Zkušenosti ČEPS s územně plánovacími a povolovacími procesy energetických staveb s důrazem na sítě VVN a ZVN
|
|
- Ludvík Svoboda
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Zkušenosti ČEPS s územně plánovacími a povolovacími procesy energetických staveb s důrazem na sítě VVN a ZVN Praha JUDr. Petr Flášar odbor Právních služeb ČEPS, a. s.
2 Obsah Cíl prezentace Stručný popis stávajícího stavu realizace sítí Podstatné navrhované legislativní změny (SZ, ZoV) Změny v projednávané novele SZ a ZoV Mapa přenosové sítě s výhledem do r Závěr
3 Cíl prezentace Seznámit účastníky semináře: se zkušenostmi ČEPS a dalších rozvodných společností na úseku územního plánování, povolování a realizace energetických staveb, s důrazem na elektrické sítě o napětí nad 110 kv, provozovateli sítí navrhované nejpodstatnější změny SZ a ZoV, nejpodstatnější obsah změn projednávané novely SZ a ZoV
4 Stručný popis stávajícího stavu Stávající stav přenosové soustavy (PS): doběh životnosti sítí PS, nutnost jejich obnovy a modernizace (většina sítí PS vznikla za účinnosti zákona č. 79/1957 Sb. v 60 a 70 letech min. st.) snižování významu sítí 220 kv, jejich postupné vytlačování sítěmi 400 kv složité zajišťování nových připojení a přenosu (včetně OZE), nízká kapacita přenosové schopnosti nutnost nových přenosových kapacit pro vyvedení a dodávku elektřiny růst nároků na mezinárodní tranzit a propojení PS vyšší požadavky na bezpečnost a spolehlivost složitost a časová náročnost územně plánovacích a povolovacích procesů
5 Stručný popis stávajícího stavu Časové nároky na modernizaci a obnovu v návaznosti na plánovací a povolovací procesy: nepřiměřené časové nároky na územně plánovací procesy zdlouhavé a složité posuzování v rámci EIA bez záruky vydání kladného stanoviska složité a zdlouhavé povolovací řízení (ÚR a SP); nedostatek zkušeností s povolováním liniových staveb na straně stavebních úřadů
6 Stručný popis stávajícího stavu Ideální doba přípravy a realizace jednotlivých staveb dle SZ
7 Stručný popis stávajícího stavu
8 Podstatné navrhované legislativní změny (SZ, ZoV) urychlení výstavby sítí nutnost změny souvisejících právních předpisů zvolená cesta - změnou stávajících zákonů přímo souvisejících s výstavbou = SZ, ZoV do přípravy změn zapojeny externě spolupracující advokátní kanceláře a PF UK garance, že výstupy projektu jsou ústavně konformní
9 Podstatné navrhované legislativní změny (SZ, ZoV) Návrhy změn SZ zaměřeny na: Oprávněná osoba vymezit investora veřejné infrastruktury (VI) jako osobu se širšími právy vůči ostatním stavebníkům; takovou osobou pouze osoba, která je jiným právním předpisem uložena výslovná povinnost rozvoje VI Územní studie (ÚS) posílení práv provozovatelů veřejné infrastruktury tak, aby se musela územní studie na jejich podnět zpracovávat vždy v určité předem dané lhůtě Politika územního rozvoje (PÚR) přijetí úpravy, která by umožňovala dílčí aktualizaci PÚR v mezidobích mezi čtyřletými cykly i bez vazby na vypracování zprávy o uplatňování PÚR posílení pozice investorů VI tak, aby byly jejich podněty k aktualizaci PÚR rozhodnuty v určité lhůtě
10 Podstatné navrhované legislativní změny (SZ, ZoV) Zásady územního rozvoje (ZÚR) posílení role investora VI a celospolečenských potřeb rozvoje VI v rámci zpracování ZÚR podněty k aktualizaci řešeny přednostně (zvýraznění veřejného zájmu) aktualizace ZÚR je řešena obdobně jako u PÚR (aby krajský úřad provedl aktualizaci ZÚR z podnětu investora veřejné infrastruktury, bude-li se týkat výstavby veřejné infrastruktury, či potřeba aktualizace ZÚR bude vyvolána PÚR) v případě rozporu ZÚR a PÚR krajům stanovit lhůtu pro uvedení ZÚR do souladu s PÚR
11 Podstatné navrhované legislativní změny (SZ, ZoV) Územní plán obce (ÚP) aby investor výstavby VI mohl podat nejenom podnět k pořízení ÚP či jeho změně, ale aby mohl učinit přímo i návrh na takovou změnu i v případě, kdy nemá vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě povinnost v určeném čase uvést ÚP do souladu s ZÚR Spojené územní řízení (ÚŘ) a stavební řízení (SŘ) požádá-li o spojení ÚŘ a SŘ investor VI a jedná-li se o stavbu infrastruktury zachycenou v ÚP nebo RP schváleném v území, spojí stavební úřad ÚŘ a SŘ vždy ÚŘ a EIA ÚŘ se spojuje s vybranými postupy při EIA v případě, že příslušným úřadem je krajský úřad a varianty řešení záměru z se nezpracovávají nebo v případě, že příslušným úřadem je MŽP a záměr se týká výstavby dopravní a technické infrastruktury.
