 4767/12, k.ú. Královo Pole, Brno 27. Návrh na zařazení lokality k prodeji zboží a poskytování služeb do přílohy Nařízení statutárního města Brna č. 1/2002 Tržní řád, ve znění pozdějších nařízení, na ul. Staňkova 17, Brno č. usnesení: 17R79/72: n e s o u h l a s í 26

27 s návrhem pana Daniela Rathouského, IČ: , se sídlem Brno-Maloměřice a Obřany, Obřany ev. č. 1507, na zařazení lokality do přílohy Nařízení statutárního města Brna č. 1/2002 Tržní řád, ve znění pozdějších nařízení, na ulici Staňkova u č. or. 17, Brno, k.ú. Ponava, část pozemku p.č. 679, za účelem zřízení letní restaurační zahrádky. 28. Žádost o umístění prodejního stánku na tržním místě na ulici Budovcova, Brno, Královo Pole, část pozemku p.č. 55/15, k.ú. Královo Pole č. usnesení: 17R79/73: b e r e z p o ř a d u j e d n á n í Žádost o umístění prodejního stánku na tržním místě na ulici Budovcova, Brno, Královo Pole, část pozemku p.č. 55/15, k.ú. Královo Pole Bod byl stažen. 29. Prodej třech kusů víceúčelových služebních vozidel Ford Transit užívaných odborem sociálních služeb ÚMČ Brno Královo Pole č. usnesení: 17R79/74: prodej třech kusů víceúčelových služebních vozidel užívaných odborem sociálních služeb ÚMČ Brno Královo Pole, minimálně za cenu stanovenou soudním znalcem (dle znaleckých posudků ze dne ). u k l á d á Mgr. Martině Illeové, vedoucí OSS, zajistit prodej třech kusů víceúčelových vozidel užívaných odborem sociálních služeb ÚMČ Brno Královo Pole. 30. Návrh na vyřazení neopravitelné a nefunkční myčky nádobí č. usnesení: 17R79/75: a) vyřazení neopravitelné a nefunkční myčky nádobí Winterhalter GS 14 E, inventární číslo , rok výroby 1997, pořizovací cena Kč, datum pořízení b) u k l á d á Mgr. Martině Illeové, zajistit vyřazení z majetku ÚMČ a ekologickou likvidaci 27