V E R E J N Á V Y H L Á Š K A STAVEBNÉ POVOLENIE

Transkript

1 M e s t o D e t v a so sídlom na Mestskom úrade Detva, ulica J.G. Tajovského č. 7, Detva č.: 1251/2014/JĽa - rozh. v Detve, dňa : Vybavuje: Ľuptáková Č.tel.: 045/ V E R E J N Á V Y H L Á Š K A STAVEBNÉ POVOLENIE Mesto Detva, so sídlom J.G.Tajovského č. 7, Detva; IČO: , podalo dňa na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu Rekonštrukcia miestnej komunikácie, ul. kpt. Nálepku, Detva SO 01 Komunikácia, na pozemkoch parc. KN-C č. 2010/1, KN-E č /1, KN-C č. 2010/5, 2010/3, KN-E č. 1790/6, 1793/12, KN-C č. 1393/1, 1977, 1979, KN-E č. 212/5, 219/1 v katastrálnom území Detva. Mesto Detva ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie v zmysle ustanovenia 3a odst. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa 120 ods. 2 stavebného zákona prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa 62 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) rozhodlo takto: stavbu Rekonštrukcia miestnej komunikácie, ul. kpt. Nálepku, Detva SO 01 Komunikácia, pozostávajúcu z rekonštrukcie miestnej obslužnej komunikácie v kategórii MO 7/40 z asfaltového betónu, s obojstranným chodníkom so zámkovej dlažby, oddeleným betónovými obrubníkmi, z autobusovej zastávky s povrchom zo zámkovej dlažby, odvedenia dažďových vôd kanalizačnými prípojkami PVC DN 150mm, do jednotnej kanalizácie, na pozemkoch parc. KN-C č. 2010/1, KN-E č /1, KN-C č. 2010/5, 2010/3, KN-E č. 1790/6, 1793/12, KN-C č. 1393/1, 1977, 1979, KN-E č. 212/5, 219/1 v katastrálnom území Detva, podľa overenej projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Martou Hlavatou, autorizovaným stavebným inžinierom reg. č.: 3058*Z*12, s dátumom vyhotovenia jún/2014 sa podľa 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov p o v o ľ u j e. Na uskutočnenie stavby stavebný úrad určuje tieto podmienky: 1. Stavbu uskutočniť podľa dokumentácie, overenej v stavebnom konaní. Prípadné zmeny stavby nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 2. Zabezpečiť vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou, podľa situácie stavby v M 1:250, overenej Ing. Martou Hlavatou, autorizovaným stavebným inžinierom reg. č.: 3058*Z*12, s dátumom vyhotovenia jún/2014.

2 Rozhodnutie č.:1251/2014/jľa-rozh. 2/7 3. Pri uskutočňovaní stavby dodržať predpisy, týkajúce sa bezpečnosti pri práci a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. 4. Dodržať všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a všetky príslušné technické normy. 5. Stavbu dokončiť najneskôr do: 12/ Stavbu uskutočniť zhotoviteľom, určeným na základe výberového konania a do 15 dní od ukončenia výberového konania nahlásiť stavebnému úradu zhotoviteľa stavby. 7. Pri realizácii prác zabezpečiť prístup vozidiel požiarnej ochrany a vozidiel zdravotníckej záchrannej služby k okolitým objektom. 8. Stavenisko zriadiť v súlade s 43i ods. 3 a ods. 5 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. 9. Pred začatím zemných výkopových prác požiadať všetkých správcov podzemných inžinierskych sieti o vytýčenie ich polohy. 10. V zmysle 66 ods. 2, písm. h) stavebného zákona v znení neskorších predpisov oznámiť začatie stavby stavebnému úradu. 11. Dodržať podmienky vyjadrení a súhlasov: Okresného úradu Detva, odboru starostlivosti o ŽP- ŠS v OH č. OU-DT-OSZP-2014/000829/ROJ zo dňa : v prípade vzniku odpadov počas výstavby a počas užívania stavby, nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch, s ustanovením vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, a iných súvisiacich vykonávajúcich predpisov a súvisiacich právnych noriem, ich dočasné zhromažďovanie je možné len na pozemkoch, ku ktorým má stavebník vlastnícke, resp. iné právo k tomu ho oprávňujúce, nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ktorý sa použije spätne pri výstavbe sa nešpecifikuje ako odpad, v prípade, že vzniknuté odpady nebudú spätne využité počas výstavby, je potrebné zabezpečiť recykláciu resp. zhodnocovanie vzniknutých odpadov, v prípade, že to nebude možné, je možné odpady zneškodniť prostredníctvom oprávneného subjektu na zariadení na to určenom, ten, kto vykonáva rekonštrukciu komunikácie, je povinný stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií- 40c zákona o dopadoch, (pôvodcom odpadov vzniknutých počas rekonštrukcie komunikácií je ten, kto vykonáva tieto práce), ku kolaudácii predložiť doklad o spôsobe naloženia so všetkými odpadmi vzniknutými počas výstavby v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch. Okresného úradu Detva, odboru starostlivosti o ŽP - ŠVS č. OU-DT-OSZP- 2014/000837/KAM zo dňa : Spevnené plochy realizovať tak, aby vody z povrchového odtoku boli vyústené cez uličné vpuste len do verejnej kanalizácie na základe súhlasu správcu verejnej kanalizácie, vrátane dodržania podmienok určených uvedeným správcom. Z dôvodu, že autobusová zastávka je navrhnutá s krytom zo zámkovej dlažby, zrealizovať jej konštrukčné zloženie tak, aby bola zabezpečená ochrana podzemných vôd proti prenikaniu ropných látok resp. prehodnotiť návrh povrchu krytu autobusovej zastávky zo zámkovej dlažby. Pri realizácii stavby a počas užívania dodržiavať preventívne opatrenia v zmysle 39