12 Podstatné navrhované legislativní změny (SZ, ZoV) Změna ZoV navrhovaná změna předpokládá rozdělení řízení do dvou fází ( dvě samostatná rozhodnutí) 1. fáze - rozhodováno o podmínkách vyvlastnění (splněny zákonné podmínky a zda dojde k omezení nebo odnětí vlastnického práva) a o přiznání náhrady, dosud však nikoliv v konkrétní výši. pokud by rozhodnutí nabylo právní moci, byla by ex officio zahájena 2. fáze řízení - rozhodnutí o výši náhrady řízení by nebyl zatíženo spory o výši náhrady a zdlouhavým pořizováním znaleckých posudků a jejich revizí návrh obsahoval rovněž zkrácení termínu pro přijetí návrhů vyvlastnitele a některé další drobnější úpravy
13 Změny v aktuální projednávané novele SZ Územní plánování: 1. Novela v souvislosti se změnami ZÚR zavádí pojem oprávněný investor s právem podání námitek proti návrhu ZÚR a právy podat návrh na aktualizaci ZÚR 2. Zavádí se možnost zvláštního režimu pro aktualizaci PÚR ČR o aktualizaci (obsahu a zkrácení lhůt) rozhodne vláda ČR 3. V souladu s PÚR může Krajský úřad rozhodnout o průběžné aktualizaci ZÚR z důvodu rozvoje veřejné dopravní a technické infrastruktury (obdoba aktualizace PÚR) 4. Oprávněný investor má právo námitek proti návrhu ÚP a podat návrh na pořízení ÚP (rozhoduje zastupitelstvo obce)
14 Změny v aktuální projednávané novele SZ Územní rozhodování: koncepčně se principy a postupy pro umísťování energetických staveb a zařízení nemění 79 (nevyžadující ÚR) výměna vedení pokud se nemění trasa a rozsah ochranného a bezpečnostního pásma Stavební řád: 103 významná koncepční změna pro povolování provádění a užívání energetických staveb a zařízení; rozšiřuje okruh staveb a zařízení (s výjimkou budov), které nebudou vyžadovat ohlášení ani stavební povolení (pro provedení postačí ÚR nebo územní souhlas)
15 Změny v aktuální projednávané novele ZoV 24 (2) (1) Dospěje-li vyvlastňovací úřad k závěru, že podmínky pro vyvlastnění byly splněny, rozhodne samostatnými výroky o vyvlastnění práv k pozemku nebo stavbě a o náhradě za vyvlastnění. Výroky o vyvlastnění práv k pozemku nebo stavbě vyvlastňovací úřad určí, v jaké lhůtě a jakým způsobem je vyvlastnitel povinen zahájit uskutečňování účelu vyvlastnění; lhůta nesmí být delší než 2 roky od právní moci rozhodnutí.
16 Mapa přenosové sítě s výhledem do r. 2025
17 Závěr Navrhované změny vedou k zjednodušení a k částečnému zrychlení plánovacích a povolovacích procesů, jsou zcela nezbytné pro udržení hospodářského rozvoje ČR
18 Vedeme elektřinu nejvyššího napětí Děkuji za pozornost JUDr. Petr Flášar JUDr. Imrich Kliment ČEPS, a.s Elektrárenská 774/2 Praha 10
Problematika povolovacích procesů staveb vedení přenosové soustavy
Problematika povolovacích procesů staveb vedení přenosové soustavy Ing. Luděk Tácha ČEPS, a.s. Základní informace o ČEPS, a.s. Výhradní provozovatel přenosové soustavy ČR na základě licence na přenos dle
VíceNovela stavebního zákona
Hlavní změny na úseku územního plánování XIII. Setkání starostů a místostarostů JčK Zliv 25.1.2018 Ing. Viktor Tomšík Vydána pod č, 225/2017 Sb., účinná od 1.1.2018 Změny se dotknou i souvisejících vyhlášek
VíceNovela stavebního zákona
Novela stavebního zákona MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Eva Fialová Odbor územního plánování Úvodní informace Novela zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu - změna zákonem č. 350/2012
VíceStavební zákon aplikační praxe pro stavby přenosové soustavy 20.9.2013
Stavební zákon aplikační praxe pro stavby přenosové soustavy 20.9.2013 Ing. Miroslav Prokeš Vznik a historie ČEPS Invest, a.s. 23. 3. 2010 založení PREVRO, a.s. 100% dceřiná společnost ČEPS, a.s. 16. 11.
