Novodvorská 994 Novodvorská Praha 4, Česká Republika Prague 4, Czech Republic. ( s o u č á s t s m l u v) (part of agreements)

Transkript

1 Všeobecné nákupní podmínky pro dodávky a služby poskytnuté třetími osobami společnostem skupiny TÜV SÜD Group General Terms and Conditions of Purchase for Deliveries and Services of Third Parties to Companies of TÜV SÜD Group TÜV SÜD Czech s.r.o. TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994 Novodvorská Praha 4, Česká Republika Prague 4, Czech Republic ( s o u č á s t s m l u v) (part of agreements) 1. Uzavření smlouvy, zrušení, písemná forma, zachování mlčenlivosti, zákaz zadávání subdodávek, změny předmětu objednávky 1.1 Právní vztahy mezi dodavatelem a společnostmi skupiny TÜV SÜD Group jako zákazníkem se odvíjejí výlučně podle těchto nákupních podmínek a od jiných písemných dohod. Standardní podmínky dodavatele se nepoužijí. Pokud zákazník přijme dodávku nebo službu bez výslovné námitky, nepovažuje se tato skutečnost za přijetí dodacích podmínek dodavatele zákazníkem. Dodávkami ve smyslu těchto nákupních podmínek se rozumějí jak dodávky zboží, tak smlouvy o dílo a služby. 1.2 Až do odvolání těchto nákupních podmínek zákazníkem se tyto nákupní podmínky použijí na všechny budoucí smluvní vztahy se dodavatelem. Sjednané odchylky budou platit pouze na smlouvy, ke kterým byly písemně sjednány. 1.3 Právně závazné jsou pouze ty objednávky, které budou vystaveny nebo potvrzeny písemně. To platí rovněž pro vedlejší ústní smlouvy nebo následné 1. Conclusion of the contract, cancellation, written form, secrecy, prohibition of sub-contracting, changes to the object of the order 1.1 The legal relationships between the Contractor and the companies of TÜV SÜD Group as the Customer are based exclusively on these terms of purchase and on any other written agreements. The Contractor's Standard Terms and Conditions shall not apply. Acceptance by the Customer of the delivery/service without an explicit objection shall not be deemed as acceptance, by the Customer, of the Contractor s terms of delivery. Deliveries within the meaning of these terms of purchase shall be both deliveries of goods and contracts for work and services. 1.2 Until withdrawn by the Customer, these terms of purchase shall apply to all future contractual relationships with the Contractor. Agreed deviations shall apply only to the order for which they were confirmed in writing. 1.3 Only orders that are issued or confirmed in writing shall be legally binding. This shall also apply to oral side agreements or subsequent amendments UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Acc. No /2700 CZK IBAN: CZ Acc. No /2700 EUR IBAN CZ SWIFT: BACXCZPP Legal Representatives: Oleg Spružina Tomáš Vít Prague Municipal Court, section C, inset Reg. No VAT No. CZ Phone: Fax: info@tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorska 994/ Prague 4 Czech Republic

2 úpravy smlouvy. 1.4 Pokud dodavatel nepřijme objednávku písemně ve lhůtě deseti dní ode dne jejího doručení, smí zákazník objednávku zrušit. 1.5 Dodavatel souhlasí, že bude uzavření smlouvy a nezveřejněné obchodní nebo technické podrobnosti, které se dozví prostřednictvím obchodního vztahu, považovat za důvěrné záležitosti. Veškerá předání smlouvy na třetí osoby jako odkaz musí být zákazníkem předem písemně schválena. Na subdodavatele se musí vztahovat stejné závazky. Pokud dodavatel zjistí, že informace, které mají být uchovány v utajení, byly zpřístupněny neoprávněné třetí osobě, nebo že dokument, který měl být uchován v utajení, se ztratil, je povinen informovat neprodleně zákazníka o této skutečnosti. Povinnost zachování mlčenlivosti zůstane v platnosti i po zrušení této smlouvy. Povinnost zachování mlčenlivosti končí až tehdy, kdy se znalosti o výrobě obsažené v tomto dokumentu, které byly předány, stanou obecně známými. 1.6 Dodavatel není oprávněn zadávat objednávku nebo její podstatnou část subdodavatelům, pokud k tomu neobdrží od zákazníka předem písemný souhlas. 1.7 Zákazník smí požadovat změny v předmětu objednávky i po uzavření smlouvy, pokud je tato změna pro dodavatele přijatelná. V těchto případech budou ustanovení smlouvy příslušným způsobem upravena. to the contract. 1.4 If the Contractor does not accept the order in writing within ten working days of receipt the Customer may cancel the order. 1.5 The Contractor agrees to treat as commercial secrets the conclusion of the contract and all nonpublicised commercial or technical details that it becomes aware of through the business relationship. Any referral of the contract to third parties as a reference shall require the Customer s prior approval in writing. Subcontractors must be subjected to the same obligations. If the Contractor discovers that information that is to be kept secret has been made available to an unauthorised third party or that a document that is to be kept secret has been lost, it shall inform the Customer of this without delay. The obligation to secrecy shall also apply after this contract is wound up. It shall only expire if and so far as the production knowledge contained in the documents that were handed over has become generally known. 1.6 The Contractor shall not be entitled to subcontract the order or essential parts of it to third parties without the Customer s prior approval in writing. 1.7 The Customer may request changes to the object of the order even after the conclusion of the contract insofar as this is acceptable to the Contractor. The provisions of the contract shall be amended appropriately in such cases. 