3 vodného zákona tak, aby nedochádzalo ku znečisteniu povrchových a podzemných vôd Rozhodnutie č.:1251/2014/jľa-rozh. 3/7 pri manipulácii s pohonnými látkami, olejmi a mazadlami. Zabezpečiť, aby mechanizmy počas výstavby boli v technicky bezchybnom stave a opatrené záchytnými vaňami na zachytenie prípadných únikov pohonných látok a olejov. Slovak Telekom, a. s., Bratislava, č zo dňa , ktorého fotokópia tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto rozhodnutia. VEOLIA StVPS, a. s. Závod 06 Zvolen, č.1407/621/2014 zo dňa : rekonštrukciu miestnej komunikácie navrhnúť tak, aby pri zemných prácach nedošlo k podstatnému zníženiu resp. zvýšeniu krytia vodovodného potrubia, po predložení objednávky vodovod vytýči prevádzka vodovodov Detva (p. Sabol, č.tel ), v zmysle 27 odst. 4 zákona č. 442/2002, každý kto vykonáva opravy rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne na svoj náklad prispôsobenie poklopov, vstupov do šácht, zasúvadlových uzáverov a iných zariadení a objektov verejného vodovodu, alebo kanalizácie novému stavu, po ukončení prác prizvať zástupcu StVPS k preskúšaniu funkčnosti hydrantov a šupátok (p. Sabol, č. tel ), pri križovaní navrhovaných kanalizačných prípojok s verejným vodovodom rešpektovať STN , prizvať zástupcu StVPS a.s. OZ 06 Zvolen k prevzatiu prác, ktoré budú výstavbou zakryté a kontrolu zaznamenať do stavebného denníka, v prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je realizátor stavby povinný na požiadanie zástupcu StVPS a.s. OZ 06 Zvolen na vlastné náklady opätovne odokryť predmetné časti vodovodu, v prípade nedodržania podmienok vyjadrenia, nebude realizátorovi poskytnuté kladné porealizačné vyjadrenie, plánovanú rekonštrukciu miestnej komunikácie zosúladiť s plánovanou opravou potrubia v tomto území. SSE, a. s. RZ B. Bystrica, č zo dňa : v predmetnej lokalite sa nachádzajú podzemné vedenia NN v majetku SSE-D, a. s., zakreslenú orientačnú trasu silových vedení Vám prikladáme ako prílohu vyjadrenia, od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. a príslušných noriem STN, pre križovanie a súbeh inžinierskych sietí dodržať STN , presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D, a. s. na základe objednávky vytýči určený pracovník SSE, a. s., z Oblastnej kancelárie Zvolen (tel ), nami priloženú situáciu žiadame predložiť pri vytyčovaní podzemných káblových vedení, pre rozvody NN dodržať STN a PNE , SSE, a. s. si vyhradzuje právo použitia obdobných typov jednotlivých konštrukčných prvkov a celkov chráničky od iných výrobcov, pri dodržaní druhu prvkov a celkov, podľa platného Katalógu funkčných celkov a prvkov v SSE, a. s. v čase realizácie na základe rozhodnutia výberovej komisie, v prípade obnaženia časte l. zariadenia, pred jeho opätovným zahrnutím prizvať