VíceStrategie rozvoje území a integrace průmyslových a logistických parků Ing. Mgr. Petr Lepeška
Strategie rozvoje území a integrace průmyslových a logistických parků Ing. Mgr. Petr Lepeška Zástupce ředitele odboru územního plánování MMR, vedoucí oddělení koncepčního a metodického 1 ÚLOHA ÚZEMNÍHO
VíceVýstupy z činnosti PS č. 7 pro zjednodušení přípravy energetických staveb
K bodu č. 7 programu Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR, konané dne 13.12.2012 Výstupy z činnosti PS č. 7 pro zjednodušení přípravy energetických staveb Energetika musí trvale zabezpečovat
VíceZměny územních plánů a nabytí jejich účinnosti
Změny územních plánů a nabytí jejich účinnosti Porada pořizovatelů 11/2017 Změny ÚP a nabytí jejich účinnosti Změny ÚP po novele SZ Pořízení změny klasicky dle dosavadního postupu (ZO rozhodne o pořízení
VíceNovela zákona č. 183/2006 Sb.
Novela zákona č. 183/2006 Sb. Během týdne 22.6.-26.6.2015 bude zahájeno mezirezortní připomínkové řízení V souvislosti s touto novelou je možno uplatnit náměty na změnu vyhlášek č. 500/2006 Sb a č. 501/2006
VíceNOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA
NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA Koordinované stanovisko 4 odst. 7 SZ se již nepoužije u zadání územního plánu rozdílné lhůty a uplatňování požadavků DO nadále však postačí posílat jen jeden dopis na celý KÚ 47
VíceNovela stavebního zákona
Novela stavebního zákona Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Zpracovalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2012 ISBN 978-80-87147-37-5 Obsah Význam novely stavebního zákona pro investory veřejné dopravní
VíceNovela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) říjen 2012
Novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) říjen 2012 Mgr. Daniela Kozáková Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář Největší právnická firma v České
VíceTechnická infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu Ministerstva zemědělství
Technická infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu Ministerstva zemědělství Ing. Miroslav Král, CSc., ředitel odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření Stavební zákon - 2 odst.
VíceNOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ. Praha 20. října 2015
NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ Praha 20. října 2015 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY V oblasti územního plánování a stavebního řádu připraví vláda novelu stavebního zákona, která přinese
VíceÚzemní plán po novele SZ
Porada pořizovatelů 11/2017 43 odst. 1 SZ Územní plán... vymezí... plochy změn v krajině. - legislativní úprava na základě dnes běžné praxe Pro územní rezervy se použije 36 odst. 1 obdobně. - vazba na
VíceNovela stavebního zákona
Novela stavebního zákona MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Novela zákona 183/2006 Sb. a změny souvisejících předpisů Novela stavebního zákona OBSAH INFORMACE 1. Dosavadní průběh prací 2 Návrh změn na úseku
VíceNovela stavebního zákona. Ing. Eva Fialová
Novela stavebního zákona Ing. Eva Fialová Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související
VíceProblematika územního rozhodování
Problematika územního rozhodování vodoprávní úřady Medlov 15. a 16. 10. 2013 Mgr. Jana Machačková ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ diferenciace rozhodování v zastavěném a nezastavěném území využití zjednodušujících
VícePOŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY
POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY Odbor územního plání, MěÚ Černošice vedoucí: Ing. Helena Ušiaková referent: Ing. arch. Kristýna Jirsová ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný
VíceÚzemní plánování - aktuální informace
Územní plánování - aktuální informace MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Eva Fialová Odbor územního plánování Novela soudního řádu správního - zákon č. 303/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 150/2002
VíceVendula Zahumenská. Hlavní změny ve stavebním zákoně od roku 2018
Vendula Zahumenská Hlavní změny ve stavebním zákoně od roku 2018 Hlavní změny ve stavebním zákoně od roku 2018 Od 1. 1. 2018 bude platit rozsáhlá novela stavebního zákona. Je spojena především se závažným