2. Ceny, odeslání, obaly 2. Prices, shipping, packaging 2.1 Sjednané ceny jsou pevné ceny a nezahrnují žádné typy dodatečných požadavků. Všechny ceny se považují za ceny podle parity DDP (Delivery Duty Paid dodání s vyplacením cla, dle podmínek Incoterms 2010,7. revidované znění) do místa určení uvedeného v objednávce, včetně obalu. Nebudou-li ceny v objednávce uvedeny, použijí se ceny z ceníku dodavatele platného v době vystavení objednávky se standardními odpočty. 2.2 Za návštěvy, vzorky nebo přípravné objednávky, projekty, atd. nebudou hrazeny žádné platby. 2.3 Všechny dodávky musí být zákazníkovi oznámeny bez prodlení po jejich expedici, a to prostřednictvím avíza o odeslání, ve kterém budou uvedeny přesně typ, množství a hmotnost. Na avízu o odeslání, přepravních listech, fakturách a veškeré korespondenci musí být uvedeno číslo objednávky zákazníka. 2.4 Je nutné dodržovat ustanovení upravující přepravu nebezpečných materiálů: zejména musí být nebezpečné zboží jako takové označeno. 2.1 The agreed prices are fixed prices and exclude all types of additional demands. All prices are understood to be DDP (Delivery Duty Paid, Incoterms 2010, 7th revised version) to the destination set out in the purchase order including packaging. If prices are not shown in the order, the Contractor's list prices valid at the time of the order shall apply with the standard deductions. 2.2 No payments shall be made for visits, specimens/samples or preparing offers, projects, etc. 2.3 All deliveries shall be notified to the Customer without delay after shipping by means of an advice of shipment which shows exactly the type, quantity and weight. Advices of shipment, bills of freight, invoices and all correspondence must show the Customer's order number. 2.4 Provisions governing the transport of hazardous materials must be complied with; in particular, hazardous goods must be marked as such. 2.5 Dodávky, které budou dodány dříve, než bylo 2.5 Deliveries ahead of schedule, excess deliveries, VNP ( ) Page 2 (total 10)

3 plánováno, dodávky nadměrného množství, dodávky menšího než úplného množství nebo dílčí dodávky vyžadují předem písemný souhlas od zákazníka. V případě sjednaných dílčích dodávek musí být vykázán zbývající zůstatek. 2.6 Odeslání probíhá až do dodání do místa určení stanoveného zákazníkem, a to výhradně na nebezpečí dodavatele. 2.7 Povinnost dodavatel odebrat si zpět obaly se řídí zákonnými ustanoveními. Je nutné se vyhnout nadbytečným obalům. Mohou být užívány pouze materiály, které jsou ekologicky příznivé pro okolní prostředí. Pokud jsou obaly účtovány zvlášť, je zákazník oprávněn vrátit dodavateli bezplatně obaly, které jsou v dobrém stavu. Dodavatel je povinen proplatit zákazníkovi 2/3 hodnoty uvedené na faktuře za obaly tohoto druhu. 3. Dokumenty, bezpečnostní zařízení, práva průmyslového vlastnictví 3.1 Pokyny k uskladnění, montáži a provozu a veškerá bezpečnostní zařízení jsou poskytovány dodavatelem bezplatně. Toto platí i pro dokumenty, které jsou požadovány k údržbě a opravě dodávané položky. 3.2 Dodavatel je povinen dodat listinný důkaz o původu, který si vyžádá zákazník, spolu se všemi potřebnými údaji, řádně tento listinný důkaz podepsat a předložit jej bezplatně a bez prodlení. 3.3 Evidence o realizaci, zejména výkresy, vodicí prvky a pevné příslušenství, nástroje, modely atd., které zákazník předal dodavateli k realizaci objednávky, nebo které byly vyrobeny v souladu s pokyny zákazníka nebo které zákazník uhradil, zůstávají ve vlastnictví zákazníka. Dodavatel je smí používat pouze ke smluvně sjednaným účelům a třetím osobám mohou být zpřístupněny pouze s písemným souhlasem zákazníka. Po splnění objednávky budou výše uvedené položky vráceny zákazníkovi bez výjimky. 3.4 Dodavatel zaručuje, že na žádných dodávkách neváznout majetková práva třetích osob, a že zejména nedochází dodávkou a používáním dodaných položek k porušení práv průmyslového vlastnictví, licencí a autorských práv nebo jiných patentových práv třetích osob. 3.5 Dodavatel je povinen odškodnit zákazníka a jeho zákazníky v souvislosti se všemi nároky vznesenými třetími osobami, které vyplynou z porušení práv průmyslového vlastnictví, a ponese všechny náklady, které zákazníkovi v této souvislosti vzniknou. 3.6 Zákazník má právo obdržet od právoplatného vlastníka na náklady dodavatele souhlas deliveries of less than the full amount or partial deliveries shall require the Customer s prior approval in writing. In the case of agreed partial deliveries the remaining balance must be shown. 2.6 Shipping shall take place pending delivery to the destination indicated by the Customer at the sole risk of the Contractor. 2.7 The Contractor's obligation to take back the packaging shall be governed by the statutory provisions. Superfluous packaging must be avoided. Only environmentally-friendly packaging materials may be used. If packaging is invoiced separately, the Customer shall be entitled to return to the Contractor free of charge packaging that is in good condition The Contractor shall reimburse the Customer for 2/3 of the value shown on the invoice for packaging of this kind. 3. Documents, safety devices, industrial property rights 3.1 Storage, assembly and operating instructions and any necessary safety devices shall be provided by the Contractor free of charge. This shall also apply to documents that are required for the maintenance and repair of the delivery item. 3.2 The Contractor shall furnish documentary evidence of origin requested by the Customer with all the necessary data, duly sign it and make it available free of charge without delay. 