Zmluvné strany. Mestský úrad, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš Slovenská republika MUDr. Alexander Slafkovský primátor mesta

Transkript

1 DODATOKČ.1 k ZMLUVE O DlELO ~ý~ Č. 107/2013/PM. J_~J3( ~ / na uskutocnenie stavebnych prac: Zvýšenie kvality separovaného zberu odpadov v okrese Liptovský Mikuláš stavba separačnej haly v zmysle ust. ~ 536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany Objednávatel : Mesto Liptovský Mikuláš sídlo: Mestský úrad, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš Slovenská republika zastúpený: MUDr. Alexander Slafkovský primátor mesta kontaktná osoba: Ing. Jozef Repaský zástupca primátora mesta IČO: DIČ: bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. číslo účtu: /5600 tel. ČJ fax: 044/ ; 044/ lmikulas@mikulas.sk (ďalej len~ a Zhotoviteľ: sídlo: zastúpený: konta ktná osoba: IČO: DIČ: lč DPH: SK bankové spojenie: číslo účtu: zapísaný: tel. Č.! fax: (d alej len zhotovitel ) (objednávateľ a zhotoviteľ spolu d alej zmluvné strany ) ENVIGEO, a.s. Kynceťová 2, Banská Bystrica Slovenská republika RNDr. Pavol Tupý predseda predstavenstva RNDr. Pavol Tupý predseda predstavenstva Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica., oddiel: Sa, vložka číslo: 721/S skarba@envigeo.sk Zmluvné strany dňa uzavreli Zmluvu o dielo, číslo 107/2013/PM, (d alej len Zmluva ), ktorej predmetom bob zhotovenie dlela Zvýšenie kvality separovaného zberu odpadov v okrese Liptovský Mikuláš stavba separačnej haly, podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve. Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento Dodatok Č. 1 (d alej len dodatok ) k predmetnej Zmluve zo dňa , a podpísaním tohto dodatku súhlasia 50 zmenami v nižšie uvedených Článkoch Zmluvy, a to nasledovne: I. Predmet dodatku Predmetom tohto dodatku je doplnenie Času plnenia, oceneného výkazu výmer prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu Č. 1 Zmluvy o novú prilohy Č. I a 2 a s tým súvisiaca zmena ceny diela, 1z2

2 1. Článok 4. Čas plnenia ods Dokončenie,, Zmluvy sa za slová,, do 5 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy,, vkladajú slová: s tým, že do uvedenej lehoty sa nezapočíta doba, počas ktorej boll stavebné práce prerušené z d6vodu nevy hnutnej sanácie zosuvného svahu. Stavebné práce boll na základe zápisu v stavebnom denníku prerušené di~a a budú pokračovať až po vyriešení vzniknutej mimoriadnej situácie tzn. po zrealizovaní projektu geolo gickej úlohy Sanácia geologického prostredia realizácia vrtov a zárubného múru. 2. Článok 5. Cena dlela ods Zmluvy sa dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s doplnenými prílohami č. 1 a č. 2 k zmluve, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku sa mení nasledovne: Cena spolu ,18 bez DPH slovom Sedemstoosemdesiatjedentisícšesťstoštyrjdsať, 18/100 bez DPH K cene dlela bude účtovaná DPH podľa právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky v deň uskutoč nenia zdaniteľného plnenia. fl. Záverečné ustanovenia 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dlelo č /PM , ostávajú nezmenené. 2. Dodatok č. 1 k Zmluve o dlelo je vyhotovený v šiestich exemplároch, z ktorých objednávateť obdrží štyri vyhotove nia a zhotoviteľdve vyhotovenia. 3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je Rozpočet s výkazom výmer na Stavebné úpravy separačnej haly pre osadenie technológie separačnej linky ako Príloha č. 1 a Výkaz výmer zakladanie (zvýšený rozsah prác) ako príloha č Tento Dodatok č.1 kzmluve o dlelo nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ~ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a uzatvárajú ho slobodne a vážne, čo potvrdzujú svojimi podpismi na to oprávnení zástupcovia zmluvných strán. Príloha č.1: Rozpočet s výkazom výmer na Stavebné úpravy separačnej haly pre osadenie technológie separačnej linky Príloha č. 2 Výkaz výmer zakladanie (zvýšený rozsah prác) V Liptovskom Mikuláši, dňa V Banskej Bystrici, dňa Za objednávateľa: Za zhotovřiei~ MUDr. Alexander Slafkovský primátor mesta RNDr. Pavol Tupý predseda predstaven~va 2z2

3 3., de SIGNUM, s-r-ot STR~NE 4 494/9~ IC~ L~5 55~497~ LIPTOVSKÝ MI~LJLÁ~ SEPARACIA KOMUNALNEHO ODPADU LIYfOVSKÝ MIKULÁŠ - PODBREZINY KONTROLNÝ ROZPOČET JEHO NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOIJ JE KOMPLETNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA ZÁKAZKA Č. INVESTOR: SADA Č.: 201 3~04 MESTO DÁTUM I VYHOVENIA Liptovský Miku1as ~aprí~ ~013 ~

4 REKAP~TULAC~A ROZPOČTU Stavba: SEPARÁCIA KOMUNÁLNEHO ODPADU LIPT.MIKULÁŠ Objekt: Stavebné úpravy separačnej haly pre osadenie technc Objednávateľ: Mesto Liptovský Mikuláš Časť: Zhotoviteľ: JKSO: Dátum: Hmotnosť Kód Popis Dodavka Montaz Cena celkom celkom Suť celkom HSV Práce a dodávky HSV 6 507, , ,56 383,806 0,000 1 Zemné práce 0,00 763,43 763,43 0,000 0,000 2 Zakladanie 110, , ,05 158,861 0,000 3 Zvislé a kompletně konštrukcie 0,00 115,00 115,00 2,465 0,000 5 Komunikácie 5 517, , ,83 218,288 0,000 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0, , ,09 2,652 0,000 9 Ostatně konštrukcie a práce-búranie 879, ,85 1,540 0, Presun hmót HSV 0, , ,31 0,000 0,000 PSV Práce a dodávky PSV 6 224, , ,11 6,177 0, lzolácie proti vode a vlhkosti 724,84 697, ,59 0,243 0, Konštrukcie tesárske I 806,09 781, ,07 4,866 0, Konštrukcie dopinkové kovové 3 693, , ,81 0,900 0, Dokončovaciepráce-nátery 0, , ,64 0,169 0,000 M PráceadodávkyM 0,00 381,51 381,51 0,000 0, M Elektromontáže 0,00 81,51 81,51 0,000 0,000 : 24-M Montáže vzduchotechnických zariad. 0,00 300,00 300,00 0,000 0,000 Celkom , ,18 389,98

5 ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER Stavba: SEPARÁCIA KOMUNÁLNEHQ ODPADU LIPT.MIKULÁŠ Objekt: Stavebné Úpravy separačnej haly pre osadenie technológie separačnej linky Časť: Objednávatet: Mesto Liptovský Mikuláš Zhotoviteľ: JKSO: EČO: Spracoval: Ing. Ján Jančo Práce a dodávky HSV I Zemné práce Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do m ,56 383, spevn.plochy 246*63/2*0, Príplatok k cenám za lepivost horniny 3 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr do m o~ Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 rn Poplatok za skládku prebytočnej Zeminy 2 Zaklacjanje ~Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PSa nesúdržných , ,671 Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.c 25/30 lis 17,35*5,86*(0,35.02) 1215 Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce ?~35 5,86)*2*0,1 5 Betán základových pásov, prostý tr.c 25/30.5«(6,05 1 0,255*2)*1 3 nie stien základových pásov, zhotoven ie-dielce I 0,255~2)~1 3*2 le stien odstránenie-di~~~~ základových múrov, železový (bez výstuže), tr.c 25/30 045*(85 29)*2*1 1 0,45 (21 8+0,45*2 2,4)*2*1 2 Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce 5+2,9)*2*1 1*2 (21,8 0,45*2 2 4)*2*l 2*2 je základových múrov obojstranné odstránenie-dielce základových múrov nosných zo zvár. sietí KARl vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 5, šírky 0cl O do 3 m 17,35*5,86 Geotextília netkaná polypropylénová pp 300 Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z geomreže, na upravenom Zvislé a kompletně konštrukcje 1,09 110,82 15, , ,01 0, ,471 0,000 ~ :~ ~ 5 Komunikácje PodkIaci~hy zo štrkopiesku stabilizovaného cementom, SPC v množstve do 80 kg/m3 konštr. Spevn.plochy 24,6*6,3/2*0,2 Podklad z kameniva hrubého drveného veľ.8-16 mm (vibr.štrk), po zhut.hr.150 mm , I

6 Podklad z kameniva hrubého drveného veľ mm (vibr.štrk), po zhuthr.200 mm m ,24 736,10 49,386 Podklad spevnenej plochy z kameniva d~eného so zhutnením frakcieo-63mm m3 21,310 28,24 601,79 41,155..~.~.~ 24,6*6,312*(0,200 0,35o)12 21,310 Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrenim a zhutnením trii, po zhutnení hr.100 mm m2 77,490 16, ,86 20,588 24,6*6,3/2 77,490 Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kglm2 m2 154,980 0,38 58,89 0,869 77,490*2 154,980 Betón asfaltový modifik. MOASom po zhutnení i.tr. strednozrnný AC (ABS) aiebo hrubozrnný (ABH) hr.40 mm m2 77,490 9,03 699,73 8,208 Betón asfaltový modifik. MOASom po zhutnení litr, jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 1 1 (ABS) aiebo hrubozrnný AC 16(ABH) hr~60 mm m2 77,490 13, ,72 12, Montáž uzavretého žľabu 150, do ióžka z betónu prostého tr.c 25/30 m 41,960 17,86 749,41 13,026 20,98*2 f 41, Liniový odvodňovací žľab S roštom, odtokem - komplet m 41, , ,74 3,147 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie I 805,09 2, Protišmyková úprava betónmazaniny podlahy náterom PU-EP, vsyp m2 841,680 1, ,28 2, *21 4~8,5*2,0~21 8*2,4~33,0*6,9~1 1,5*2,4 841, Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie m2 14,784 8,33 123,15 0,127 pre spádovanie podlahy (21,0*2+4,114+7,06+596)*025 14, Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie m2 14,784 2,75 40,66 0,000 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 020,85 1,540 I 35Io~~ Osadenie ochranného uhoinika m 139,440 1,83 255,18 0,657 (6,5+2,0+21,8+2,4 O08*4)*2 70,040 (8,5+2,0 21,8+2,4)*2 69,400 Súčet 139,440 Tyč oceľová jemná prierezu L, rovnoramenný uhoľník, oceľ ozn STN , 40X40x4 mm t 0,168 I 070,73 179,88 0,168 (8,5+2,0+21,8+2,4)*2*242/1000 0,168 Tyč oceľová stredná prierezu L, rovnoramenný uhorník, oceľ ozn STN 11373, 8OX8OX8mm t 0, ,99 699,45 0,713 + pracne (8,5+2,0+21,8+2,4+008*4)*2*( ) ,713 Osadeníe drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti do I kg/kus ks 22,000 3,47 76,34 0,002 stenya B ,000 ~ ótt Podporná technická dokumentácia ks 1, , ,00 0, Presun hmót HSV 2 963,31 0,000 Presun hmót pre haly 802, 811, zvisiá nosná konštr. z tehál, tvárnic, blokov alebo kovová do výšky 20 m t 384,346 7, ,31 0,0001 PSV Prácea dodávky PSV ,11 6, lzolácie proti vode a vlhkosti I 422,59 0,243 ~ izoiácia proti tiakovej vede termopiastami zvisle fóliou PVC I položenouzvisie m2 85,780 5, ,019 (8,5+O,25*2*2+2,Q)*2*1 1 +(21 8+0,25*2*2+2,4)*2*1 2 85, FA TRAFOL 803, fólia hr. 1,50 mm hnedá, mliečna, signálna m2 85, 780 7,01 601,32 0, izoiácia proti tiakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy~zvisie m2 85,780 2,24 192,15 0,017 ~ Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex Pp 400 m2 85, 780 1,44 123,52 0, Presun hmót pre izoiáciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m t 0,243 26,16 6,36 0, Konštrukcie tesárske 2 588,07 4,866 I 46f IZvláštne výkony, hoblovania reziva na stavenisku, plošné 1m2 I , ,37j ~