VíceAktuální informace z oblasti územního plánování
Aktuální informace z oblasti územního plánování MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Filip Novosád Odbor územního plánování, Ministerstvo pro místní rozvoj 19. zasedání Pracovní skupiny pro udržitelný
VíceProces přípravy dopravních staveb a možnosti jeho ovlivnění
přijel na seminář Proces přípravy dopravních staveb a možnosti jeho ovlivnění Libor Jarmič, Praha, 7. 10. 2015 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a
VíceLETTER 2/2018 NEWSLETTER 2/2018. Novela stavebního zákona 2018
LETTER 2/2018 Novela stavebního zákona 2018 NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA 2018 Dne 1. ledna 2018 nabyla účinnosti velká novela stavebního zákona, tj. zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006
VíceSITEL, spol. s r.o. Prezentace přípravy staveb z právních norem, vlastnických vztahů, BOZP při realizacích staveb, ochrana životního prostředí
SITEL, spol. s r.o. Prezentace přípravy staveb z právních norem, vlastnických vztahů, BOZP při realizacích staveb, ochrana životního prostředí PŘEDTÍM NEŽ ZAČNETE STAVĚT, MUSÍTE ZVLÁDNOUT: Seznam právních
VíceÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A PROJEKTY SPOLEČNÉHO ZÁJMU
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A PROJEKTY SPOLEČNÉHO ZÁJMU 20. celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu Ing. Zdeňka Fialová ředitelka odboru odbor stavební úřad 1 Nařízení (EU) č. 347/2013 Nařízení
VícePrávní konference SMO ČR
Právní konference SMO ČR Brno 26. dubna 2018 Novela stavebního zákona Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon JUDr. Vladimíra Sedláčková
VíceREGIONSERVIS konference o územním plánování a stavebním právu
REGIONSERVIS konference o územním plánování a stavebním právu Praha 22. 1. 2013 Mgr. Jana Machačková PRÁVNÍ ÚPRAVA zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
VíceNOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA ve vazbě na energetické stavby a projekty společného zájmu
21. celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu Plzeň, 12. 13. října 2017 NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA ve vazbě na energetické stavby a projekty společného zájmu ředitelka odboru stavební úřad
VíceÚzemní studie Regulační plán
Zákon č. 225/2017 Sb.: novela stavebního zákona Územní studie Regulační plán Porada pořizovatelů 11/2017 Územní studie 30 (4) V zadání územní studie může pořizovatel stanovit, že ten, kdo hodlá změnu v
VíceZasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Ústecký kraj Zasedání
VíceÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A REGENERACE REGULACE, ZASTAVĚNOST M. Moravkova Druhy podpory REGENERACÍ:
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A REGENERACE REGULACE, ZASTAVĚNOST M. Moravkova Druhy podpory REGENERACÍ: V cílech a úkolech územního plánování Důraz na hospodárné využívání území Prověřování, odůvodnění a kontrola souladu
VíceZávazná stanoviska orgánů územního plánování po novele stavebního zákona. Brno
Závazná stanoviska orgánů územního plánování po novele stavebního zákona Brno 7.12.2017 Závazná stanoviska orgánů územního plánování po novele stavebního zákona se vztahují na řízení a postupy podle stavebního
VíceOptická infrastruktura a stavební zákon
Optická infrastruktura a stavební zákon Stavební právo zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby
VíceČÁST PRVNÍ URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Platné znění zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST PRVNÍ URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ
VíceÚzemní plánování - aktuální informace
Územní plánování - aktuální informace MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Eva Fialová Odbor územního plánování Rozhodnutí o pořízení ÚP SZ 6 odst. 5 písm. a) - Zastupitelstvo obce rozhoduje v samostatné
VíceÚzemní rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění
Územní rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro období od 1. října 2007 A. Územní rozhodování 1. Zastavěné území
VíceÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ s důrazem na změny v souvislosti s velkou novelou stavebního zákona a prováděcích vyhlášek. Mgr.
ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ s důrazem na změny v souvislosti s velkou novelou stavebního zákona a prováděcích vyhlášek Mgr. Jana MACHAČKOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
VíceStavební právo 1 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ. Filip Dienstbier
Stavební právo 1 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Filip Dienstbier Program: A. Stavební právo 1. pojem, předmět 2. právní úprava 3. přehled organizace veřejné správy B. Zásady činnosti správních orgánů ve stavebním právu
VíceD.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu
D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační
VíceProtipovodňová opatření vč. možnosti vyvlastňování. Přehrady a povodně - možnosti regulace seminář Senát PČR 29. října 2013, Praha Král Miroslav
Protipovodňová opatření vč. možnosti vyvlastňování Přehrady a povodně - možnosti regulace seminář Senát PČR 29. října 2013, Praha Král Miroslav Obsah Povodeň v červnu 2013 Preventivní protipovodňová opatření
VícePlánování a rozhodování v území LGŠ Brno 2012
Plánování a rozhodování v území LGŠ Brno 2012 Eduard Pataki Plánování a rozhodování v území Od prvotního záměru postavit nějakou stavbu nebo realizovat nějaký zásah v území až po reálné uskutečnění tohoto
VíceNovela stavebního zákona a související zákony včetně prováděcích vyhlášek
Novela stavebního zákona a související zákony včetně prováděcích vyhlášek MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Celostátní konference 12. a 13. 10. v Plzni JUDr. Vladimíra Sedláčková odbor stavebního řádu
VíceNovela stavebního zákona z pohledu dopravních staveb
Novela stavebního zákona z pohledu dopravních staveb Ministerstvo dopravy 21. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU Plzeň, 12. 13. října 2017 Přínosy novely na úseku územního plánování
Víceúzemní plánování a stavební řád
územní plánování a stavební řád Stavební zákon 183/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) územní plánování představuje obsáhlý soubor činností zabývající
VíceProblematika povolovacích procedur a její vliv na realizaci investičních akcí ČEPS
Problematika povolovacích procedur a její vliv na realizaci investičních akcí ČEPS Ing. Pavel Švejnar, JUDr. Imrich Kliment, ČEPS, a.s. PROCEDURY PŘI PŘÍPRAVĚ VÝSTAVBY VEDENÍ Na začátku každého projektu
Více2. ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÁLOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ 9/2014 7/2018
Městský úřad Moravské Budějovice Odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 36, 676 02 Moravské Budějovice --------------------------------------------------------------------------- 2. ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ
VíceOPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Územní plán KRALOVICE. Změna č. 5. Květen 2018 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Územní plán KRALOVICE Změna č. 5 Květen 2018 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydáno Zastupitelstvem města Kralovice Nabytí účinnosti dne...... MÚ Kralovice, odbor regionálního rozvoje a územního
VíceEIA A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA. Diskuzní setkání Stavebního fóra - 4. června 2015
EIA A NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA Diskuzní setkání Stavebního fóra - 4. června 2015 MŽP jako gestor směrnice EIA vypracovalo novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a souvisejících zákonů, tj.
VíceNávaznost na jiné právní předpisy Mgr. Pavla Bejčková
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Návaznost na jiné právní předpisy Mgr. Pavla Bejčková Co se dozvíte Vztah zákona o ochraně ovzduší k procesním předpisům
VíceStrategie investic ČEPS. Seminář AEM. Jiří Dvořák. Sekce Strategie ČEPS, a.s.
Strategie investic ČEPS Seminář AEM ČEPS - 15. 6. 2009 Jiří Dvořák Sekce Strategie ČEPS, a.s. Obsah Úvod a legislativní rámec Faktory ovlivňující plánování rozvoje ES ČR Připojování výroben a odběrů do
VíceLegislativní podmínky připojování fotovoltaických elektráren do elektrizační soustavy ČR
Legislativní podmínky připojování fotovoltaických elektráren do elektrizační soustavy ČR Rostislav Krejcar ČVUT, Fakulta elektrotechnická Praha 14. 6. 2013 CZEPHO Zákony ČR spojené s připojováním FVE do
VícePOSTUPY PŘI ÚZEMNÍM ROZHODOVÁNÍ PŘI EXISTENCI RŮZNÝCH NÁSTROJŮ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
POSTUPY PŘI ÚZEMNÍM ROZHODOVÁNÍ PŘI EXISTENCI RŮZNÝCH NÁSTROJŮ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 1 ÚZEMNÍ PLÁN ( 43 odst. 1) Je vymezeno: zastavěné zastavitelné plochy vymezené k zastavění plochy vymezené ke změně stávající
VíceZn. nové. Zákon je složitější Územně plánovací informace. Územní souhlas místo územního rozhodnutí
Stavební zákon Zákon je složitější Územně plánovací informace úřad informuje stavebníka na požádání, zda stavba vyžaduje územní souhlas nebo územní rozhodnutí, zda stačí ohlášení nebo je třeba stavebního
VícePřipravovaná novela stavebního zákona Novela zákona EIA
Připravovaná novela stavebního zákona Novela zákona EIA Praha 24. března 2015 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY V oblasti územního plánování a stavebního řádu připraví vláda novelu stavebního zákona, která přinese
Více23. zasedání Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území Výboru pro udržitelné municipality RVUR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR
23. zasedání Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území Výboru pro udržitelné municipality RVUR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha, 24. srpna 2017 Program zasedání 13:05 Zahájení
VíceZávazná stanoviska orgánů územního plánování po novele stavebního zákona. Kouty
Závazná stanoviska orgánů územního plánování po novele stavebního zákona Kouty 2. 3. 11. 2017 Závazná stanoviska orgánů územního plánování po novele stavebního zákona Východiska právní úpravy Příslušnost
VícePOSTAVENÍ OBCE V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ DLE NÁVRHU NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA
POSTAVENÍ OBCE V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ DLE NÁVRHU NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA OBEC JAKO ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Nový stavební zákon upravuje mimo jiné soustavu orgánů územního plánování. Působnost ve
VíceZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAJKOVÁ
ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAJKOVÁ v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
VíceSTAVEBNÍ LEGISLATIVA KONEC VOLEBNÍHO OBDOBÍ CO DÁL Ing. Václav Matyáš prezident SPS
STAVEBNÍ LEGISLATIVA KONEC VOLEBNÍHO OBDOBÍ CO DÁL 2017 Ing. Václav Matyáš prezident SPS CO JSME OČEKÁVALI V TOMTO VOLENÍM OBDOBÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY Vláda zpracuje a předloží zákon o liniových
VíceZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO
ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
VíceROSTOUCÍ POŽADAVKY NA DOPRAVU (DISTRIBUCI) ELEKTŘINY. ČEZ Distribuce, a. s.
ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA DOPRAVU (DISTRIBUCI) ELEKTŘINY ČEZ Distribuce, a. s. PROGRAM Představení oblasti distribuce ČEZ Jiří Kudrnáč, ředitel divize Distribuce ČEZ Hlavní investiční akce ČEZ Distribuce Josef
VíceÚZEMNÍ PLÁN JAKO ZÁKLADNÍ NÁSTROJ ROZVOJE OBCE V SOUČASNÝCH PODMÍNKÁCH. ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ČR Mgr. Ing. arch.
ÚZEMNÍ PLÁN JAKO ZÁKLADNÍ NÁSTROJ ROZVOJE OBCE V SOUČASNÝCH PODMÍNKÁCH ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ČR Mgr. Ing. arch. Zdeněk Černý ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ČR založena
VíceNávrh na pořízení ÚP se podává u obce.
Úkony pořizovatele Úkony ostatních subjektů Kontrolované výstupy 46 SZ Návrh na pořízení ÚP 1. Pořizovatel posoudí úplnost návrhu, jeho soulad s právními předpisy a v případě nedostatků vyzve navrhovatele,
VíceMožnosti uvedené v ustanoveních SZ 18 odst. 5 SZ
Metodické sdělení MMR k problematice výkladu ustanovení 18 odst. 5 i dalších ustanovení stavebního zákona a možnostem jejich využití při přípravě staveb veřejné dopravní infrastruktury. Platná právní úprava
VícePOLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno 13. září 2013 Ing. Alena Navrátilová POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 1 1. Obsah PÚR ČR 2008 z hlediska veřejné infrastruktury Republikové
VíceVelká novela stavebního zákona a vodárenství
Velká novela stavebního zákona a vodárenství JUDr. Pavel Rubeš, Ph.D. Třeboň dne 10. května 2018 JUDr. Pavel Rubeš, Ph.D. v oboru VaK od r. 2006 dříve vedoucí právního odd. VaK JČ (ČEVAK) nyní nezávislý
VíceZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2835/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY
ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2835/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2835/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení
VícePořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í. ZMĚNY č. 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU UNIČOVA
Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNY č. 14 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UNIČOVA Uničov, červenec 2016 Zpracoval : Ing. Renáta Urbášková ve spolupráci
VíceTRENDY EVROPSKÉ DOPRAVY 2018, Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel Odboru strategie Ministerstvo dopravy
Stav projednání návrhu Zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel Odboru strategie
VíceD.3.1 Vzájemné vazby nástrojů územního plánování
D.3.1 Vzájemné vazby nástrojů územního plánování Vazby nástrojů územního plánování Nástroje územního plánování jsou vzájemně provázány horizontálně i vertikálně. Provázanost nástrojů územního plánování
VíceÚzemní plánování stavebního zákona
18-102 stavebního zákona 14.10.2015 Proč je územní plánování důležité? Cílem územního plánování (UP) je: zachování podmínek - pro příznivé životní prostředí - pro hospodářský rozvoj - pro soudržnost společenství
VíceStavební fórum EIA a novela SZ. Energetické stavby ve vazbě na novelu SZ
Stavební fórum EIA a novela SZ ve vazbě na novelu SZ Nové postupy zajišťující zjednodušení přípravy energetických staveb Ředitelka odboru Stavební úřad 1 Působnost stavebního úřadu MPO MPO vykonává působnost
VícePŘEDMĚT: CS004 VODOHOSPODÁŘSKÁ LEGISLATIVA
EXCELENTNÍ MLADÍ VĚDCI NA VUT V BRNĚ REGISTRAČNÍ Č. PROJEKTU: CZ.1.07/2.3.00/30.0039 KA01 1.1. VÝUKA SPECIALIZOVANÝCH PŘEDMĚTŮ PŘEDMĚT: CS004 VODOHOSPODÁŘSKÁ LEGISLATIVA VYUČUJÍCÍ: Ing. DANIEL MARTON,
VíceZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA
ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠABINA v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
VíceVYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva. Filip Dienstbier, 2014
VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva Filip Dienstbier, 2014 Vyvlastnění a nucené omezení vlastnických práv I. Účel II. Ústavní základy III. Základní formy omezení vlastnických práv IV. Obecná
VíceNovela stavebního zákona a zákonů souvisejících
Novela stavebního zákona a zákonů souvisejících MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR STAVEBNÍ FÓRUM Novela stavebního zákona zákon č. 225/20017 Sb., vyhlášený ve Sbírce zákonů č. 82 dne 31. 7. 2017 účinnost
VíceZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LÁZ ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ
Městský úřad Moravské Budějovice Odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 36, 676 02 Moravské Budějovice --------------------------------------------------------------------------- ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ
VíceAktualizace energetické koncepce ČR
Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována
VíceÚzemní plány - aktuální problémy
Územní plány - aktuální problémy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Eva Fialová Odbor územního plánování Aktivní zóny záplavového území 62 odst. 2 zák. 254/2001 Sb., o vodách - v zastavěných územích
VíceVysokorychlostní tratě v Jihomoravském kraji
jd+js_130903 Vysokorychlostní tratě v Jihomoravském kraji 1 12. září 2013 DOPRAVA a ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ REPUBLIKOVÉ / STÁTNÍ KONCEPCE jednotlivých resortů, pořizuje Vláda ČR, zejména ústřední správní orgány
VícePlánovaný rozvoj PS v ČR. přenosových kapacit Andrew KASEMBE. Odbor Rozvoj PS ČEPS, a.s.
Plánovaný rozvoj PS v ČR do roku 2025 a dostupnost přenosových kapacit Andrew KASEMBE Odbor Rozvoj PS ČEPS, a.s. Pohled na současné problémy v elektroenergetice očima PPS Hotel Troja, Praha 08.06.2010
VíceSTAVEBNÍ ZÁKON. Připravovaná novela SZ. Základní změny v právní úpravě při posuzování umístění záměrů. Mgr. Jana MACHAČKOVÁ
STAVEBNÍ ZÁKON Připravovaná novela SZ Základní změny v právní úpravě při posuzování umístění záměrů Mgr. Jana MACHAČKOVÁ 1 SPOLEČNÉ/ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ S POSOUZENÍM VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ nová právní úprava
VíceZákon o územním plánování a stavebním řádu. Ing. Roman Vodný
Zákon o územním plánování a stavebním řádu Ing. Roman Vodný roman.vodny@seznam.cz Nová legislativa Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu Zákon č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení
VíceObnovitelné zdroje z pohledu provozovatele přenosové soustavy
Obnovitelné zdroje z pohledu provozovatele přenosové soustavy CZBA Třeboň, říjen 2011 Jiří Barták ČEPS, a.s. Agenda 1. OZE v ČR předpoklady a realita 2. Jaká jsou očekávání? 3. Legislativní změny s dopadem
VíceNovinky na úseku územního plánování MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR
Novinky na úseku územního plánování MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Roman Vodný, Ph.D. Odbor územního plánování MMR Konference GIS v plánování měst a regionů, Praha, 15. 10. 2016 Obsah prezentace
VíceNÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOLINA. za období květen 2009 leden 2015
1 NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHOLINA za období květen 2009 leden 2015 Zpracoval: Městský úřad Litovel, odbor výstavby Leden 2015 2 Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Cholina dle 55
VíceNÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY
NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NĚMČIČKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Jan Jelínek pověřený
VíceHlinsko-Polička, venkovní vedení 110 kv OBČANSKOPRÁVNÍ PROJEDNÁNÍ VĚCNÁ BŘEMENA
Hlinsko-Polička, venkovní vedení 110 kv OBČANSKOPRÁVNÍ PROJEDNÁNÍ VĚCNÁ BŘEMENA duben 2015 vedení Polička Hlinsko, vývoj situace vedení 110kV Hlinsko Polička (délka cca 28 km): předprojektová příprava
VíceZpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 11/ /2018. návrh určený pro projednání
Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 11/2014-11/2018 návrh určený pro projednání dle ustanovení 55, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
VíceINFORMACE O NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA
INFORMACE O NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA JUDr. Vladimíra Sedláčková Mgr. Jana Machačková odbor stavebního řádu MMR Celostátní konference, Ostrava 6. listopadu 2015 HARMONOGRAM NOVELY RIA, zpracování, konzultace
VíceÚzemní plán vydaný formou opatření obecné povahy
Územní plán vydaný formou opatření obecné povahy Ing. Ervín Severa 27. 2. 2009 Definice územního plánu územní plán je druh studie, která si klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání
VíceNovela STAVEBNÍHO ZÁKONA zákon č. 225/2017 Sb.
Novela STAVEBNÍHO ZÁKONA zákon č. 225/2017 Sb. Základní změny v právní úpravě při posuzování umístění záměrů Mgr. Jana MACHAČKOVÁ 1 ÚZEMNÍ/SPOLEČNÉ ŘÍZENÍ S POSOUZENÍM VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ( 94a
VíceNěkteré aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků. Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s.
Některé aspekty územního a stavebního řízení z hlediska jejich účastníků Mgr. Alena Říhová bnt pravda & partner, v.o.s. Okruh účastníků územního řízení ( 85 SZ) žadatel obec osoby s vlastnickým či jinými
VíceÚzemní plány - aktuální problémy
Územní plány - aktuální problémy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Eva Fialová Odbor územního plánování ÚP dle staré právní úpravy pozbývají platnosti 188 SZ odst. 1 Územně plánovací dokumentaci sídelního
VíceNOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA
NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA (zákon č. 183/2006 Sb.) a změny souvisejících zákonů Novela stavebního zákona OBSAH INFORMACE 1. Důvody pro novelu SZ a hlavní témata 2. Návrh změn na úseku 2.1 územního plánování
VíceZpráva o uplatňování Územního plánu Krásné Údolí za období
Zpráva o uplatňování Územního plánu Krásné Údolí za období 2014-2018 Zpracovala: Bc. Lenka Spruzsanská Pověřený zastupitel: Ing. Martin Frank Odbor územního plánování a stavební úřad Karlovy Vary 1. 11.
VíceVítáme Vás. Velké dopravní stavby: Problémy a rizika jejich plánování, přípravy a realizace. Možnosti právní obrany a medializace kauzy.
Vítáme Vás na semináři Velké dopravní stavby: Problémy a rizika jejich plánování, přípravy a realizace. Možnosti právní obrany a medializace kauzy. 7.10.2015, Café Kampus, 10 16 hodin Seminář Velké dopravní
VíceZákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Porada s krajskými úřady 12.-13. 5. 2016, Hodonín Ing. arch. Karel Wirth Novela zákona č. 334/1992 Sb. Zákonem č. 41/2015 Sb. ze dne
VíceENERGIE PRO BUDOUCNOST IX Doprava elektrické energie v souvislostech Přenosová soustava ČR a její rozvojový plán a Energetika vs.
ENERGIE PRO BUDOUCNOST IX Doprava elektrické energie v souvislostech Přenosová soustava ČR a její rozvojový plán a Energetika vs. legislativa AMPER 2013 Výstaviště Brno Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka
VíceOprávnění provozovatelů zařízení veřejné technické infrastruktury k cizím nemovitostem podle energetického zákona
Oprávnění provozovatelů zařízení veřejné technické infrastruktury k cizím nemovitostem podle energetického zákona JUDr. Jakub Handrlica, Ph.D. Katedra správního práva, PF UK v Praze Typy omezení vlastnických
Více