3.3 Implementation records, in particular drawings, jigs and fixtures, tools, models, etc., which the Customer handed to the Contractor for the implementation of the order, or which were made in accordance with the Customer's instructions or paid for by the Customer, shall remain the property of the Customer. The Contractor may only use them for the contractually agreed purposes and they may only be made accessible to third parties with the Customer s written approval After the order has been carried out the above-mentioned items shall be returned to the Customer without exception. 3.4 The Contractor guarantees that all deliveries are free of the proprietary rights of third parties and that in particular the industrial property rights, licences and copyrights or other patent rights of third parties are not infringed by the delivery and use of the delivery items. 3.5 The Contractor shall indemnify the Customer and its customers from all claims by third parties arising from any infringements of industrial property rights and shall bear all the costs that accrue to the Customer in this context. 3.6 The Customer shall have the right to obtain from the rightful owner at the Contractor's cost the VNP ( ) Page 3 (total 10)

4 s používáním dotčených položek dodávky. 3.7 Dodavatel není oprávněn využívat obchodní název, loga nebo ochranné známky zákazníka ve svůj vlastní prospěch ani ve prospěch třetích osob. Bez předchozího písemného souhlasu zákazníka nesmí dodavatel používat tyto názvy, loga nebo ochranné známky ani samostatně, ani ve spojení se svým vlastním obchodním názvem, svými ochrannými známkami nebo logy. Pokud zákazník svůj souhlas poskytne, je dodavatel povinen neprodleně dodržovat pokyny týkající se velikosti, umístění a uspořádání obchodního názvu, ochranných známek nebo log. 4. Termíny, smluvní pokuta, odstoupení, náhradní plnění 4.1 Sjednané termíny dodání a lhůty dodání jsou závazné. Pro dodržení těchto dat a lhůt je rozhodující přijetí zásilky nebo poskytnutí díla a služeb bez vad na místě dodání určeném zákazníkem, nebo zdařilé převzetí včas. 4.2 Smluvní pokuta je splatná, pokud se dodavatel dostane do prodlení se smluvním termínem nebo lhůtou. Smluvní pokuta činí 0,2 % z hodnoty objednávky bez daně za kalendářní den prodlení, avšak nesmí překročit 5 % z hodnoty objednávky bez daně; více nároků na smluvní pokuty se sčítá. Zákazník si vyhrazuje právo uplatňovat další škody, přičemž smluvní pokuta bude započtena oproti skutečným škodám, které vyplynou z tohoto prodlení. Pokud si při převzetí tohoto zboží nebo těchto služeb zákazník nevyhradí právo na uplatnění smluvní pokuty, může být smluvní pokuta uplatněna až do uhrazení konečné platby. 4.3 Bez ohledu na výše uvedené se v případě prodlení dodavatele práva zákazníka jinak řídí zákonnými ustanoveními. Převzetí opožděné dodávky nebo opožděného díla a služeb neznamená, že se upouští od nároků na poskytnutí náhrady. Zákazník je také oprávněn namísto odstoupení od smlouvy zadat provedení objednávky třetí osobě na náklady dodavatele. 4.4 Dodavatel je povinen oznámit zjistitelná prodlení s dodávkami bez prodlení. Může se odvolávat na nedodržení časové lhůty pouze tehdy, pokud nemůže dodržení této časové lhůty ovlivnit a pokud informoval zákazníka neprodleně o důvodu tohoto zdržení. Dodavatel může vycházet z nedostatečných potřebných dokumentů, které je zákazník povinen dodat, pouze tehdy, pokud zaslal písemné připomenutí k zaslání dokumentů a tyto dokumenty neobdržel v přiměřené lhůtě. 4.5 Zákazník smí odstoupit od smlouvy, pokud již pro něj dodávka nebo poskytování díla a služeb approval to use the delivery items concerned. 3.7 The Contractor shall not be entitled to make use of the Customer's trade name, logos or trademarks for its own benefit or that of third parties. Without the Customer s prior written approval, the Contractor may not use these either individually or in combination with its own trade name, trademarks or logos. If the Customer grants its approval the Contractor shall strictly comply with the instructions with regard to size, positioning and layout of the trade name, trademarks or logos. 4. Dates, contractual penalty, withdrawal, substitute performance 4.1 Agreed delivery dates and periods are binding. The receipt of the shipment or the provision of the works and services free of defects at the delivery point indicated by the Customer, or the successful acceptance in good time, shall be decisive for compliance with such dates and periods. 4.2 A contractual penalty shall become due if the Contractor defaults on a contractual date or period. The contractual penalty shall be 0.2 % of the net value of the order per calendar day of the delay, but not exceeding 5 % of the net value of the order; severalclaims to contractual penalties shall be aggregated. The Customer reserves the right to claim further damages, whereas the contractual penalty shall be set off against the actual damages resulting from such delay. If, on acceptance of the goods or services, the Customer did not reserve the right to claim a contractual penalty, the contractual penalty may be claimed until the final payment has been made. 4.3 Notwithstanding the above, in the event of default by the Contractor, the rights of the Customer shall otherwise be governed by the statutory provisions. The acceptance of a late delivery or late works and services shall not contain a waiver of claims for compensation. The Customer shall also be entitled, in lieu of withdrawing from the contract, to have the order carried out by a third party at the expense of the Contractor. 4.4 The Contractor shall notify identifiable delays to deliveries immediately. It may only plead noncompliance with a time limit that is beyond its control if it has notified the Customer without delay of the reason for this. The Contractor may only rely on the lack of necessary documents to be supplied by the Customer, if it had sent a written reminder for the documents and did not receive them within an acceptable period. 4.5 The Customer may withdraw from the contract if the delivery or the performance of the work and VNP ( ) Page 4 (total 10)

5 nemají žádný užitek, přičemž musí vzít v úvahu ekonomické aspekty, veškerá prodlení způsobená vyšší moci nebo pracovněprávní spory. 5. Záruka, ručení, nároky vznesené z titulu odpovědnosti za škody, lhůty k podávání oznámení o vadách, záruční doba, pozastavení plnění, opětovné zahájení 5.1 Dodavatel zaručuje, že všechny dodávky budou v souladu se sjednanými technickými parametry, zejména však s nejnovějšími přijatými technickými normami, se všemi platnými národními a mezinárodními zákonnými požadavky, včetně všech pravidel a nařízení vydaných úřady, obchodními orgány a odbornými sdruženími. Pokud se u dodavatele vyskytnou jakékoliv pochybnosti ohledně typu realizace požadované zákazníkem, je povinen bez prodlení písemně informovat zákazníka. 5.2 Dodavatel souhlasí, že bude u svých dodávek a rovněž u dodávek nebo vedlejších služeb třetích osob v rozsahu, v jakém je to ekonomicky a technicky možné, využívat výrobky a procesy, které jsou přátelské k životnímu prostředí. Na žádost zákazníka je dodavatel povinen bezplatně vystavit osvědčení o kontrole dodaného zboží. 5.3 Zákazník je povinen písemně oznámit všechny zřetelné vady na zásilce / službě / díle bez prodlení a ihned po jejich zjištění, v souladu s podmínkami běžného podnikání, avšak nejpozději do 5 pracovních dní poté, co zákazník obdrží / přijme zásilku. V případě skrytých vad je tato lhůta pro oznámení 3 pracovní dny po zjištění vad. services are no longer of any use to it, taking into account economic aspects, any delays caused by force majeure or a labour dispute. 5. Warranty, guarantee, claims under liability for defects, damages, periods for giving notice of defects, warranty period, suspension, new start 5.1 The Contractor guarantees that all deliveries will be in conformity with the agreed specifications, however in particular with the latest accepted engineering standards, with any applicable national and international statutory requirements, including any rules and regulations by authorities, trade bodies and professional associations. If the Contractor has any misgivings regarding the type of implementation desired by the Customer it shall inform the Customer without delay in writing. 5.2 The Contractor agrees, to the extent that this is economically and technically possible, to use environmentally-friendly products and processes for its deliveries and also for the deliveries or ancillary services of third parties. At the request of the Customer, the Contractor shall issue a certificate of inspection for the delivered goods free of charge. 5.3 The Customer shall notify in writing all obvious defects of the shipment/service/work without delay as soon as they are detected in accordance with the conditions of ordinary business, but not later than within 5 working days of receipt by the Customer of the shipment / acceptance. In the case of hidden defects this notification period shall be 3 working days after detection. 5.4 Následně po požadavku zákazníka je dodavatel 5.4 Following a request by the Customer, the povinen bez prodlení a bezplatně a s úhradou všech Contractor shall, without delay and free of charge vedlejších nákladů napravit vady na zásilce / službě and including all ancillary costs, remedy defects of nebo dílu, a na službách, které jsou předmětem the shipment/service or work and services that reklamace během záruční doby; k těmto vadám patří are the subject of complaints during the warranty i nesplnění zaručených termínů a nedostatečné period; such defects shall also include the nonachievement zaručované kvality. Zákazník si smí svobodně zvolit of guaranteed data and the lack of typ nápravy, tj. oprava, výměna vadných dílů nebo warranted qualities. The Customer shall be free to náhradní dodávka. Dodavatel ponese zejména choose the type of remedy, i.e. repair, replacement všechny výdaje související se zjištěním vady a její of the defective parts or a replacement delivery. The nápravou, pokud tyto náklady zákazníkovi vzniknou, Contractor shall in particular bear all expenses in zejména náklady na kontrolu, náklady na demontáž connection with the detection of the defect and its a sestavení, přepravní poplatky, náklady na dopravu remedy, insofar as these accrue to the Customer, in a náklady na práci a materiály. Toto platí i tehdy, particular inspection costs, costs of dismantling and pokud výdaje vzrostou, protože dodávaná položka assembling, freight charges, transport costs and the byla přemístěna do jiné lokality, než kde se nachází costs of labour and materials. This shall