4 Rozhodnutie č.:1251/2014/jľa-rozh. 4/7 zástupcu OKU Zvolen na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka príp. na kópiu predmetného vyjadrenia; stavbu realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov. Okresné riaditeľstvo PZ, ODI Zvolen, č. ORP-ZV-ODI /2014 zo dňa : Pri realizácii prác počas ktorých dôjde k úplnej uzávierke ulice kpt. Nálepku, zvoliť taký technologický postup, pri ktorom budú vytvorené prekážky na pozemnej komunikácii len v minimálnej miere a na dobu nevyhnutne potrebnú. Práce musia byť vykonávané v skrátenej dobe bez zbytočných prieťahov, s nasadením dostatočných síl a prostriedkov. Pokiaľ dôjde stavebnou činnosťou k znečisteniu stavbou dotknutých komunikácií, je stavebník povinný zabezpečiť okamžité a neodkladné odstránenie nečistoty z pozemných komunikácií. V prípade, že situácia v cestnej premávke si to bude vyžadovať, je realizátor stavby povinný zabezpečiť reguláciu cestnej premávky spôsobilými a náležite poučenými osobami pre túto činnosť. Stavebník zodpovedá za prijatie vhodných opatrení na zaistenie potrebnej bezpečnosti a ochrany chodcov pri prechode cez oblasť staveniska. Nesúhlasíme s vytláčaním chodcov stavebnou činnosťou z chodníka do vozovky pozemnej komunikácie, Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o úseky so zvýšenou intenzitou chodcov vymedziť priestor určený pre vykonávanie stavebných prác a fyziky ho oddeliť od priestoru určeného pre chodcov, ktorý musí byť minimálnej šírke 2m. Existujúce dopravné značenie, ktoré je v rozpore s prenosným dopravným značením je potrebné dočasne odstrániť, prípadne prekryť. Všetky určené prenosné dopravné značky budú základného rozmeru s lemom alebo vlysom, reflexného vyhotovenia a umiestnené na červeno-bielych pruhovaných stĺpikoch, zabezpečených proti preklopeniu vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok. Vyobrazenie a farebné vyhotovenie všetkých určených dopravných značiek musí zodpovedať' obrazovej prílohe vyhl. MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dopravné značky budú osadené v súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Technických podmienok použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 06/2013 a STN Realizácia dopravného značenia bude zabezpečená odborne spôsobilou osobou v zmysle 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Dopravné značky budú osadené bezprostredne pred začatím prác a počas celého obdobia trvania prác bude zabezpečená ich úplnosť a funkčnosť. Po ukončení prác budú prenosné dopravné značky bezodkladne demontované. Okresný dopravný inšpektorát OR PZ vo Zvolene požaduje, aby realizátor stavby v dostatočnom predstihu zabezpečil informovanie dotknutej verejnosti (obyvateľov obce ) o plánovanej uzávierke.