7 85,8~2 171, Montáž debnenia stien z hrubých hranolov na zraz, hr.100 mm m2 85,800 1,59 136,42 0,014 stenya+b (465,0+36,O 325,5+31,5)*O,1 85, Rezivo SM!J -. hranoly štandard do 6 m m3 8, , ,09 4, ,8*0, Spojovacie prostriedky kunce, svorníky, fixačně dosky m3 8,580 8,86 76,02 0,133 So Presun hmót pra konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m t 4,866 40,52 197,17 0, Konštrukcie dopinkové kovové 6 666,81 0,900 Montáž vrát otočných, osadených do ocel ovej konštrukcie, s plochou nad 13 m2 ks 1, ,50 210,50 0, Vráta kovové otočné štvorkrídlové 4200X4500 mm vrátane zárubne ks 1, , ,49 0,125 Montáž ostatných atypických kovových stavebných dopinkových konštrukcií nad 20 do 50 kg kg 534,600 1,30 694,98 0,034 stenya B 315,9+218,7 534,600 Tyče ocefové stredné prierezu IPE, oceľ ozn. STN , podfa EN alebo EN ISO S235JRGI,ozn. prierezu 100 t 0, ,43 554,81 0, ,160/1000 0, Úprava OK pre technoiógiu, nátery - komplet ks 1, , ,00 0,200 Presun hmót pre kovové stavebné dopinkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m t 0,525 34,35 18,03 0, Dokončovacie práce - nátery I 023,64 0,169 Nátery kov.stav.dopink.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce2xemaiiovaním rn2 63,662 4,04 257,19 0,013 Nátejy kov, stav, dopink. konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnůce, základné m2 63,662 2,12 134,96 0,005 IPE 100 o,4*(39 27) 26,400 piatničky 0,2*0,1 5*(1 2+9) 0,255*O,255 0,695 uholník 0,21*69,4+0,314*70,04 36,567 Súčet 63, Nátery tesárskych konštrukcií protihnilobné, povrchová impregnácia m2 343,200 1,84 631,49 0,151 steny A+B 0,1 *4*( o ) 343,200 M Práce a dodávky M 381,51 0, M Elektromontáže 81,61 0,000 J 62J921 J2lOOl00002JÚpraval-IRMS ks i,oooj 81,511 81,511 o,oool 24-M Montáže vzduchotechnických zariad. 300,00 0,000 J J Úpravy pre VZT (Ok, mreže, prestupy) Iks I 2,0001 lso,ooj 300,OOJ o,oooj Celkom ,18 389,983 Strana 3 z3

8 Výkaz výmer - zakladanje - mikropilóty Výstavba separačnej haly v meste Liptovský Mikuláš Vrtné práce - horizontálne vrty p. Č. Popis jednotka počet jedn. cena spolu v Euro 1. rérkové mikropilóty tlakové I ťahové z ocele časť hladká, pri priemere nad 60 do 80 mm m 110,000 89, ,00 bližšio kolkulácja položky Č. 1 - vřtanie vrtu pre mikropilíty m 35,00 - osaderiie mikropilóty do vetu m 2,00 - zálievka mikropilóty - nizkotlaková injektáž m 6,00 ~ - injektáž mikropilóty-vysokotlaková injektáž m 6,00 - oceľová mikropilóta 76/10 mm - materiál m 25,00 - cementová injekčná zmes materiál m 15,00 2. hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej tlakom I ťahom, pri priemere mikropilóty nad 60 do 80 mm ks 104,000 28, ,00 bližšia kalkulócia položky Č. 2 - materiál na hlavu mikropilíty ks 14,00 - výroba hlavy mikropilóty ks 6,00 - montáž hlavy mikropilóty ks 8,00 Spolu v Euro ,001 Vypracoval: Ing. Zoltán Jasovsk Banská Bystrica, Ing. Eva Satinová podpredseda predstavenstva V