also apply místo plnění. Pokud to bude nutné je dodavatel insofar as the expenses are increased because the povinen provádět opravy nebo poskytnout nové delivery item was taken to a location other than the dodávky ve vícesměnných provozech nebo během place of performance. If necessary, the Contractor přesčasových hodin nebo během státních svátků, shall carry out repairs or new deliveries in multishift pokud to bude nutné z důvodu stávajících zásadních operations or during overtime or on public holidays provozních důvodů na straně zákazníka a za provided that this is necessary because of the předpokladu, že toto lze od dodavatele očekávat. Po Customer's existing essential operating reasons and druhém marném uplynutí přiměřené časové lhůty provided that this can be expected of the Contractor. stanovené zákazníkem na opravu nebo náhradní After the second unsuccessful expiry of a reasonable VNP ( ) Page 5 (total 10)

6 dodávku je zákazník oprávněn uplatnit zákonné právo na odstoupení od smlouvy nebo na snížení ceny. Sjednaná lhůta na náhradní dodávku má stejné právní účinky jako časová lhůta stanovená zákazníkem. Pokud bude neplnění nebo vadné plnění omezeno na definovatelnou část služby, může být odstoupení omezeno na tuto část, pokud bude mít zákazník právo odstoupit od smlouvy, a zbývající část smlouvy zůstane v platnosti. Zákazník si vyhrazuje právo na uplatnění škod ve všech případech. 5.5 V případě podstatných vad je zákazník po marném uplynutí časové lhůty stanovené zákazníkem k náhradním dodávkám rovněž oprávněn u smluv o prodeji a nákupu zajišťovat plnění sám. Pokud dodavatel nedodrží své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady v přiměřené časové lhůtě stanovené zákazníkem, smí zákazník provést potřebná opatření sám nebo je nechat provést třetími osobami. V naléhavých případech po dohodě se dodavatelem smí zákazník provést opravu nebo ji nechat provést třetí osobou. Zákazník smí opravit drobné závady bez předchozí dohody při dodržení svých závazků, aby minimalizoval ztráty, přičemž tato skutečnost nevede ke zmenšení závazků dodavatele vyplývajících z odpovědnosti za vady. Zákazník smí poté naúčtovat dodavateli nutné výdaje. Toto rovněž platí v případě bezprostředně hrozících neobvykle závažných škod nebo těžkých ztrát. 5.6 Budou platit zákonné záruční doby, pokud nebude výslovně dohodnuto jinak. Každá tato doba začíná běžet po odevzdání položky dodávky zákazníkovi nebo třetí osobě určené zákazníkem v místě určeném pro přijetí nebo používání, sjednaném zákazníkem. Pokud se jedná o instalace, stroje a zařízení, začíná příslušná záruční doba běžet dnem přejímací kontroly uvedené v písemném prohlášení o přejímce provedené zákazníkem. Pokud dojde k opoždění převzetí z důvodů, které dodavatel není schopen ovlivnit, začíná příslušná záruční doba běžet po předání položky dodávky k přejímací kontrole. 5.7 U dodávek nebo jejich částí, které nemůže zákazník používat po dobu, ve které je vada prošetřována, případně napravována, bude stávající záruční doba prodloužena o dobu, po kterou bylo užívání přerušeno. U oprav nebo náhradních dodávek nebo jejich částí začíná záruční doba běžet opět poté, co dojde k přechodu nebezpečí. 6. Zajištění kvality, odpovědnost za výrobek 6.1 Dodavatel je povinen provést zajištění kvality, které je vhodné co do jeho typu a rozsahu a je v souladu s nejnovějšími technickými poznatky, a je time limit set by the Customer for repair or a replacement delivery the Customer shall be entitled to invoke the statutory rights of withdrawal or price reduction. An agreed period for the replacement delivery shall have the same legal effects as a time limit set by the Customer. If the non-fulfilment or defective performance is limited to a definable part of the service, the withdrawal may be limited to this part insofar as the Customer has the right to withdraw from the contract and the remainder of the contract remains in force. The Customer reserves the right to claim damages in all cases. 5.5 In the event of material defects, following the unsuccessful expiry of a time limit set by the Customer for replacement deliveries, the Customer shall also be entitled with contracts of sale and purchase to the render the performance itself. If the Contractor fails to comply with its obligations under liability for defect within a reasonable time limit set by the Customer, the Customer may carry out the necessary measures itself or have them carried out by third parties. In urgent cases following agreement with the Contractor, the Customer may carry out the repair or have it carried out by a third party. The Customer may remedy minor defects without prior agreement in fulfilment of its obligation to minimise loss without this leading to a reduction of the Contractor's obligations arising from liability for defects. The Customer may then charge the Contractor for the necessary expenditure. This shall also apply if unusually severe damage or heavy losses are imminent. 5.6 The statutory warranty periods shall apply, unless otherwise explicitly agreed. Any such period shall commence upon the surrender of the delivery item to the Customer or to a third party designated by the Customer at the location for reception or use stipulated by the Customer. As regards installations, machinery and plants the applicable warranty periods shall commence on the date of the acceptance inspection referred to in the written acceptance declaration by the Customer. If the acceptance is delayed for reasons beyond the Contractor s control, the applicable warranty period shall commence upon the provision of the delivery item for the acceptance inspection. 5.7 For deliveries or parts thereof which cannot be used by the Customer during the period in which the defect is examined and/or remedied the current guarantee period shall by extended by the period of interruption of use. For repairs or replacement deliveries or parts thereof the warranty period shall commence again after transfer of the risk. 6. Quality assurance, product liability 6.1 The Contractor shall carry out quality assurance suitable in its type and scope and in accordance with the state of the art and shall provide evidence of this VNP ( ) Page 6 (total 10)

7 povinen předložit zákazníkovi na vyžádání důkaz o této skutečnosti. Dodavatel je povinen uzavřít příslušnou dohodu o zajištění kvality se zákazníkem, pokud bude zákazník uzavření této dohody považovat za nutné. 6.2 Při kontrolách v závodě prováděných dodavatelem je nutné zajistit, aby dodávky odpovídaly technickým parametrům zákazníka. Dodavatel souhlasí, že pořídí záznamy ze všech prováděných kontrol a testů a že bude uchovávat všechny výsledky Testů, měření a kontrol po dobu deseti let. Zákazník smí tyto dokumenty kdykoliv kontrolovat a pořizovat si kopie. 6.3 Nebude-li dohodnuto jinak, je dodavatel povinen označovat položky dodávky takovým způsobem, aby byly tyto položky trvale rozpoznatelné jako jeho výrobky. 6.4 Pokud budou vůči zákazníkovi podány stížnosti za porušení oficiálních bezpečnostních předpisů nebo podle německých nebo zahraničních předpisů pro odpovědnost za výrobek nebo podle zákonných předpisů z důvodu vady jeho výrobku, která byla způsobena zbožím dodavatele, je zákazník oprávněn požadovat po dodavateli náhradu škody, pokud byla tato škoda způsobena výrobky, které dodal dodavatel. K těmto škodám patří rovněž náklady na preventivní úkon stažení výrobků. Pokud je to možné a odůvodněné, je zákazník povinen informovat dodavatele o obsahu a rozsahu opatření ke stažení výrobků a poskytnout dodavateli možnost předat připomínku k těmto opatřením. 6.5 Kromě toho je dodavatel povinen si zajistit dostatečné pojištění proti všem rizikům vyplývajícím z odpovědnosti za výrobek, včetně rizika stažení výrobku, a je povinen na žádost zákazníka předložit zákazníkovi ke kontrole pojistku týkající se tohoto pojištění. 7. Fakturace, platba, certifikáty, právo na zadržení, zákaz postupování, zápočet, platební neschopnost dodavatele 7.1 Faktury budou předávány zákazníkovi samostatně ve dvojím vyhotovení se všemi příslušnými dokumenty a s datem po dni dodávky/služby nebo díla a služeb. Faktury, které nebudou řádně předloženy, budou považovány za doručení zákazníkovi v den, kdy budou opraveny. to the Customer on demand. The Contractor shall conclude an appropriate quality assurance agreement with the Customer where the latter regards this as necessary. 6.2 The factory inspections carried out by the Contractor shall ensure that the deliveries conform to the Customer's technical specifications. The Contractor agrees to make records of all inspections and tests carried out and to file all test, measuring and inspection results for ten years. The Customer may inspect these documents at any time and make copies. 6.3 Unless otherwise agreed the Contractor shall mark the delivery items in such a way that they are permanently recognisable as its products. 6.4 If claims are made against the Customer for a breach of official safety regulations or under German or foreign product liability regulations or statutes because of defectiveness of its product that is attributed to the Contractor's goods, the Customer shall be entitled to demand compensation from the Contractor for the damage insofar as this was caused by products supplied by the Contractor. This damage also includes the costs of a precautionary recall action. As far as this is possible and reasonable the Customer shall inform the Contractor of the contents and scope of the recall measures and provide the Contractor with an opportunity to comment on such measures. 6.5 In addition the Contractor shall obtain adequate insurance against all risks under product liability including the recall risk and, at the Customer s request, shall submit the insurance policy to it for inspection. 7. Invoicing, payment, certificates, rights to withhold, prohibition of assignment, set-off, insolvency of the Contractor 7.1 Invoices shall be submitted separately to the Customer in duplicate with all the appropriate documentation and data after the delivery/service or works and services. Invoices that are not duly submitted shall be deemed to be received by the Customer on the date they are corrected. 7.2 Platby budou hrazeny v obvyklé formě ve lhůtě 30 dní po odečtení slevy ve výši 3 % z fakturované částky vypočtená po dodání nebo přejímací kontrole díla a služeb a po přijetí faktury. Slevy se rovněž použijí, pokud zákazník započte nebo zadrží platby z důvodu vady, začíná lhůta pro slevu běžet po úplném odstranění vady. Dodávky, které budou realizovány dříve než v dohodnutém termínu (odstavec 2.4), nemají dopad na sjednaný termín platby. 7.2 Payments shall be made in the usual form within 30 days less a discount of 3 % of the amount invoiced calculated after delivery or acceptance inspection of the works and services and receipt of the invoice. Discounts shall also apply, if the Customer sets off or retains payments because of defects; the discount period shall commence after the complete elimination of the defect. Deliveries ahead of schedule (Clause 2.4) shall not affect an agreed date VNP ( ) Page 7 (total 10)

8 for payment. 7.3 Pokud byly sjednány certifikáty nebo testy materiálu, tvoří tyto certifikáty nebo testy podstatnou součást dodávky nebo díla a služeb a musí být zaslány zákazníkovi společně s fakturou. Avšak zákazník je musí obdržet nejpozději deset dní po přijetí faktury. V těchto případech začíná lhůta pro platbu běžet doručením dohodnutého certifikátu 7.4 Zákazník je oprávněn uplatnit své zákonné právo na zadržení platby v případě neúplných nebo vadných dodávek nebo poskytnutí prací a služeb. 7.5 Dodavatel nesmí postupovat své nároky vůči zákazníkovi nebo je nechat inkasovat třetími osobami bez souhlasu zákazníka. Pokud dodavatel přesto postoupí své nároky na třetí osoby nebo je nechá inkasovat třetími osobami, bude mít zákazník možnost zaplatit dodavateli nebo třetí osobě s účinkem uhrazení dluhu. 7.6 S výjimkou, kdy je dodavatel podroben insolvenčnímu řízení, má zákazník právo započíst všechny nároky vznesené vůči dodavateli jinými společnostmi, které jsou spřízněnými subjekty (subjekty v koncernu) ve skupině TÜV SÜD Group. 7.7 Pokud dodavatel přestane s hrazením plateb a/nebo je předlužený, nebo pokud bude podána žádost o zahájení insolvenčního řízení v souvislosti aktivy dodavatele, je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy, je oprávněn zadržet si částku ve výši alespoň 5 % z čisté částky objednávky jako zajištění smluvních závazků až do uplynutí záruční doby. 7.3 Insofar as certificates of material tests are agreed they shall form an essential part of the delivery or works and services and shall be sent to the Customer together with the invoice. However, the Customer must receive them not later than ten days after receipt of the invoice. In these cases the period for payment shall commence with the receipt of the agreed certificate. 7.4 The Customer shall have the right to exercise its statutory rights to withhold payment in the event of incomplete or defective deliveries or provision of the works and services. 7.5 The Contractor may not assign its claims against the Customer or have them collected by third parties without the approval of the Customer. If the Contractor assigns its claims to third parties or has them collected by third parties in spite of this the Customer shall have the option of paying the Contractor or the third party with the effect of a discharge. 7.6 With the exception of the Contractor being the subject of insolvency proceedings, the Customer shall have the right to set off any claims brought against the Contractor by any other companies that are affiliated (the group entities) with the TÜV SÜD Group ). 7.7 If the Contractor discontinues payments and/or is overindebted or if a petition for the initiation of insolvency proceedings has been made in relation to the Contractor s assets, the Customer shall be entitled to withdraw from the contract. If the Customer does not withdraw from the contract, it shall be entitled to withhold an amount of at least 5 % of the net order sum as security for the contractual guarantee obligations until the expiry of the guarantee period. 8. Shoda 8. Compliance 8.1 Dodavatel tímto potvrzuje, že se seznámil s etickým kodexem skupiny TÜV SÜD, který je k dispozici online na adrese Dodavatel tímto přebírá povinnost, že učiní veškeré potřebné úkony, aby zajistil, že všichni jeho zaměstnanci budou dodržovat všechny platné zákony a zdrží se všech nezákonných činností v rámci své odborné činnosti. Dodavatel tímto potvrzuje zákazníkovi, že ani on, ani žádný z jeho zaměstnanců se nedopustili v souvislosti s touto smlouvou žádného činu, která může představovat uplácení, a dodavatel ani jeho zaměstnanci se nedopustí těchto činů ani v budoucnosti. Dodavatel tímto prohlašuje vůči zákazníkovi, že se zdrží všech činností, které by mohly představovat trestný čin 8.1 The Contractor hereby confirms its awareness of the TÜV SÜD Code of Ethics available online at The Contractor hereby assumes the obligation to undertake all necessary action in order to ensure that any of its employees comply with all applicable laws and refrain from any illegal activities within their professional activity. The Contractor hereby confirms to the Customer that neither it nor any of its employees have committed any act in connection with this agreement that may constitute bribery, nor shall the Contractor or its employees commit such acts in the future. The Contractor hereby represents to the Customer that it shall refrain from all activities, which could constitute a criminal act of fraud, VNP ( ) Page 8 (total 10)

9 podvodu, podvodného porušení důvěry, trestný čin dle insolvenčního zákona, trestný čin dle zákona o nekalé konkurenci, poskytnutí neoprávněné výhody nebo korupci. 8.3 Dodavatel tímto prohlašuje a zaručuje zákazníkovi, že před poskytnutím služeb zákazníkovi byly získány všechny nutné souhlasy a oprávnění V případě porušení ustanovení obsažených v tomto odstavci, které bude způsobeno pochybením dodavatelem, je zákazník oprávněn ukončit veškerá jednání s dodavatelem a ukončit všechna smluvní ujednání s dodavatelem nebo odstoupit od těchto smluv. V případě, že zákazník bude odpovědný vůči třetí osobě na základě porušení některého závazku uvedeného v tomto odstavci, kterého se dopustil dodavtel, souhlasí tímto dodavatel, že zákazníkovi poskytne za tyto nároky odškodnění. Kromě toho dodavatel tímto souhlasí, že nahradí zákazníkovi všechny škody související s tímto nárokem vzneseným třetí osobou. fraudulent breach of trust, criminal offence under insolvency law, criminal offence under unfair competition law, granting of an undue advantage or bribery. 8.3 The Contractor hereby represents and warrants to the Customer that all necessary consents and authorizations have been obtained prior to providing services to the Customer In the event of any violation of the provisions in this clause attributable to the Contractor s fault, the Customer shall be entitled to terminate all negotiations with the Contractor, and to terminate all contractual agreements with the Customer or withdraw from such agreements. In the event that the Customer is held liable by any third party based on a violation of any undertaking in this section by the Contractor, the Contractor hereby agrees to indemnify the Customer from any such claims. In addition, the Contractor hereby agrees to reimburse the Customer for all damages related to such third party claim. 9. Zahraniční obchod 9. Foreign trade Dodavatel je povinen informovat zákazníka neprodleně, pokud se bude na některou dodávanou položku nebo plnění vztahovat plně nebo zčásti vývozní omezení dle německých pravidel o zahraničním obchodě, dle předpisů ES nebo dle podmínek mezinárodních embarg nebo vývozních omezení. The Contractor shall inform the Customer immediately, if any deliverable or performance is subject, in whole or in part, to export restrictions under German foreign trade rules, EC-regulations or the terms of international embargos or export restrictions. 10. Oddělitelnost smluvních ustanovení 10. Severability Pokud bude některá část těchto všeobecných nákupních podmínek neplatná, nebude mít tato skutečnost vliv na platnost zbývajících ustanovení. If any parts of these general terms of purchase are invalid this shall not affect the validity of the remaining provisions. 11. Místo plnění 11. Place of performance Nebude-li písemně sjednáno jinak, je místem plnění závazku dodání lokalita dodání určená zákazníkem, a sídlo zákazníka pro všechny ostatní závazky obou stran. Unless otherwise agreed in writing the place of performance for the obligation to deliver is the delivery location indicated by the Customer and the registered office of the Customer for all other obligations of both parties. 12. Jazyk smlouvy 12. Contract language Jazykem této smlouvy je čeština. Pokud smluvní strany použijí navíc jiný jazyk, bude mít přednost české znění smlouvy. 13. Místo soudní příslušnosti 13. Legal venue The contract language is Czech. Insofar as the parties to the contract use another language in addition, the Czech wording shall prevail. Místem soudní příslušnosti pro všechny spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní příslušný soud v místě sídla zákazníka. Zákazník je však oprávněn podat žalobu nebo zahájit proces u soudů příslušných pro místo podnikání dodavatele. The legal venue for all disputes arising from or in connection with the contract shall be the location of the Customer's registered office. However, the Customer shall be entitled to bring any suit or legal action in the courts of the Contractor's place of business. VNP ( ) Page 9 (total 10)

10 14. Doplňkové zákony 14. Supplementary law Tato smlouva a všechny právní vztahy, které z ní vyplývají, se řídí a vykládají výhradně v souladu se zákony České republiky, bez ohledu na jejich ustanovení o kolizi právních norem, a bez ohledu na Úmluvu Spojených národů o mezinárodním prodeji zboží, jejichž použití je tímto výslovně vyloučeno. Poznámka: Zákazník je povinen zacházet s osobními údaji dodavatele podle zákonných ustanovení českého zákona o ochraně osobních údajů. Dodavatel, potvrzuje a tímto výslovně souhlasí s tím, že zákazník může poskytnout tyto osobní údaje spřízněným společnostem ze skupiny TÜV SÜD Group v rámci běžného provozování podnikatelské činnosti za účelem vyřizování plateb. 15. Časová platnost a změny Všeobecných nákupních podmínek Tyto Všeobecné nákupní podmínky jsou platné a účinné od Přestávají platit, jakmile vstoupí v platnost nové Všeobecné nákupní podmínky. Všeobecné nákupní podmínky jsou vždy v aktuální verzi na This contract and all legal relations arising from it shall be exclusively governed by, and construed in accordance with, the laws of the Czech Republic without regard to its conflict of laws provisions and the UN Treaty on the International Sale of Goods (CISG) which shall be expressly excluded. Notice: The Customer shall handle protected personal data of the Contractor pursuant to the statutory provisions of the Czech Personal Data Privacy Act. The Contractor acknowledges and hereby expressly consents to the transfer of such personal data by the Customer to affiliated group companies within TÜV SÜD Group in the ordinary course of business for the purpose of payment handling. 15. In-force Term and Amendments of General Terms and Conditions of Purchase These General Terms and Conditions of Purchase enter in force on the 1 st of January They expire on the date of enter of new General Terms and Conditions of Purchase in force. General Terms and Conditions of Purchase are always in up-to-date version on Za TÜV SÜD Czech s.r.o.: On behalf of TÜV SÜD Czech s.r.o.: Oleg Spružina Jednatel Oleg Spruzina Legal Representative VNP ( ) Page 10 (total 10)