5 Rozhodnutie č.:1251/2014/jľa-rozh. 5/7 Použitie dopravného značenia písomnou formou určí mesto Detva ako príslušný cestný správny orgán v zmysle 3 zákona č. 125/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon). Navrhovaný počet dopravných značiek nemusí byť konečný, nakoľko predmetná úplná uzávierka cesty môže vyvolať aj ďalšie zmeny vo vedení cestnej premávky počas realizácie stavby, v dôsledku ktorých vznikne nutnosť operatívne prispôsobiť, resp. doplniť navrhnuté prenosné dopravné značky. Okresný dopravný inšpektorát OR PZ vo Zvolene si vyhradzuje právo na doplnenie resp. zmenu stanovených podmienok, pokiaľ si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný všeobecný záujem. Technické služby Detva s.r.o. pod č.: 347/2009, zo dňa : v prípade križovania verejného osvetlenia je potrebná súčinnosť. SPP distribúcia a.s. Bratislava zo dňa pod č.: 308/DU/DPPRZV/2013 zo dňa dodržať podmienky vyjadrenia, ktorého fotokópia tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 tohto rozhodnutia. Mesto Detva-cestný správny orgán zo dňa pod č.: Výst. O7967/09/VDP2/785: 1./SO 01 Komunikácia: Počas realizácie stavby dodržať podmienky rozhodnutia mesta na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a v prípade potreby obmedzenia, resp. regulácie dopravy počas prác na nich, požiadať mesto Detva o určenie prenosného dopravného značenia, po posúdení a odsúhlasení návrhu dopravného značenia príslušným okresným dopravným inšpektorátom. Jestvujúce vjazdy na pozemky s rodinnými domami z miestnej komunikácie zrealizovať tak, ako boli v stavebnom konaní príslušného stavebného úradu povolené. 2./Dopravné značenie: Vyobrazenie a farebné vyhotovenie všetkých určených dopravných značiek musí zodpovedať obrazovej prílohe vyhlášky č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozmery dopravných značiek, použitý typ písma a celkové vyhodnotenie dopravných značiek musí byť v súlade s STN Realizáciou umiestnenie dopravného značenia musí vykonať odborne spôsobilý dodávateľ za vyššie uvedených podmienok v termíne do kolaudácie stavby. Povoľujúci orgán a dopravná polícia si vyhradzujú právo určené podmienky kedykoľvek doplniť a zmeniť, ak si to vyžiada všeobecný záujem. Žiadateľ je povinný predložiť projekt dopravného značenia na posúdenie dôvodu použitia a na odsúhlasenie druhu dopravného značenia OR PZ, ODI Zvolen. 12. Iné podmienky: Po ukončení stavebných prác, najneskôr do kolaudácie, uviesť všetky výstavbou dotknuté plochy do pôvodného stavu, resp. náležitého stavu. Zeminu z odhumusovania použiť na záverečné terénne úpravy a stavebný odpad s prebytočnou výkopovou zeminou, ktorá nebola použitá na hrubé terénne úpravy pozemku, zlikvidovať v súlade s platnou legislatívou. Ku kolaudácii predložiť doklad o zneškodnení stavebného odpadu a prebytočnej zeminy.

6 Rozhodnutie č.:1251/2014/jľa-rozh. 6/7 Zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu súkromného majetku iných osôb, zelene a verejných zariadení, v opačnom prípade uviesť všetko do pôvodného, resp. náležitého stavu. 13. Po ukončení stavby požiadať špeciálny stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia a doložiť doklady podľa platného stavebného zákona. O d ô v o d n e n i e : Mesto Detva, so sídlom J.G.Tajovského č. 7, Detva; IČO: , podalo dňa na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu Rekonštrukcia miestnej komunikácie, ul. kpt. Nálepku, Detva SO 01 Komunikácia, na pozemkoch parc. KN-C č. 2010/1, KN-E č /1, KN-C č. 2010/5, 2010/3, KN-E č. 1790/6, 1793/12, KN-C č. 1393/1, 1977, 1979, KN-E č. 212/5, 219/1 v katastrálnom území Detva. Mesto Detva vydalo na predmetnú stavbu dňa súhlas podľa 120 ods. 2 stavebného zákona. Začatie konania stavebný úrad oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámením zo dňa pod č.: 1251/2014/JĽa a zároveň podľa 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho konania. Oznámenie bolo doručené aj formou verejnej vyhlášky, ktorá bola zverejnená na úradnej tabuli mesta Detva v termíne od do tiež bola zverejnená aj na internetovej stránke mesta Detva. Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach 62 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. K stavbe sa vyjadrili: správcovia inžinierskych sietí; Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát Zvolen; StVPS a.s. OZ Zvolen; Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o ŽP-ŠVS; ŠSvOH, ŠSOPaK. Ich stanoviská nie sú protichodné a sú zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia, preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti nebude stavba začatá.

7 Rozhodnutie č.:1251/2014/jľa-rozh. 7/7 Správny poplatok za vydanie rozhodnutia v zmysle Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, v súlade s 19f zákona č. 465/2008 Z.z., nebol vybraný. P o u č e n i e : Podľa 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Mesto Detva, Tajovského ulica č. 7, Detva. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je možné rozhodnutie preskúmať súdom podľa 247 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku. Ing. Ján Šufliarský primátor mesta Prílohy: Č. 1 - fotokópia vyjadrenia Slovak Telekom, a. s., Bratislava, č zo dňa Č fotokópia vyjadrenia SPP distribúcia a.s. Bratislava zo dňa pod č.: 308/DU/DPPRZV/2013 zo dňa Vyvesené dňa: Zvesené dňa: